招标是一种高效率、高质量的采购方式,有助于降低采购成本。注意观察这些范文中的技术要求、采购数量和合同条款等细节,以便更好地为自己的招标项目做准备。
招标文件
一、合同主要条款:
1、合同价:中标价即为合同价。
3、招标文件、中标单位的投标文件等,均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件作实质性修改,采购单位和中标单位不得私下订立背离合同实质性内容的协议,合同起草后,双方签字盖章生效。
二、安装、调试、验收:
1、中标方签订供货及安装合同外,应尽快确定具有相应资质的施工队伍,需经安阳市质监部门确认,持证上岗,并派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸,及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的,中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查,安装施工队必须有安装上述电梯的业绩,如有资质不符,中标方应立即更换安装施工队,一切费用由中标方承担。
2、中标方负责电梯的整机安装、调试和试运行,经安阳市技术监督局特种设备监督检验所检测、验收合格,并领到准用证后交付使用;吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。
中标方应提供电梯安装、调试、试运行的分阶段进度计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验(中标方委托,负责一切费用)。
3、本项目采用全包方式(交钥匙工程),到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭设拆除、井道照明、安全护栏、安全保护、现场清理、施工用临时及调试电缆费用、安装及调试用水、用电及向施工总包单位缴纳的.总包管理及配合费(安装总价(不含设备价)的3%)等均由中标方负责(费用应包含在投标总价中)。
4、中标方根据合同安装施工进度要求违约每日扣除总额的千分之二。
5、根据合同要求安装电梯过程中,发生伤亡和安全事故由中标方负责。
三、交货与安装时间:
交货期至合同签订之日起60日;安装期货物交付之日起90日。
交货地址:中标人应按照招标人指定的地点交货。
四、技术资料:中标方应提供以下资料:
(1)电梯土建总体布置图
(2)电梯安装图
(3)电气设备及系统原理图
(4)电气设备及系统安装线路图
(5)安装调试手册
(6)说明书及操作手册
(7)维修手册
(8)制造、安装标准和技术规范
(9)安装和验收报告(每台4套)
(10)零部件清单和易损件清单
(11)产品合格证和安全生产许可证
(12)制造商的资质证明
(13)安装委托书和安装单位的资质证明
第五章 附 表
表一 投标内容一览表
投标人:(盖章)
年 月 日
表二 技术性能对照表
注:1、技术性能对照表应按照本文件第4页电梯的技术功能要求,应逐条逐项对应说明,有缺项或漏项的视为废标处理。
2、如有偏离投标人必须如实填写偏离情况。
投标人:(盖章)
年 月 日
表三 商务条款偏离表
注:1.投标人必须如实填写偏离情况,不得以“满足”代替。否则视同不满足招标设备性能要求。
投标人:(盖章)
年 月 日
表四 电梯部件及材料产地来源表
注:各投标单位须严格按照表格内容填写,否则作废标处理。
投标单位:(盖章)
年 月 日
表五 备品备件及专用工具报价表
第七部分 附件
附件一
投 标 函
致:
(投标人全称)授权 (投标人代表姓
(项目名称)招标的有关活动,并对此项目进行投标。为此:
1、我方愿按照招标文件中的条款和要求,提供货物和服务,报价为: 万元(人民币大写),交货期为 日历天,产品质量将达到 标准。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内(日历天)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。
4、我方提供招标文件投标须知中规定的全部投标文件,包括投标文件正本1份、副本3份。
5、我方按招标文件要求提供和交付本次招标项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。
6、如果我们的投标书被接受,我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同的义务。
7、我方承诺完全满足和响应-招标文件中的各项要求。
8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我方的投标保证金可被贵方没收。
9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10、我方已详细审核全部投标文件及有关附件,确认无误。
11、一旦我方中标,我方同意按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定向招标代理机构交纳招标代理服务费,直接从投标保证金中扣除。
投标人(公章):
法定代表人(签字): 授权代表(签字): 日期: 年 月 日
名) (职务)为我方代表,参加贵方组织的
注:对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标,从而该投标被拒绝。 附件二
授权委托书
本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 。 代理人无转委托权。
1、投标人工商营业执照复印件;
2、电梯制造商对本项目投标供货电梯的授权书;
3、电梯安装资质证投标货物说明书或产品样本用有关技术资料; 4、生产厂家主要业绩表。(要求:需提供详细安装地址并与所投产品规格相符)
施工合同和招标文件示范文本
承租人:______・・・签订时间:__年__月__日。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条、租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):__________________________________________________________________第二条、租赁物资的用途及使用方法:______________________________________________第三条、租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第四条、租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:_______________________租金的支付方式和期限:_____________________________________________________第五条、押金(保证金)。
经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_________________________________________________________________________。
第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的`《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。
第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。
第十条、本合同解除的条件:__________________________________________________________________________________。
第十一条、违约责任一、出租人违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
中国大学网()。
施工合同和招标文件示范文本
甲方(全称):
乙方(全称):深圳市***有限公司。
甲方委托乙方承担设计,经双方协商一致,
签订本合同。
第一条本合同签订依据。
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第二条工程名称、范围及设计成果。
2.1工程名称:,项目设计面积约o。
2.2设计范围:方案、施工图设计。
2.3设计内容:
2.4设计阶段、成果、设计深度及交图事宜。
设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件:
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件。
第四条设计取费标准及设计费支付进度。
4.1本合同设计费为元/平方米,总设计费暂定为元人民币。
4.2双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付:
4.3付款约定。
4.3.1本合同为固定单价合同,合同总价款按实际完成设计面积计算。
第五条设计工期。
本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天,含甲方设计评审3天,若超过三天,设计时间顺延。
第六条履约承诺及解约。
6.1本合同在签定后,乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。
6.2双方不得无故任意中止或终止本合同,并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3经甲方审定的图样,说明概算及规范,非经甲方的书面同意,乙方不得改变或泄露。否则,由此造成的损失由乙方负责赔偿。
6.4甲方需在乙方完成并提交图纸后,予以审核设计图纸,在未收到甲方上阶段审图确认意见书时,乙方不得进行下一段的设计工作。
6.5因乙方设计延误逾期超10个工作日,经甲方书面催告后7个工作日内,乙方仍无法完成时,甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费,并承担甲方由此造成的经济损失。
第七条双方责任。
(一)甲方责任:
7.1.1甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜,按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审,敦促乙方按期提交设计成果,交甲方项目部执行施工,确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准,该等事项按甲方有关制度及流程办理。
7.1.2按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
7.1.3按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内,将审图书面意见,提交给乙方,以便进行下一阶段的设计工作。
7.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的办公条件。
7.1.5甲方应保护乙方的投标书,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
(二)乙方责任。
7.2.1乙方项目负责人。负责主持项目设计(包括现场技术配合)全程跟进。阶段性设计成果提交,设计图评审,按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果,配合甲方项目施工全程技术指导。
7.2.2应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。
7.2.3乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同。
书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《贵州省建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
7.2.4乙方采用的主要技术标准是国家有关的工程设计规范。
7.2.5乙方在进行设计之前应与发包方进行充分沟通,如甲方对乙方的设计成果不满意,乙方有责任进行修改,直到甲方满意为止,工期不予顺延。乙方应按本合同约定的期限完成全部补充、修改设计,如设计方逾期一天完成修改的,按合同第8.4条约定处理。
7.2.6设计合理使用年限按国家工程设计有关标准执行。
7.2.7乙方按本合同第二条的设计内容、设计进度、交图份数、交图时间的规定要求,按时向甲方交付设计资料及设计文件。
7.2.8乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计图纸评审会议并根据甲方审图要求负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方应按合同规定的时限交付设计资料及文件,负责向甲方及施工单位进行设计交底、按合同规定,做好工地技术配合服务,处理有关设计问题和参加竣工验收。
7.2.9乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
7.2.10甲方付清合同设计费之后,本合同约定的设计文件的知识产权属甲方,甲方有权以任何方式自行处分。
7.2.11乙方应本着经济合理的原则进行设计,按甲方设计委托书造价的要求进行限额设计,并按合同阶段性设计要求提交工程设计估算、概算书,以控制项目施工建设总造价成本。
第八条违约责任。
8.1在合同履行期间,甲方如无正当现由要求终止或解除合同,乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已完成的实际工作量,按阶段性实际确认的设计成果支付相应的设计费,甲方则取得相应阶段设计成果的所有权。
8.2甲方应按本合同第四条规定的计费标准和期限向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之二的违约金。
8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方。
人员错误造成工程设计漏项或质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损部分的设计费,并承担由此造成甲方一切人身及财产的损害赔偿责任。
8.4由于乙方自身原因,延误了按本合同第二条规定的设计资料内容及设计文件的交付时间,分阶段每少交一份设计资料或每延误一天,应减收该项目应收设计费总额的千分之二。
8.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应返还已收的设计费,如有其他损失的,仍需承担相应的赔偿责任。
第九条其他。
9.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题,应按工程实际施工工期提供全程服务。
9.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等经济技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计师配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.4本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
9.5本合同一式份,甲方份,乙方份。
9.6本合同经双方签章后生效,具有同等效力。
9.7乙方完成之作品或所确认之设计稿件,在所有款项结清后,其所有权归甲方,乙方并将所有设计资料刻成光盘交于甲方存档,乙方不得将其全部或其中一部分用于其它目的。但作为宣传乙方业绩或书写论文所涉及的简要技术情况除外。
9.8本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
9.9其它约定事项:
某些特殊专业(如特殊灯光设备、特殊钢结构、张拉膜结构等)由甲方委托其他单位设计或由相关专业公司设计安装时,乙方要协助相关专业合理布局及负责管线综合,并承担总体协调责任。
招标合同条款
一、合同主要条款:
1、合同价:中标价即为合同价。
3、招标文件、中标单位的投标文件等,均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件作实质性修改,采购单位和中标单位不得私下订立背离合同实质性内容的协议,合同起草后,双方签字盖章生效。
二、安装、调试、验收:
1、中标方签订供货及安装合同外,应尽快确定具有相应资质的施工队伍,需经安阳市质监部门确认,持证上岗,并派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸,及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的,中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查,安装施工队必须有安装上述电梯的业绩,如有资质不符,中标方应立即更换安装施工队,一切费用由中标方承担。
2、中标方负责电梯的整机安装、调试和试运行,经安阳市技术监督局特种设备监督检验所检测、验收合格,并领到准用证后交付使用;吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。
中标方应提供电梯安装、调试、试运行的分阶段进度计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验(中标方委托,负责一切费用)。
3、本项目采用全包方式(交钥匙工程),到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭设拆除、井道照明、安全护栏、安全保护、现场清理、施工用临时及调试电缆费用、安装及调试用水、用电及向施工总包单位缴纳的总包管理及配合费(安装总价(不含设备价)的3%)等均由中标方负责(费用应包含在投标总价中)。
4、中标方根据合同安装施工进度要求违约每日扣除总额的千分之二。
5、根据合同要求安装电梯过程中,发生伤亡和安全事故由中标方负责。
三、交货与安装时间:
交货期至合同签订之日起60日;安装期货物交付之日起90日。
交货地址:中标人应按照招标人指定的地点交货。
四、技术资料:中标方应提供以下资料:
(1)电梯土建总体布置图
(2)电梯安装图
(3)电气设备及系统原理图
(4)电气设备及系统安装线路图
(5)安装调试手册
(6)说明书及操作手册
(7)维修手册
(8)制造、安装标准和技术规范
(9)安装和验收报告(每台4套)
(10)零部件清单和易损件清单
(11)产品合格证和安全生产许可证
(12)制造商的资质证明
(13)安装委托书和安装单位的资质证明
第五章 附 表
表一 投标内容一览表
投标人:(盖章)
年 月 日
表二 技术性能对照表
注:1、技术性能对照表应按照本文件第4页电梯的技术功能要求,应逐条逐项对应说明,有缺项或漏项的视为废标处理。
2、如有偏离投标人必须如实填写偏离情况。
投标人:(盖章)
年 月 日
表三 商务条款偏离表
注:1.投标人必须如实填写偏离情况,不得以“满足”代替。否则视同不满足招标设备性能要求。
投标人:(盖章)
年 月 日
表四 电梯部件及材料产地来源表
注:各投标单位须严格按照表格内容填写,否则作废标处理。
投标单位:(盖章)
年 月 日
表五 备品备件及专用工具报价表
第七部分 附件
附件一
投 标 函
致:
(投标人全称)授权 (投标人代表姓
(项目名称)招标的有关活动,并对此项目进行投标。为此:
1、我方愿按照招标文件中的条款和要求,提供货物和服务,报价为: 万元(人民币大写),交货期为 日历天,产品质量将达到 标准。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内(日历天)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。
4、我方提供招标文件投标须知中规定的全部投标文件,包括投标文件正本1份、副本3份。
5、我方按招标文件要求提供和交付本次招标项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。
6、如果我们的投标书被接受,我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同的义务。
7、我方承诺完全满足和响应-招标文件中的各项要求。
8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我方的投标保证金可被贵方没收。
9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
《招标合同条款及格式》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
招标文件合同效力
除《招标投标法》外,招投标行为中合同的订立亦受到《民法典》的约束,当前业界对于招投标文件的合同效力主要存在以下两种观点:
1、从合同订立的过程来看,招标人发出招标公告为要约邀请,投标人投标为要约,招标人发出的中标通知书即视为承诺。
2、招标人发出中标通知书中一般载明双方应在一定期限内签订施工合同,且《招标投标法》第四十六条亦规定,招标人和中标人应当签订书面合同。从该角度上看,中标通知书应视为要约邀请,招投标文件成立预约合同,双方签订的施工合同成立本约合同。
当前主流观点为上述第1种观点,笔者亦表示认同。按照该观点,招标人中标通知书一经发出,则视为接受投标人投标要约中的相关内容,对投标文件作出承诺,根据《民法典》第四百八十三条,双方合同成立,此时则应以投标文件作为招投标文件不一致引发争议的依据。但是,该将招标文件作为要约邀请完全排除在生效合同之外的做法,显然有悖于招投标项目中将招标文件视为双方合同有效组成部分的一致认识,即不能以《民法典》中的要约承诺理论排除招标文件的合同效力。
《民法典》第四百七十一条规定“当事人订立合同,可以采取要约、承诺方式或者其他方式”,该条是从《合同法》第十三条“当事人订立合同,采取要约、承诺方式”修改而来。根本变化在于不再认为订立合同只有采取要约、承诺一种方式,必须套用要约和承诺规则,也可以采取其他方式订立,而招标投标就是其他方式之一。
在原来《合同法》要约和承诺方式的语境下,多数认为招标文件属于要约邀请,虽然《合同法》第十五仅明确规定招标公告属于要约邀请。既然认为招标文件属于要约邀请,那就不是合同文件,《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2017-0201)“合同文件的优先顺序”中就没有把招标文件归入合同文件。《建设工程工程量清单计价规范》条规定:“招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准”,其理由是在工程招投标及建设工程合同签订过程中,招标文件应视为要约邀请,投标文件为要约,中标通知书为承诺。因此,在签订建设工程合同时,若招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方,应以投标文件为准。
而在《民法典》实施后,则不必一律套用要约和承诺规则,把招标文件机械划入要约邀请。实际上招标文件也不应划入邀约邀请,根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定“投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,评标委员会应当否决其投标”,要约邀请自然没有这样的法律效力。
此外,新公布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十二条规定“当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的,人民法院应予支持”。
综上,招标文件载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款这些实质性内容属于合同文件,在招标文件、投标文件均作为合同组成部分的前提下,也就不能以此判定中标文件的解释效力优于招标文件。
此视角下,笔者认为,若投标人在熟读招标文件的情况下,仍然未对实质性要求和条件做出响应,存在主观过错,如是投标人故意篡改投标文件,又存在提供虚假情况及违背诚实信用原则的嫌疑,基于公平原则的考量,采用更有利于招标人的招标文件作为签订施工合同的依据更为适宜。
对招标文件及合同条款承诺
我公司若能中标20__年张湾区污水分支管网工程施工,按照中华人民共和国招投标法和建筑法要求,我公司承诺接受招标文件中。
合同。
协议各项条款。
一、工期:按照投标工期,有效工作日90天。
开工时间以甲方通知为准,若在规定工期时间未完工,每推迟一天罚款1000元,从我单位履约保证金中扣除。
二、质量:一次验收达到合格标准,若一次验收达不到合格标准,按合同金额的2%作为处罚并返工直至达到规定的质量标准。
三、工程付款:按合同约定工程进度付款。
四、保修:按国家建设工程保修办法及国家的有关法律法规执行。
特此承诺!
投标人:
招标文件合同部分
内蒙古蒙能招标有限公司就内蒙古电力巴彦淖尔ems系统升级改造工程设备材料采购进行招标订货。供需双方通过充分协商达成协议,并签订本合同。
合 同 编 号 :mnzb2012–sc08
合同签字时间:
合同签字地点:
合同生效日期:
合 同 需 方 :
合 同 供 方 :
2、工作范围
2.1 本合同中,供方的工作范围包括所供设备的设计、制造、提供技术资料、技术配合、技术服务、安全运输和装卸、顺利安装并使之投入运行以及售后服务。
3、技术条件要求及质量标准
3.1 本合同项下所供产品技术条件要求及质量标准应与本招标文件规定的标准相一致。
4、技术资料
4.1 供方应按招标文件规定在合同生效后 7 天内免费向需方提供所要求的技术文件资料。迟交一天罚款合同总价的 1%,总额不超过合同总价的5%。
5、供货范围、价格
5.1 供货清单及分项价格详见合同附表:《供货明细表》。
5.2 供方按 5.1 款中所列提供设备的合同总数量为,合同总价为人民币 大写 。
5.3 合同总价是指设备运到需方指定地点的所有费用。
5.4 即使本合同供货清单和技术规定不明确,供方在供应设备时应一同供应它们所需的备件和必要的其它设备,装置,材料等等。
5.5 此合同价格为不变价。
6、付款
6.1 本合同计价货币为人民币。
6.2 付款方式:电汇或汇票。
6.3 合同价款按下列比例支付或甲乙双方根据具体情况协商:
-1-
6.3.1 合同生效需方收到供方银行出具的10%合同总价款的履约保函后30天内支付给供方合同总价款的10%做为订金。
6.3.2 设备制造完毕,全部运抵现场,双方在30天内清点数量、规格及质量检验无误后,需方在10天内向供方退还履约保函并付清所交设备货款的80%。
6.3.3 设备顺利投运后,工程移交运行后180天,需方支付合同总价的5%。
6.3.4 剩余合同总价款的5%做为设备质量及服务保证金,待质保期满没有质量问题(如有索赔完成索赔后)30天内结清。
6.3.5 合同的付款日期以需方在银行办理电汇或汇票的日期为准。
7、交货地点、交货期
7.1 本合同5.1款清单所列设备的交货期,交货地点为甲方指定地点。 7.2 设备的交货日期以货到现场为准。
8、检验
检验,并出具其产品质量合格证书,出厂试验报告和需方所要求的试验项目数据和资料。
发运,在任何情况下都只有在规定的'试验全部合格后,才能发运。
9、监造
9.1 需方有权根据需要派人对其产品的生产进行监造,供方对此给予配合和支持,并给监造人员提供工作和生活上的方便。监造内容由需供双方另行商定。产品质量由供方负责,监造工作不代替产品质量验收和合同验收程序。
10、验收
10.1 货物运到指定地点后,需方将在交货站根据装货清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失。若需方认为有必要进行抽样检验,将根据技术条件要求进行抽样检验,供方有权参加检验。根据检验结果,如果货物数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失,供方应根据需方的要求对货物免费进行修理或更换,并承担费用。
10.2 货物在拆除外包装前6天内,需方书面通知供方到现场当面进行检查,发现货物质量、规格、数量与合同规定不符,需方将根据质量条款立即向供方提出索赔。若供方未按通知时间到达现场或书面答复不派人参加开箱检查,需方将认为同意单方面开箱检查,且发生上述情况时供方将承担全部责任。
11、合同的变更
11.1 需方有权在交货前向供方发出书面指示,在合同总体范围内对如下几点提出变更:
11.1.1 提前、推迟或暂停设备的交货,但应在交货期前15天通知供方;当明确交货时间后,需方应提前15天通知供方,以便提前做好各项生产准备工作。提前、推迟、暂停及明确交货期均应办理有关变更手续。 11.1.2 提前15天变更运输方式、包装方式、交货地点及供方需提供的服务。
12、包装及标志
《招标文件合同部分》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
未使用招标文件合同
签订时间:20__年_月_日。
招标代理委托协议书。
委托方:__市体育局(以下简称甲方)。
受托方:__市__工程招标代理有限公司(以下简称乙方)。
根据《_招标投标法》、《_建筑法》、《_合同法》、《_政府采购法》,并结合__省__市有关建设法规,甲方决定委托乙方对______工程招标代理。经友好协商,甲、乙双方在平等互利的基础上,达成如下协议:
一、总则。
甲方自愿将委托乙方招标代理。委托招标范围及代理费用等均在本协议书中明确。
二、委托招标范围。
(一)招标方式:公开招标(二)招标类型:工程类(三)概况:
一组织报名、审核投标单位资质。
二编制发放资格审查及招标文件、答疑会及整理答疑资料三收投标书、组织开标、评标、定标四编写评标报告、协助甲方发中标通知书四、委托代理期限:至工程开工之日止(不能违反有关政策法规的时间要求)。
五、委托代理事项及职责。
一甲方责任。
1、甲方委派一名项目负责人,负责与乙方的联系与沟通;。
2、甲方应自觉遵守有关工程建设的法律法规及省、市有关规定,不得进行违章建设,不得指使投标人串标、围标。否则,造成的一切后果由甲方负责,乙方不承担连带责任。
6、甲方审核乙方编制的评标文件及招标工作日安排;。
8、在乙方根据评委会意见完成评标报告及选出中标侯选人后,确认中标人;。
二乙方责任。
1、乙方委派一名项目联络员,负责与甲方的联系与沟通;。
2、乙方应严格遵守国家法律法规,坚持“三公”原则,为甲方把好工程施工第一关;。
5、编制招标文件,组织现场勘察,答疑会及整理答疑资料,经甲方确认后发有关单位;。
6、依法组建评标委员会,确定评委比例模式;。
9、整理招标代理期间的各种资料,并装订成册(一式两套),甲方、乙方各一套;。
1、在协议履行期间,甲方无故要求终止合同,乙方可追究甲方赔偿违约金4000元;。
2、在协议履行期间,乙方无故要求终止合同,甲方还可追究乙方赔偿违约金4000元;。
4、因乙方造成的二次招标,由乙方承担相应的经济损失,甲方不支付二次招标发生的费用。非乙方原因,由责任方承担相应的经济损失。
八、争议的解决方式。
甲、乙双方在履行本协议中发生争议,由双方协商解决。若协商不成,以法律途径解决。
九、其它。
1、本协议自签订之日起生效,协议期满,招标代理费用结清后,本协议自动失效;。
2、协议未尽事宜,由双方当事人协商解决;3、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。
委托人:受托方:__市__工程招标代理有限公司。
委托代表人:委托代表人:
电话:
电话:_______。
签约时间:20_年_月_日。
招标文件安装工程合同
发包人违约的其他情形:/。
发包人违约的责任。
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:/。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:发包人逾期未支付的,从延期的第一天起,每延迟一天,发包人支付违约金1500元。
(3)发包人违反第款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:/。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/。
(7)其他:/。
因发包人违约解除合同。
承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
承包人违约。
承包人违约的情形。
承包人存在以下行为的,发包人有权要求解除合同,并由承包人承担由此引起的一切损失,并负责由此引起的一切法律责任,并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
1、因承包人的原因或当地群众阻工造成工期延误的,从延期的第1天起,每延迟一天,承包人支付违约金1500元。若延期超过20天,则发包人按延期天数收取承包人违约金外,有权单方面终止承包人对此块t型广告牌施工资格,发包人可另行将此块t型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工,终止前发生在此t型广告牌上的任何费用及所造成一切损失(包括但不限于发包人另行委托其他第三方施工所产生的一切费用、因追究承包人违约责任所支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等)均由承包人承担。同时承包人将自动进入发包人所设置的招投标黑名单,三年内不得参与发包人的任何招投标活动。
2、若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用,一经发现,承包人必须向发包人交纳10000元违约金,并由发包人及监理工程师对进场材料进行检验,若材料符合要求,继续使用。若不符合要求,已使用和未使用的该批材料均一律退场,退场完成经监理工程师确认后,方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的,工期不予顺延。承包人应按照第1条的约定承担违约责任。
3、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求,如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符,承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的,发包人有权解除合同,并要求承包人支付本合同的违约金,违约金为本合同金额的30﹪,承包人无条件退场。承包人未按照程序报验的,每次向发包人支付10000元违约金。工序验收不合格的,每次向发包人支付5000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序(监理签发)后,于最近一次工程进度款中扣除。
4、承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定,如承包人不服从发包人及监理工程师的管理,每次向发包人支付5000元违约赔偿金,且发包人有权解除合同并要求承包人支付本合同金额的30﹪的违约金,承包人无条件退场。
5、工程竣工验收合格后28天内,承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人,否则每延迟一天支付1000元作为违约金。工程竣工验收合格后28天内,承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人,否则每延迟一天支付5000元作为违约金。
承包人违约的责任。
因承包人违约解除合同。
关于承包人违约解除合同的特别约定:按专用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方另行协商。
采购招标文件合同
甲方(受托方):乙方(委托方):
一、产品名目、品级:
二、质量要求:
三、产地规格要求:
四、单价:扣除损耗,按照实际净重结算,报每公斤单价()。
五、拒绝标准:以小样作为样品,大样必须符合小样,否则以此作为拒绝标准。
六、数量:本次委托招标数量为箱,以总量成交形式交割,送货周期为一周(7天),每隔一天送货箱。具体数量如有增减,按实际要求送货量结算。如超过总送货量50%,应给予乙方合理备货时间。
七、招标方式:由甲方确定明标或暗标形式。
八、中标结果:由甲方确定并通知乙方。
九、交货地点及时间:货物交付地点为民润生鲜配送中心(福田农产品批发市场三楼)。从年月日起到月日。水果每天早上5点至7点30分。蔬菜下午5点至晚上11点到货验收。搬运费用乙方自负。
十、结算方式:第一批货到后十五天结算,一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方,甲方收到民润公司的货款后准时支付给乙方。
十一、担保金的收取、使用、返回:为确保竞标方严格执行合同,甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的5%)。如在交易过程中竞标方违约,甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金,并将扣除部分全部交由民润公司补偿损失。如交易正常进行,甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。
十二、责任:甲方必须敦促乙方按时送货,协助乙方将入库验收单复印件留存,并及时和民润公司财务部核对,监督民润公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由民润公司和乙方确定,甲方不对商品的品质,以及由商品的品质引起一切后果负责。
十三、招标代理费:甲方每次向中标方收取合同总额%的招标代理费,每次结算时从货款总额中扣除。
十四、其他事项:本合同在甲方通知乙方中标后自动生效,不中标则合同自动作废。其他未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
日期:日期:
招标文件合同审定优选
(甲方):
(乙方):
本协议为甲乙双方有初步的沟通,在oid笔id/me设计报价、完成周期上有初步的共识的基础上签订。
根据《_合同法》,及有关规定。经甲乙双方友好协商,就甲方的产品造型设计招标达成如下协议:
一、甲乙双方共同确定工业设计项目确认书。
二、乙方需在本协议签订后10天内提交3款设计方案及一款色彩方案供甲方选择,要求每款方案提供2d图(六视)、工艺解析图。
三、如甲方选定乙方的设计方案,则付给乙方人民币3000元,同时与乙方正式签订工业设计合同(id/me),前述所付费用做为甲乙双方后续签订的工业设计合同的首批开发费包含于工业设计开发合同开发费用之中,或甲乙双方协商在后续签订的工业设计开发合同中开发费相应的减除此协议已付部分。
四、如甲方未选定乙方的设计方案,甲方支付给乙方人民币1000元做为参与酬谢。同时甲方有义务对乙方的设计方案保密。
五、本合同一式两份,双方各执一份。
六、本合同须双方当事人盖公章和法定代表人签字方能生效。本合同自双方盖章、签字之日起生效。
(甲方):(乙方):
名称(盖章)名称(盖章)。
甲方法定代表人(或委托代理人)签字乙方法定代表人(或委托代理人)签字。
公司帐号:
户名:
帐号:
20__年__月__日。
未使用招标文件合同
5、乙方依据国家有关规定,向中标人收取招标服务费。
6、对于由于甲方原因致使招标失败造成乙方经济损失的,有权要求甲方赔偿。
7、其它权利:
(二)乙方的义务。
3、及时向招标人报送相关资料,即在发售招标文件(包括答疑纪要)的同时,按招标人要求的份数提交正式的招标文件给招标人,评标结束后的第二天将拟中标人的投标资料提交给招标人。
4、刊登招标通告,发投标邀请函;
招标造价文件合同
甲方:
乙方:
目的:服务招标代理。为明确双方的责任与权利,经详细协商,特签订本合同,共同遵守。
1.建设项目概况:
项目名称:
服务地点:
2.服务内容:
服务招标代理。
3.双方责任:
甲方责任。
办理前期的各种申报及审批手续。
按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。
甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表,迅速地解答问题。
及提供资料给乙方及投标单位。
按照合同金额及支付方式,向乙方交付酬金。
乙方责任。
代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格;
发布招标文件,主持开标及评标会议;
填报相关资料,由甲方发出中标通知书;
为甲方编制设计合同;
为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。
4.酬金:
代理酬金:一笔算人民币伍仟元整。
5.付款方式:
乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。
6.合约有效期。
本合约有效期自20xx年04月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目,在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因,需中断合约或延长合约时,乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担,如属乙方原因,则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。
7.违约责任。
倘若任何一方不按本合约履行义务,另一方可书面通知对方其违约内容,如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后,违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。
倘若项目为贷款项目,因贷款协议没有执行,或国家计划项目,因故停建缓延,则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份,给予补偿。
8.其他事项。
未尽事宜,双方可根据需要,经协商另行签订补充合同或协议。
本合同执行过程中,双方有分歧意见时,尽量采取协商解决,仍不能一。
致时,可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一致的,请当地仲裁机关或法院解决。
本合同双方签字盖章后生效,至全部费用结清后自然失效。
本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份。
(甲方):签约人。
盖章:(乙方):
签约人盖章:
开户银行帐号:
日期:日期:
年月日年月日。