合同协议是双方达成一致意见的书面记录，可以避免纠纷和误解的产生。下面是小编为大家整理的合同协议样板，供大家查阅和使用。
委托代购合同
委托方季建平（以下简称甲方） 受托方 丽水市莲都区董九祺皮鞋店 （以下简称乙方）
第二条：合同金额：本合同项下奥康男皮鞋的总价款为人民币
第三条：付款方式：甲方支付订金人民币5000元。乙方负责开具第三方需要发票（税费由乙方支付）。发票开具总额为 95576 元人民币，以上款项由第三方支付到达乙方账户后5日内乙方退还甲方订金及利润26521元。
第四条：交货地点：丽水市商贸物流城14幢10号，之后由乙方负责包装寄送到甲方指定地点内，有关运输费用由 甲方 支付。 第五条：交货日期：收取订金后25日内。
第六条：甲乙双方的责任与义务：
1、乙方负责采购合同项下货品，并保证合同的相关货品符合国家标准，负责尺码调换。
2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续 第七条：合同争议的解决方式：
一、 本合同自签字盖章后生效；
二、 本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力；
三、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方;
经办人; 经办人：
开户行及账号：开户行及账号：
年 月 日 年 月 日
委托代购合同
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，交易商接受客户的委托，就代办______事项，双方协商一致，签订本合同。
交易商受客户的委托，就______一事，提供行纪服务。
1、品名：__________________.
2、规格：__________________.
3、型号：__________________.
4、数量：__________________.
5、质量：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
6、价格：__________________.
1、交易商完成代购代销事项后，可以根据交易成交额（人民币）按照下列比例收取佣金。国家另有规定或者双方另有合同约定的除外。
（1）______万元以下（含______万元）的，为______%；
（2）超过______万元至______万元的部分，为______%；
（3）超过______万元至______万元的部分，为______%；
（4）超过______万元至______万元的部分，为______%；
（5）超过______万元的部分，为______%.
2、交易商的佣金，由客户负担，但有合同特别约定的除外。
3、交易商在办理代购代销事项过程中产生的所有费税均由客户承担。此等费税包括但不限于关税、增值税、保险费、仓储费、商检费、运输费等。若费用由交易商代垫，则客户依交易商提供的有效凭证进行结算。
4、客户应在代购代销事项完成后______日内向交易商支付佣金，将佣金及其他费用汇至交易商指定的帐户______.
1、履行期限不明的，客户可以随时要求交易商交付代购代销购买的商品，但应当给交易商必要的准备时间。交易商要求给付酬金、费用的，由商业习惯的从习惯，无商业习惯的自实施行纪行为完毕之时，可以行使报酬请求权，客户也应于此时支付报酬、费用。
2、履行地点不明确的，客户给付报酬费用的，应当在交易商住所地或主营业所进行，交易商交付卖出商品的价款，应在客户住所地或主营业所进行；交易商交付买入的商品的，应在交易商住所地或主营业所进行。
1、交易商处理代购代销事务支出的费用，由交易商负担。
2、交易商占有代购代销物的，应当妥善保管代购代销物。
3、代购代销事务进行状况的报告义务。
4、代购代销物交付给交易商时有瑕疵或者容易腐烂、变质的，经客户同意，交易商可以处分该物；和客户不能及时取得联系的，交易商可以合理处分。
5、交易商处理代购代销事务取得的财产，应当转交给客户。
6、交易商低于客户指定的.价格卖出或者高于客户指定的价格买入的，应当经客户同意。未经客户同意，交易商补偿其差额的，该买卖对客户发生效力。
7、第三人不履行义务致使客户受到损害的，交易商应当承担损害赔偿责任，但交易商与客户另有约定的除外。
8、交易商高于客户指定的价格卖出或者低于客户指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。
9、客户对价格有特别指示的，交易商不得违背该指示卖出或者买入。
10、经交易商催告，客户无正当理由拒绝受领的，交易商可以提存代购代销物。
11、交易商卖出或者买入具有市场定价的商品，除客户有相反的意思表示的以外，交易商自己可以作为买受人或者出卖人。交易商仍然可以要求客户支付报酬。
12、代购代销物不能卖出或者客户撤回出卖，经交易商催告，客户不取回或者不处分该物的，交易商可以提存代购代销物。
13、客户逾期不支付报酬的，交易商对代购代销物享有留置权。
14、交易商不得与第三方串通，损害客户的利益。
15、交易商不得骗娶占用客户的款物。
1、交易商按照约定买入代购代销物，客户应当及时受领。
2、交易商完成或者部分完成代购代销事务的，客户应当向其支付相应的报酬。
3、客户应当向交易商提供真实可靠的相关资料。
4、客户应当向交易商如实说明代销物存在的瑕疵。
5、客户不得隐瞒与代销事项有关的重要事项，提供不真实信息或者要求提供违法服务。
6、客户应按照本合同约定的向交易商支付佣金。
7、客户应保证自己提供资料的真实性与合法性。
8、客户有权要求交易商按照自己的指令从事贸易活动。
9、客户发现交易商违反了合同约定时，有权拒绝接受因交易商的行为所产生的任何法律后果。
10、客户发现交易商违反了合同约定时，有权拒绝支付酬金和偿还费用。
1、交易商违约责任。
（1）交易商违反按照客户指示从事代购代销事项的义务，须对因此给客户造成的损失承担赔偿责任。
（2）交易商对其占有的代购代销物未尽妥善保管义务，须对因此给客户造成的损失承担赔偿责任。
（3）交易商在未经客户同意而处分代购代销物时，未采取合理处分措施，须对因此给客户造成的损失承担赔偿责任。
（4）交易商未将为客户从事代购代销事项所取得的利益及时转交给客户，因此给客户造成损失，交易商应当承担赔偿责任。如果交易商未将该款项及时转交给客户，交易商应当向客户交付该款项并偿付利息，因此给客户造成损失，交易商还应当承担赔偿责任。
2、客户违约责任。
在交易商完成或部分完成代购代销事务的，客户未按时向其支付相应的报酬，交易商可以向客户请求支付报酬及其迟延利息。
客户：
（1）客户有权签署并有能力履行本合同。
（2）客户签署和履行本合同所需的一切手续______均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对客户履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
交易商：
（1）交易商有权签署并有能力履行本合同。
（2）交易商签署和履行本合同所需的一切手续______均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对交易商履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为______年。
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用______（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：______.
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起______日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出______天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
1、本合同期限届满，双方不再续签合同的；
2、双方通过书面协议解除本合同；
3、因不可抗力致使合同目的不能实现的；
5、当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
6、客户代购代销的事项不可能完成；
7、行纪合同当事人死亡、丧失民事行为能力或破产。
8、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称＂不可抗力＂是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式______份。经法定代表人签章后生效。有效期从______年______月______日起至______年______月______日止。
争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。
双方约定本合同其他相关事项为：______.
（1）为保证双方能及时交换意见，约定以电子邮件作为商议合同条款交换意见的方式。收到对方合同草案或意见，必须在______个工作日以内，确定或修改，并发电子邮件给对方。过期答复，则本合同条款可以提出重新商议。
（2）本合同自签约日起生效。在合同执行中，对其条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署书面文件，作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。
（3）发生法定不可抗力事件（如火灾，水灾，地震，战争等）时，甲方以有效证明及时通知乙方，本合同终止执行，已发生的费用不再退还或结算。
（4）本合同用中文打印，一式______份，乙方、甲方、合同签订地的公证处、合同签订地的技术合同登记机关及双方所在地的专利管理部门各存一份。本合同及以后双方的重要来往函件不论寄或发（挂号邮寄件、电子邮件发的扫描件、传真件），以中文打印并签字盖章为有效。
（5）本协议______式______份，甲乙双方各执______份，具有相同的法律效力。
客户（盖章）：__________________。
交易商（盖章）：________________。
日期：______年______月______日
委托代购合同
委托方：(以下简称甲方)
被委托方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，本着权利和义务对等的原则，甲方自愿将(地址)装修中主材选购的事宜委托给乙方办理。并达成如下协议：
1：乙方所代购商品无假冒伪劣，并有相关的质量证书或合格证。
2：代购产品在同一品牌、同一规格、同一型号，且在7天之内价格不得高于市场价格。(处理品、促销品、特价品及非正常渠道商品不在比价商品之列)。
3：甲方须在本协议签订之日起10天内，结合设计效果与设计人员共同在指定卖场，选择并确立相关主材、颜色、造型、型号、品牌及单价。
4：甲方在委托合同签订之日起10天内未及时在指定卖场选购约定的主材时，必须给乙方出具延期单。
5：甲方在选定主材时，必须慎重选择与《主材预算明细》中价格相应的产品。由于甲方的产品品质提高及增加项目所导致的预算超支，乙方免责。
6：委托合同履行期间，甲乙双方不得委托给第三方办理代购事务。
1：主材合同总金额：，金额大写：
2：甲方选择以下第种方式付款：
a:共一次性付款：
签订合同时付清全款：，金额大写
b:分二次付款：
第一次付款(签定本协议时)：
主材合同总额的60%：，金额大写：
第二次付款(装修瓦木工程验收完毕)：
主材合同总额的40%：，金额大写：
3：由于单项主材实际购买金额超过原预算金额五百元时，甲方应及时补齐差额部分。
1：在甲方按销售合同约定支付贷款及相关费用后，乙方未按约定期限交货，每延迟一天按未送货商品货款的0.1%向甲方支付违约金;如甲方未按销售合同约定支付货款及相关费用时，每延迟一天按未付金额的0.1%向乙方未付违约金;双方违约赔付金额不得超过违约交易商品合同价格的20%。
2：《主材预算明细表》为本协议不可分割一部分。甲方签字后视为生效，甲方在未与乙方协商的情况下，不得随意在外购买《主材预算明细表》中的商品，如擅自购买比例超过《主材预算明细表》总额的10%时，甲方应向乙方支付《主材预算明细表》总额的10%作为违约金。
3：由于甲方所委托乙方代购的商品，余额未缴纳时，视甲方所委托代购的商品归属权仍归乙方。直至甲方余额全款交清。
4：甲乙双方在《委托合同》签定之日起，必须完整履行合同，未经协商变更、终止合同者，应向对方支付违约金元。
自____年___月____日至____年___月____日止或委托代购项目完整履行后即终止。
甲乙双方各执一份。双方口头承诺均视为无效。
按照国家相关法律法规执行。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托代购合同
甲方：
乙方：
重庆无方实业有限公司委托王中奎代购古南镇变电站控制室维修工程施工所需材料。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，经双方友好协商达成如下协议：
一、合同名称：古南变电站控制室维修工程施工材料代购合同。
二、代购材料要求：本工程所需一切材料由乙方代购，代购材料的品牌、规格、型号、质量必须符合设计、施工规范及甲方招标文件及相应工程量清单的要求，进场的所有材料必须报甲方现场代表复检备案，具备相应的质检报告后方能在工程中使用。
三、材料质量要求：乙方代购材料如达不到设计要求或存在质量问题，造成一切损失由乙方自行负责。
四、合同价款：按56000元包干。
五、结算方式：按合同价包干。
六、付款方式：竣工验收合格后，甲方一次性将材料费支付给乙方。乙方材料发票必须正规、有效，且需提供材料销货清单，材料发票上购货单位名称为重庆元方实业有限公司。3000元以上的材料款由甲方直接支付;3000元以下的材料款由供货单位出具书面委托后，可由甲方直接付给乙方。
七、合同纠纷处理方式：甲乙双方友好协商，协商不成向人民法院起诉。
八、保修：乙方代购屋面防水材料保修期为五年，其余为两年;材料保修金按结算总价的1%扣除，待五年保修期满无质量问题后一次性付清。
九、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。
甲方公章：_________乙方公章：_________。
法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
委托代购合同
委托方： （以下简称甲方） 受托方： （以下简称乙方）
为给客户提供便利，甲方可委托乙方代购材料，并达成如下协议：
1. 根据市场行情，由甲方委托乙方代购冻品、干货及调味品。 2. 乙方收取1%的佣金，每年12月31日结算。如有特殊情况可延迟。
3. 甲方应一次性交付全部代购材料款，如实际数量与预估数量出现差额，双方按实际数量结算。
4. 乙方保证尽到委托人职责，保证所有的代购材料无假冒产品。
5. 代购材料运达现场后，甲方应予以签字验收。如届时甲方不能到达现场签收，则视为乙方将产品按甲方要求送达。
6. 原则上乙方非财务人员不能直接接触现金，甲方应自行将材料款交到乙方公司财务，并索要乙方财务开具的收据以作凭证。如甲方需要发票，乙方可向甲方提供产品销售方的发票。
7. 乙方的行为属委托行为，代购材料所有权属于甲方。代购材料的产品质量发生问题由产品质量发生商、销售商承担质量责任。乙方有义务协助甲方追究上述单位的产品质量责任。
8.当单项产品的实际购买金额超过预计金额时甲方应立即补足，如不能立即补足，乙方可以挪用其它代购款项。
9.如甲方在乙方财务的余额不足时，乙方有权停止代购行为，待余额补足后继续为甲方代购。
10、未尽事宜，双方协商解决，统一意见后形成补充协议，并与此合同具同等法律效益。
11.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签章：
年月日
乙 方 签 章： 年月日
委托代购合同
根据《_____》和有关法律、法规的规定，交易商接受客户的委托，就代办______事项，双方协商一致，签订本合同。
第一条?代购代销事项。
交易商受客户的委托，就______一事，提供行纪服务。
第二条?代购代销事项的具体要求。
1、品名：__________________.
2、规格：__________________.
3、型号：__________________.
4、数量：__________________.
5、质量：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
6、价格：__________________.
第三条?佣金的计算。
1、交易商完成代购代销事项后，可以根据交易成交额（人民币）按照下列比例收取佣金。国家另有规定或者双方另有合同约定的除外。
（1）______万元以下（含______万元）的，为______%；
（2）超过______万元至______万元的部分，为______%；
（3）超过______万元至______万元的部分，为______%；
（4）超过______万元至______万元的部分，为______%；
（5）超过______万元的部分，为______%.
2、交易商的佣金，由客户负担，但有合同特别约定的除外。
3、交易商在办理代购代销事项过程中产生的所有费税均由客户承担。此等费税包括但不限于关税、增值税、_____费、仓储费、商检费、运输费等。若费用由交易商代垫，则客户依交易商提供的有效凭证进行结算。
4、客户应在代购代销事项完成后______日内向交易商支付佣金，将佣金及其他费用汇至交易商指定的帐户______.
第四条?履行期限及履行地点。
1、履行期限不明的，客户可以随时要求交易商交付代购代销购买的商品，但应当给交易商必要的准备时间。交易商要求给付酬金、费用的，由商业习惯的从习惯，无商业习惯的自实施行纪行为完毕之时，可以行使报酬请求权，客户也应于此时支付报酬、费用。
2、履行地点不明确的，客户给付报酬费用的，应当在交易商住所地或主营业所进行，交易商交付卖出商品的价款，应在客户住所地或主营业所进行；交易商交付买入的商品的，应在交易商住所地或主营业所进行。
第五条?交易商的权利义务。
1、交易商处理代购代销事务支出的费用，由交易商负担。
2、交易商占有代购代销物的，应当妥善保管代购代销物。
3、代购代销事务进行状况的报告义务。
4、代购代销物交付给交易商时有瑕疵或者容易腐烂、变质的，经客户同意，交易商可以处分该物；和客户不能及时取得联系的，交易商可以合理处分。
5、交易商处理代购代销事务取得的财产，应当转交给客户。
6、交易商低于客户指定的价格卖出或者高于客户指定的价格买入的，应当经客户同意。未经客户同意，交易商补偿其差额的，该买卖对客户发生效力。
7、第三人不履行义务致使客户受到损害的，交易商应当承担损害赔偿责任，但交易商与客户另有约定的除外。
8、交易商高于客户指定的价格卖出或者低于客户指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。
9、客户对价格有特别指示的，交易商不得违背该指示卖出或者买入。
10、经交易商催告，客户无正当理由拒绝受领的，交易商可以提存代购代销物。
11、交易商卖出或者买入具有市场定价的商品，除客户有相反的意思表示的以外，交易商自己可以作为买受人或者出卖人。交易商仍然可以要求客户支付报酬。
12、代购代销物不能卖出或者客户撤回出卖，经交易商催告，客户不取回或者不处分该物的，交易商可以提存代购代销物。
13、客户逾期不支付报酬的，交易商对代购代销物享有留置权。
14、交易商不得与第三方串通，损害客户的利益。
15、交易商不得骗娶占用客户的款物。
第六条?客户的权利义务。
1、交易商按照约定买入代购代销物，客户应当及时受领。
2、交易商完成或者部分完成代购代销事务的，客户应当向其支付相应的报酬。
3、客户应当向交易商提供真实可靠的相关资料。
4、客户应当向交易商如实说明代销物存在的瑕疵。
5、客户不得隐瞒与代销事项有关的重要事项，提供不真实信息或者要求提供违法服务。
6、客户应按照本合同约定的向交易商支付佣金。
7、客户应保证自己提供资料的真实性与合法性。
8、客户有权要求交易商按照自己的指令从事贸易活动。
9、客户发现交易商违反了合同约定时，有权拒绝接受因交易商的行为所产生的任何法律后果。
10、客户发现交易商违反了合同约定时，有权拒绝支付酬金和偿还费用。
第七条?违约责任。
1、交易商违约责任。
（1）交易商违反按照客户指示从事代购代销事项的义务，须对因此给客户造成的损失承担赔偿责任。
（2）交易商对其占有的代购代销物未尽妥善保管义务，须对因此给客户造成的损失承担赔偿责任。
（3）交易商在未经客户同意而处分代购代销物时，未采取合理处分措施，须对因此给客户造成的损失承担赔偿责任。
（4）交易商未将为客户从事代购代销事项所取得的利益及时转交给客户，因此给客户造成损失，交易商应当承担赔偿责任。如果交易商未将该款项及时转交给客户，交易商应当向客户交付该款项并偿付利息，因此给客户造成损失，交易商还应当承担赔偿责任。
2、客户违约责任。
在交易商完成或部分完成代购代销事务的，客户未按时向其支付相应的报酬，交易商可以向客户请求支付报酬及其迟延利息。
第八条?声明及保证。
客户：
（1）客户有权签署并有能力履行本合同。
（2）客户签署和履行本合同所需的一切手续______均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对客户履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
交易商：
（1）交易商有权签署并有能力履行本合同。
（2）交易商签署和履行本合同所需的一切手续______均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对交易商履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第九条?保密。
双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为______年。
第十条?通知。
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用______（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：______.
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起______日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十一条?合同的变更。
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出______天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十二条?合同终止。
1、本合同期限届满，双方不再续签合同的；
2、双方通过书面协议解除本合同；
3、因不可抗力致使合同目的不能实现的；
5、当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
6、客户代购代销的事项不可能完成；
7、行纪合同当事人死亡、丧失民事行为能力或破产。
8、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
第十三条?合同的转让。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十四条?不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称＂不可抗力＂是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、_____、_____，政府行为或法律规定等。
第十五条?解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条?补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条?效力。
本合同一式______份。经法定代表人签章后生效。有效期从______年______月______日起至______年______月______日止。
第十八条?争议处理。
争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向_____提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的_____条款或_____协议申请_____。
第十九条?变更。
对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第二十条?解除。
任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。
第二十一条?杂项。
双方约定本合同其他相关事项为：______.
（1）为保证双方能及时交换意见，约定以电子邮件作为商议合同条款交换意见的方式。收到对方合同草案或意见，必须在______个工作日以内，确定或修改，并发电子邮件给对方。过期答复，则本合同条款可以提出重新商议。
（2）本合同自签约日起生效。在合同执行中，对其条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署书面文件，作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。
（3）发生法定不可抗力事件（如火灾，水灾，地震，战争等）时，甲方以有效证明及时通知乙方，本合同终止执行，已发生的费用不再退还或结算。
（4）本合同用中文打印，一式______份，乙方、甲方、合同签订地的公证处、合同签订地的技术合同登记机关及双方所在地的专利管理部门各存一份。本合同及以后双方的重要来往函件不论寄或发（挂号邮寄件、电子邮件发的扫描件、传真件），以中文打印并签字盖章为有效。
（5）本协议______式______份，甲乙双方各执______份，具有相同的法律效力。
客户（盖章）：__________________。
交易商（盖章）：________________。
日期：______年______月______日
委托代购合同
在代购货物过程中，由于情况不同，委托代购业务中涉及的税金及委托方和受托方的会计处理也不同。委托代购。
合同。
怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的委托代购合同范文，欢迎参考阅读。
委托方(以下简称甲方)。
受托方(以下简称乙方)。
甲方就委托乙方代为采购设备事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：
第一条：设备的名称、规格、单价、原产地(设备详情见合同附件)。
第二条：合同金额：整。
第四条：交货地点：由乙方负责送到甲方指定地点内，有关运输费用由支付。
第五条：交货日期：第一笔货款入账后内发货。
第六条：甲乙双方的责任与义务：
(一)甲方的责任与义务。
3、合同设备到达甲方后，甲方有义务验收提货，如发现包装残缺，设备不符合合同的相关要求，甲方应立即通知乙方，以便乙方与供货商协商相关赔偿事宜。
(二)乙方的责任与义务。
1、负责签订相关购货合同，并保证合同的相关内容符合国家法律法规的相关规定;。
2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续。
第七条：违约责任：
(一)乙方违约责任：乙方所交付的设备品种、规格、质量、技。
(二)甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，乙方向甲方收。
第八条：索赔：
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔，
第九条：合同争议的解决方式：
本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。
第十条：其他;。
一、本合同自签字盖章后生效;。
二、本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力;。
三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
所在地：
法定代表人(委托代理人)：
乙方：
所在地。
法定代表人(委托代理人)。
丙方：
所在地。
法定代表人(委托代理人)。
一.甲方委托乙方代销下列商品：
二.上列代销商品的销售价格由甲方每月发价格表给乙方，乙方应按甲方规定的价格销售给丙方。
三.商品包装应按运输部门规定办理，否则运输途中损失由甲方负责。如因不符运输要求，乙方代为改装及加固，其费用由甲方负责。
四.交货地点、方式：由乙方代办托运直拨至丙方。
五.代销商品发货数量必须根据乙方通知。
六.手续费收取与结算按下列办法：按进销差价结算支付乙方手续费。
七.甲方代销商品应与样品相符，保质保量，代销数量、规格、价格，有效期内如有变更，甲方必须及时通知乙方，通知到达丙方前，已由乙方签出的合同，应照旧履行。如因质量或供货不及时造成损失的，均由甲方负责。
九.本协议一式两份，甲、乙、丙三方各持一份，双方签字盖章后即生效，有效期1年。
十.其他条款：丙方购买的货物由甲方负责发票的开具。是不是明确一下违约责任?
甲方签字盖章。
乙方签字盖章。
丙方签字盖章。
甲方:。
乙方：
甲乙双方本着平等协商、共同发展的原则，经双方协商一致，自愿订立如下协议：
一、甲方委托乙方在规定的区域内销售甲方供应的产品，乙方不能超区域经营。乙方超区域经营，给甲方造成损失的应予以赔偿。
二、甲方必须保证商品的质量、规格，如果因产品质量问题而造成了损失和费用，均由甲方负责。
三、利益分配方式：产品售出后甲方向乙方支付产品规定零售价总额的(双方商定)%作为提成(月结支付)。
四、结算。
双方每发生一笔业务，乙方提供业务清单一份给甲方存底，由双方财务人员按相关结算凭证对上月业务进行结算。
五、授权时间：从年月日至年月日止。
六、每月日甲、乙双方财务必须清算本月的营业额和产品盘点工作;并在当日按规定清算乙方提成和将营业额除提成外的金额如数上交甲方财务。
七、有效期至：
八、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托代购合同
委托方（以下简称甲方）
受托方（以下简称乙方）
甲方就委托乙方代为采购____设备事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：
第一条：设备的名称、规格、单价、原产地（设备详情见合同附件）。
第二条：合同金额：本合同项下设备的总价款为人民币____元整。
第三条：付款方式：合同签订后五日内，甲方将合同价款总额的____即人民币____汇入乙方指定账户内；余款____即人民币____在设备安装调试验收合格后____日内汇入乙方指定账户。
第四条：交货地点：由乙方负责送到甲方指定地点内，有关运输费用由____支付。
第五条：交货日期：第一笔货款入账后____内发货。
第六条：甲乙双方的责任与义务：
（一）甲方的责任与义务
3、合同设备到达甲方后，甲方有义务验收提货，如发现包装残缺，设备不符合合同的相关要求，甲方应立即通知乙方，以便乙方与供货商协商相关赔偿事宜。
（二）乙方的责任与义务
1、负责签订相关购货合同，并保证合同的相关内容符合国家法律法规的相关规定；
2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续
第七条：违约责任：
（一）乙方违约责任：乙方所交付的设备品种、规格、质量、技术不符合本合同相关约定的，甲方有权要求退货，收回已付货款，并由乙方向甲方支付相当于合同价款总额的____作为违约金；无特殊原因乙方逾期为交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
（二）甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，乙方向甲方收取合同价款总额的____作为违约金；甲方逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
第八条：索赔：
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔，
第九条：合同争议的解决方式：
本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。
第十条：其他;
一、本合同自签字盖章后生效；
二、本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力；
三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方;
经办人;经办人：
开户行及账号：开户行及账号：
____年____月____日____年____月____日
委托代购合同
甲方:。
乙方：
甲乙双方本着平等协商、共同发展的原则，经双方协商一致，自愿订立如下协议：
一、甲方委托乙方在规定的区域内销售甲方供应的产品，乙方不能超区域经营。乙方超区域经营，给甲方造成损失的应予以赔偿。
二、甲方必须保证商品的质量、规格，如果因产品质量问题而造成了损失和费用，均由甲方负责。
三、利益分配方式：产品售出后甲方向乙方支付产品规定零售价总额的(双方商定)%作为提成(月结支付)。
四、结算。
双方每发生一笔业务，乙方提供业务清单一份给甲方存底，由双方财务人员按相关结算凭证对上月业务进行结算。
五、授权时间：从年月日至年月日止。
六、每月日甲、乙双方财务必须清算本月的营业额和产品盘点工作;并在当日按规定清算乙方提成和将营业额除提成外的金额如数上交甲方财务。
七、有效期至：
八、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托代购合同
合同编号：
委托方（以下简称甲方） 受托方（以下简称乙方）
甲方就委托乙方代为采购设备事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：
第一条：设备的名称、规格、单价、原产地（设备详情见合同附件）。
第二条：合同金额：整。
第四条：交货地点：由乙方负责送到甲方指定地点内，有关运输费用由 支付。
第五条：交货日期：第一笔货款入账后内发货。
第六条：甲乙双方的责任与义务：
3、 合同设备到达甲方后，甲方有义务验收提货，如发现包装残缺，设备不符合合同的相关要求，甲方应立即通知乙方，以便乙方与供货商协商相关赔偿事宜。
1、负责签订相关购货合同，并保证合同的相关内容符合国家法律法规的相关规定；
2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续
第七条：违约责任
（一） 乙方违约责任：乙方所交付的设备品种、规格、质量、技
术不符合本合同相关约定的，甲方有权要求退货，收回已付货款，并由乙方向甲方支付相当于合同价款总额的作为违约金；无特殊原因乙方逾期为交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
（二） 甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，乙方向甲方收
取合同价款总额的 作为违约金；甲方逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
第八条：索赔：
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔，
第九条：合同争议的解决方式：
本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。
第十条：其他;
一、 本合同自签字盖章后生效；
二、 本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力；
三、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方;
经办人; 经办人： 开户行及账号：
年 月 日 开户行及账号：年 月 日
委托代购合同
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经友好协商，就乙方委托甲方代购白银事宜，达成如下协议：
第一条品种规格
代购白银的品种、规格以乙方函电通知(包括数据电文形式)为准。
第二条交付地点、时间
货物交付地点为_________交易市场指定仓库，如有变动，双方另行协商。交货时间依乙方付款进度，双方另行确定。
第三条验收标准
甲乙双方认可的验收标准为：
第四条数量及价格
代购白银的数量及价格以乙方拟在_________交易市场卖出的货物数量及价格为准，乙方以函电通知(包括数据电文形式)甲方。
第五条委托费用
按实际发生的费用支付(含销售收费)，每吨最高不超过货值千分之一。
第六条付款方式
甲乙双方约定采用分期付款的方式，具体进度和额度如下：
1、合同生效日支付首期货款500元/吨;
3、交货当日付足全额货款;
4、委托费用一并从货款中扣划。
第七条违约责任
1、若甲方根据上述代购的价格和数量联系货物并与第三人形成相应合同关系，而乙方不能按上述付款方式如期支付货款，则甲方有权通过_________交易市场行使乙方向第三人的履约义务，由此产生的全部价格损失及费用由乙方承担。乙方已付货款在承担损失后如有余额，由甲方返还乙方;若乙方已付货款不足以承担损失的，甲方有权向乙方追索。
2、若甲方代购的白银不符合本协议第三条所述的验收标准，一切损失由甲方承担。
3、若甲方未按双方约定的地点和时间交货，由此发生的运输费用及相关损失均由甲方承担。
第八条争议处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第九条其它事项
1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决;
2、本合同经双方签章或以数据电文形式承诺同意之日起生效，有效期至双方均以书面形式同意终止之日止。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
委托代购合同
委托方：__________________(以下简称甲方)。
被委托方：________________(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好协商，本着权利和义务对等的原则，甲方自愿将________________装修中主材选购的事宜委托给乙方办理。并达成如下协议：
一、委托期间甲乙双方的权利和义务。
1、乙方所代购商品无假冒伪劣，并有相关的质量证书或合格证。
2、代购产品在同一品牌、同一规格、同一型号，且在7天之内价格不得高于市场价格。(处理品、促销品、特价品及非正常渠道商品不在比价商品之列)。
3、甲方须在本协议签订之日起10天内，结合设计效果与设计人员共同在指定卖场，选择并确立相关主材、颜色、造型、型号、品牌及单价。
4、甲方在委托合同签订之日起10天内未及时在指定卖场选购约定的主材时，必须给乙方出具延期单。
5、甲方在选定主材时，必须慎重选择与《主材预算明细》中价格相应的产品。由于甲方的产品品质提高及增加项目所导致的预算超支，乙方免责。
6、委托合同履行期间，甲乙双方不得委托给第三方办理代购事务。
二、委托期间的付款方式。
1、主材合同总金额：______，金额大写：______.
2、甲方选择以下第______种方式付款：
a、共一次性付款：
签订合同时付清全款：______，金额大写______.
b、分二次付款：
第一次付款(签定本协议时)：
主材合同总额的60%：______，金额大写：______.
第二次付款(装修瓦木工程验收完毕)：
主材合同总额的40%：______，金额大写：______.
3、由于单项主材实际购买金额超过原预算金额______元时，甲方应及时补齐差额部分。
三、委托期间的违约责任。
1、在甲方按销售合同约定支付贷款及相关费用后，乙方未按约定期限交货，每延迟一天按未送货商品货款的0.1%向甲方支付违约金;如甲方未按销售合同约定支付货款及相关费用时，每延迟一天按未付金额的0.1%向乙方未付违约金;双方违约赔付金额不得超过违约交易商品合同价格的20%。
2、《主材预算明细表》为本协议不可分割一部分。甲方签字后视为生效，甲方在未与乙方协商的情况下，不得随意在外购买《主材预算明细表》中的商品，如擅自购买比例超过《主材预算明细表》总额的10%时，甲方应向乙方支付《主材预算明细表》总额的10%作为违约金。
3、由于甲方所委托乙方代购的商品，余额未缴纳时，视甲方所委托代购的商品归属权仍归乙方。直至甲方余额全款交清。
4、甲乙双方在《委托合同》签定之日起，必须完整履行合同，未经协商变更、终止合同者，应向对方支付违约金______元。
四、其他。
1、委托期限自______年______月______日至______年______月______日止或委托代购项目完整履行后即终止。
2、本委托一式两份，甲乙双方各执一份。双方口头承诺均视为无效。
3、该委托合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
甲方(公章)：__________________。
乙方(公章)：__________________。
______年______月______日。
委托代购合同_委托代购合同
一、甲方以乙方名义购买房屋一套，该房屋座落于，房屋建筑面积为平方米(其中套内建筑面积平方米，公摊面积平方米)，房屋由公司开发建设，现正在建设当中，交房时间为，房屋一共层，购买房屋位于第层，房屋的购买总价格为元。付款方式为银行按揭付款，首付元，余款元以银行按揭方式支付。(具体内容以商品房购房合同为准)。
二、乙方配合甲方购买该套房屋，在购买该套房屋过程中，任何以乙方名义交纳的款项(包括但不限于支付给公司的购房定金、首付款、办理银行按揭所支付的费用、维修基金、配套费、物业费、契税等等)均为甲方所支付，除非甲方出具特别声明该款项为乙方代为支付。
三、购买该套房屋的所有手续由乙方配合办理后交由甲方保管。
四、如因购买该套房屋与公司发生争议，乙方有义务配合甲方办理相关手续，包括但不限于出具委托协议委托甲方或甲方指定的人与公司协商或参与诉讼等。
五、乙方代甲方购买的该套房屋产权百分之百归属于甲方，甲方对该房屋享有完全的所有权。未经甲方同意，乙方不得以任何方式处分该房屋，乙方不得处分的行为包括但不限于：_________________自行居住、出租、抵押、转让。如果乙方擅自转让或抵押，甲方可以要求乙方按照转让或抵押时该房屋市场价的百分之一百五十赔偿甲方损失。
六、乙方因购买过程中管理房屋所产生的必要的费用由甲方承担。
七、本协议主要用于证明本协议所约定的房屋产权归属于甲方之用。当甲方要求将房屋过户到甲方自己名下或甲方指定人名下时，乙方应以无偿赠与方式或其他甲方要求的方式配合将房屋过户到甲方或甲方指定人名下，过户所产生的费用全部由甲方承担。
八、本协议经双方签字后生效。
九、本协议一式两份，双方各执一份，各份具有同等法律效力。
十、购房合同复印件作为本协议的附件，由双方签字确认。
甲方：_________________乙方：_________________。
涉外民商事合同纠纷诉讼委托合同
被委托人：_______，性别：_______，出生年月：___________________民族：_______工作单位：_____________职业：_______住址：_____________。
现委托_______在本人与_______一案中，作为本人参加诉讼的委托代理人，委托权限如下：_______。
委托人：______________(签名或盖章)。
被委托人：____________(签名或盖章)。
_______年_______月________日。
委托合同纠纷上诉状
住所地：xx市南城区蛤地大新路129号。
委托代理人：xxx，广东国悦律师事务所律师。
电话：1xxxxxxxxxx8。
被上诉人：xx市利贝家具有限公司。
法定代表人：黄xx，该公司总经理。
住所地：xx市麻涌镇华阳村西环路。
上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案，不服xx市第一人民法院(xxxx)东一法民二初字第406号民事判决，提出上诉。
请求事项：
一、依法撤销一审判决;。
三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由：
一审判决称：“从qq聊天记录、录音音频可知，原告并未明确向被告说明费用计算方式，被告有重大误解，而该重大误解足以决定双方是否进行交易，因此，原告存在过错，在充分考虑本案案情，平衡双方利益的基础上，本院酌定由被告支付原告代理费76875元。”
一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理，明显错误，明显违法。首先，认定事实不清;其次，司法推理逻辑混乱，导致适用法律明显不当，判决显失公平。具体理由如下：
第一，双方经办人员的qq聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据，足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且，这样的计算方式是国际通用标准和惯例，符合国际货运代理规范。更何况，被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业，没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例，和与国际货运相关的国际标准与规范。
更何况，任何运输，不管国内、国际，陆运、水运、海运、还是航空运输，一概如此——泡货按体积算，重货按重量算。古今中外，一概如此，乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩，耍赖，撒泼，有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。
我们有充分理由怀疑，可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整，导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了，因此找借口拒收货品，企图赖账。
更加重要的是，如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因，与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的义务，被上诉人迄今不肯收货，而不肯收货的唯一原因是：不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定，“受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。”
被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系，谈判过程之中拒收一切文件，自始迄今，被告谎话连篇，极端不诚信，才是导致本案发生的根本原因。
第二，录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的，不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式，更加不能说明被上诉人对报价有重大误解，从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知，被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。
第三，如果被上诉人确实存在重大误解，应该主动提起诉讼，向人民法院依法申请依法撤销委托合同，通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下，法院直接启动重大误解诉讼程序，并且据此作出判决，很显然，程序根本违法。
第四，即使被告对运价确有误解，也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为，双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久，被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况，原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中，多次说明了相关问题，根本不可能发生所谓重大误解。
特别需要注意的是，迄今而未止，被告从来没有说过他们有误解，即使被告对相关问题了解得不够清楚，也未必“足以决定双方是否进行交易”。涉案交易是否需要如此进行，主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产，还是按照客户要求先打样，双方确认样板之后，按照打样生产;更加重要的是，委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中，自身确有对所需费用进行明确的义务，上诉人作为受委托人确有告知的义务，而上诉人已经完成告知义务。
他们在上诉人向xx市第一人民法院起诉之前，只是有个托词说，他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的，那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解，生意人计算的是投入产出比例，为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多，明显缺点就是费用高出许多。如前所述，被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业，即使不能准确掌握相关信息，也不至于对相关问题一无所知，对航空货运代理相关事务发生重大误解。这，显然过于牵强，显然说不通嘛。
被上诉人在双方谈判期间的确说过，他们不清楚运输费用按照材积计算，可是前面已经分析，再议过程之中的这一说法显然不成立，不足信。更加重要的是，诉讼过程之中，被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系，在法理上相当于，企图解除双方的委托合同，可是，合同已经履行，不存在解除的可能。
第五，即使存在所谓“重大误解”，该判决仍然明显不妥、不公。首先，被上诉人没有依法提起重大误解之诉，法院不能越俎代庖，直接启动“重大误解”诉讼程序，直接按照“重大误解”进行裁判;其次，从实体处理方面来看，更加明显不公，上诉人已经依约完成委托事项，于情于理于法，被上诉人均应该如数支付代理费，绝对不可以“各打五十大板”，将代理费五五对开，判令被上诉人支付50%的代理费。如此判决，显失公平。
综上，原审判决，确属认定事实不清，适用法律不当，判决显失公平，依法应予撤销。
此致
xx市中级人民法院。
法定代表人：
代书人：xxx广东国悦律师事务所律师。
联络电话：xxxxxxxxx。
xxxx年8月21日。
合同纠纷诉讼委托书
法定代表人：_________________职务。
受委托人。
职务：______________，电话：_________________。
姓名：______________，工作单位：_____________。
职务：______________，电话：_________________。
现委托上列受委托人在我单位与在纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。
代理人的代理权限为：_________________代为承认、放弃、变更诉讼请求，参与和解、调解，代收法律文书等。
委托单位(人)：_________________(盖章)。
____年_____月_____日。
合同纠纷诉讼代理人委托书
委托人(本案被告人)：_________________，男，_______年_______月_______日生，家住______________号。公民身份证号码：____________________。电话：______________________。
受委托人：_________________，男，_______年_______月_______日生。工作单位：_____________________，职务：_____________________。住址：____________________________________。电话：___________________、现委托受委托人在______________与被告人_______在______________合同纠纷一案中，作为被告人的诉讼代理人。
诉讼代理人__的代理权限为：_________________全权代理(包括本案应诉、庭审、增加和放弃本案诉讼请求)。
委托人：_________________(签名)。
_______年_______月_______日。
合同纠纷诉讼委托书
代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。代理权限为：_________________一般代理。代理人无转委托权。
委托人：_________________(签名并按手印)。
_____年_____月_____日。
本案应定运输合同纠纷还是委托合同纠纷论文
基本案情：
11月3日，吉水县某粮油加工厂与个体司机罗某签订一份合同，约定由罗某装运加工厂一车大米送往广州市某厂销售，运费1300元；售完货后，由罗某代领货款并带回加工厂。合同履行中，罗某将大米送到目的地出售后，代领了货款3元并返回，途经广东省连平县境内时，突然遭遇他人抢劫，货款被洗劫一空，罗某立即向当地公安机关报案，该案正在侦查中。为此，加工厂要求罗某按合同支付货款32000元。
对本案的定性有两种意见：
第一种意见认为：本案应定运输合同纠纷，按照现行合同法所采严格责任原则，罗某应按合同约定支付加工厂货款32000元。
理由是：本案中罗某与加工厂签订了一份运输合同，合同除约定有关运输条款外，还约定由罗某代领货款并带回加工厂，该条款应属运输合同的附属条款，合同性质仍属运输合同，罗某已接受该合同的全部条款。按照运输合同的有关规定及合同全面履行原则，罗某应安全将货物送到目的地并代领货款返回，如数交付给加工厂。现罗某已领取货款，且货款是在其控制之下被抢，以致罗某无法向加工厂交付货款，构成违约，按照合同违约的严格归责责任原则，罗某应承担继续履行合同的责任，支付加工厂货款32000元。待案件侦破后，再由罗某自行追回其损失。
第二种意见认为：本案应定委托合同纠纷，罗某不承担支付被抢货款的责任。
理由是：本案中罗某与加工厂签订的合同从其内容上看，分为运输合同有关事项的约定与委托合同有关事项的约定两部分，属于运输合同与委托合同两种有名合同的联合，该两种有名合同应各具其独立性，不分主次，法律适用时应分别适用各有关合同的规定。本案运输合同的履行没有争议，产生纠纷的属委托合同的履行，为此，本案应定委托合同纠纷，适用有关委托合同的规定。我国现行合同法违约归责的一般原则是严格责任原则，即只要存在违约，不管违约方是否存在过错，都应承担违约责任；但对某些特殊的'合同还适用过错责任原则，如无偿合同、委托合同，其违约采用过错责任归责原则。本案中罗某接受加工厂的委托携款返回，并且接受委托是无偿的，根据合同法第406条的规定：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。因此，罗某只对其故意或者重大过失造成的损失承担赔偿责任。本案中货款被抢，罗某没有故意或重大过失，其风险应有加工厂自行承担，罗某不承担赔偿责任。
委托代购合同_委托代购合同
合同编号：
委托方(以下简称甲方)受托方(以下简称乙方)。
甲方就委托乙方代为采购设备事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：
第一条：设备的名称、规格、单价、原产地(设备详情见合同附件)。
第二条：合同金额：本合同项下设备的总价款为人民币元整。
第三条：付款方式：合同签订后五日内，甲方将合同价款总额的即人民币汇入乙方指定账户内;余款即人民币装调试验收合格后日内汇入乙方指定账户。
第四条：交货地点：由乙方负责送到甲方指定地点内，有关运输费用由支付。
第五条：交货日期：第一笔货款入账后内发货。
第六条：甲乙双方的责任与义务：
(一)甲方的责任与义务。
3、合同设备到达甲方后，甲方有义务验收提货，如发现包装残缺，设备不符合合同的相关要求，甲方应立即通知乙方，以便乙方与供货商协商相关赔偿事宜。
(二)乙方的责任与义务。
1、负责签订相关购货合同，并保证合同的相关内容符合国家法律法规的相关规定;。
2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续。
第七条：违约责任：
(一)乙方违约责任：乙方所交付的设备品种、规格、质量、技术不符合本合同相关约定的，甲方有权要求退货，收回已付货款，并由乙方向甲方支付相当于合同价款总额的金;无特殊原因乙方逾期为交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
(二)甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，乙方向甲方收取合同价款总额的作为违约金;甲方逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
第八条：索赔：
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔，
第九条：合同争议的解决方式：
本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。
第十条：其他;。
一、本合同自签字盖章后生效;。
二、本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力;。
三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方;。
经办人;经办人：开户行及账号：
年月日开户行及账号：年月日。
委托方：(以下简称甲方)。
被委托方：(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好协商，本着权利和义务对等的原则，甲方自愿将(地址)装修中主材选购的事宜委托给乙方办理。并达成如下协议：
一、委托期间甲乙双方的权利和义务：
1：乙方所代购商品无假冒伪劣，并有相关的质量证书或合格证。
2：代购产品在同一品牌、同一规格、同一型号，且在7天之内价格不得高于市场价格。(处理品、促销品、特价品及非正常渠道商品不在比价商品之列)。
3：甲方须在本协议签订之日起10天内，结合设计效果与设计人员共同在指定卖场，选择并确立相关主材、颜色、造型、型号、品牌及单价。
4：甲方在委托合同签订之日起10天内未及时在指定卖场选购约定的主材时，必须给乙方出具延期单。
5：甲方在选定主材时，必须慎重选择与《主材预算明细》中价格相应的产品。由于甲方的产品品质提高及增加项目所导致的预算超支，乙方免责。
6：委托合同履行期间，甲乙双方不得委托给第三方办理代购事务。
二、委托期间的付款方式：
1：主材合同总金额：，金额大写：
2：甲方选择以下第种方式付款：
a:共一次性付款：
签订合同时付清全款：，金额大写。
b:分二次付款：
第一次付款(签定本协议时)：
主材合同总额的60%：，金额大写：
第二次付款(装修瓦木工程验收完毕)：
主材合同总额的40%：，金额大写：
3：由于单项主材实际购买金额超过原预算金额五百元时，甲方应及时补齐差额部分。
三、委托期间的违约责任：
1：在甲方按销售合同约定支付贷款及相关费用后，乙方未按约定期限交货，每延迟一天按未送货商品货款的0.1%向甲方支付违约金;如甲方未按销售合同约定支付货款及相关费用时，每延迟一天按未付金额的0.1%向乙方未付违约金;双方违约赔付金额不得超过违约交易商品合同价格的20%。
2：《主材预算明细表》为本协议不可分割一部分。甲方签字后视为生效，甲方在未与乙方协商的情况下，不得随意在外购买《主材预算明细表》中的商品，如擅自购买比例超过《主材预算明细表》总额的10%时，甲方应向乙方支付《主材预算明细表》总额的10%作为违约金。
3：由于甲方所委托乙方代购的商品，余额未缴纳时，视甲方所委托代购的商品归属权仍归乙方。直至甲方余额全款交清。
4：甲乙双方在《委托合同》签定之日起，必须完整履行合同，未经协商变更、终止合同者，应向对方支付违约金元。
四、委托期限自年月日至年月日止或委托代购项目完整履行后即终止。
五、本委托一式两份，甲乙双方各执一份。双方口头承诺均视为无效。
六、该委托合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
委托方(甲方)：被委托方(乙方)：
年月日年月日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
合同纠纷诉讼委托书
受委托人：_________________。
受委托人：_________________。
现委托上列受委托人在我与因纠纷一案中，作为我的诉讼代理人。
代理人的代理权限为：_________________代为调查、取证、答辩、出庭应诉。(可根据实际案情增加减少授权项目)。
委托代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合法文件及办理的相关手续，我均予承认。
委托代理人(有/无)转委托权。
委托人(签字、按指印)：_________________。
_____年_____月_____日。
