购销的目标是实现买方需求的满足,同时实现卖方的利润最大化。5.接下来是一些购销策略和市场洞察,希望能帮助大家更好地开展购销工作。
塑胶产品购销合同模板
行业人眼里,塑料和塑胶是一种东西。那么塑胶产品。
又是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的塑胶产品购销合同范文,感谢您的欣赏。
第一条、双方当事人。
甲方:乙方:签订地址:签订日期:
第二条技术标准、质量要求:按国家行业标准执行。
第三条交(提)货地点、方式:
第四条运输方式及到达站港和费用负担:甲方负责将货物运输到本合同指定的交货地点,运输费用由甲方负担。
第五条包装标准、包装物的甲应和回收:包装物不回收。
第六条验收标准、方法及提出异议期限:按第二条标准验收,若交付的货物与本合同不符,乙方须在收到货物的15天内书面通知甲方,否则视作交付无误。
第七条结算方式及期限:经双方确定发货时间后,乙方将货款汇给甲方,甲方收到汇款后及时发货。
第八条违约责任:违约方承担全部责任。
第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,则由甲方所在地法院裁定。
第十条其他约定事项:
第十一条本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字、盖章或互发传真之日起生效。
甲方:乙方:年月日:
甲方:乙方:
一、产品型号、型号、单位、数量及金额。
签订地点:
签定时间:二、质量要求:按需方要求或提供试验实物样品材质,保证产品质量。
三、交货地点:需方厂内。
四、交货时间:合同双方签字盖章后,六个月内交货。
五、运输费用:由供方承担。
六、包装标准、包装物的供应及回收:按标准包装,包装物不回收。七、验收标准:按需方要求或提供实物样品验收。
八、货款结算方式:货到验收合格后供方开具全款17%增值税发票,需方付清全款。
九、违约责任:若供方因供货时间及产品质量影响需方生产,罚款5000元/天。
十、未尽事宜:双方协商解决。本合同自签定之日起盖章生效。
甲方:乙方:年月日:
供方:
需方:
一、质量要求:按企业标准执行,保修半年。(人为因素除外)。
二、提货地点:河南省新乡食品机械有限公司仓库。
三:运输:需方负担运费,供方代办托运。需方在提货时,请检查产品在装卸过程中有否损坏,如有损坏请及时向货运站办理损坏手续及索赔或拒收。
四、发货时间:收到定金后10个工作日内发货。
五、付款方式:收到定金30%,发货前余款一次付清。。
六、解决纠纷方式:双方在履行合同过程中发生争议,双方协商解决。
供方:需方单位:郑州思源食品有限公司地址:单位地址:
电话:电话:
传真:传真:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:
账号:
塑胶产品购销合同
供货单位:_________,以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1、产品型号:_______数量:______金额:______。
2、产品型号:_______数量:______金额:______。
第三条产品的价格与货款的结算
1、产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。
第四条验收方法________。
第五条对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3、乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第六条乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
4、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第七条甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
4、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第八条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条其它_______。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份!
购货单位(甲方):____(公章)
法定代表人:______(盖章)
地址:__________
开户银行:_______
帐号:__________
电话:_________
供货单位(乙方):___(公章)
法定代表人:_______(公章)
地址:_________
开户银行:________
帐号:_________
电话:__________
____年__月__日
塑胶产品购销合同
协议签订地:___________________。
第一条甲方自愿成为广东塑料交易所的交易商。甲方在入市交易之前已仔细研读了《广东塑料交易所交易管理办法(xxgb本)》(以下简称《交易管理办法》)和有关细则文件,乙方已就有关问题作了全面细致的解释,甲方已知悉参与乙方市场交易应负的责任和可能发生的风险,并认可由乙方制订的《交易管理办法》和相关细则及文件的所有规定,甲方承诺将严格按照该《交易管理办法》及相关细则和文件的规定从事交易活动。
第二条双方认为,《交易管理办法》和相关细则中赋予广东塑料交易所的权力实为确保交易履约和控制风险之必须,甲方对此进行认可,并承诺自行承担因此可能发生的全部风险。
第五条甲方应指定办理相关事务的代理人(交易员),并对代理人(交易员)的所有交易行为承担相应的交易责任及后果。
第六条乙方对甲方的委托事项和交易记录等资料负有保密义务,非法定有权机关或甲方指示,不得向第三方透露,否则,乙方须承担相应责任。
第七条如果出现交易异常情况,为控制交易风险,乙方有权根据本协议第二条规定,按照《交易管理办法》及相关细则,视情况采取相应风险管理措施,如调整分期付款比例、调整涨跌限幅、调整交易时间、限制席位订货量、限制交易权限等。
第八条因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的甲方损失,乙方不承担责任。
第九条因乙方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故给甲方造成的损失,乙方不承担责任。因上述事故造成交易或交易数据中断,恢复交易时以故障发生前系统最终记录的交易数据为有效数据。
第十条第八、九条所述事件发生后,乙方应及时采取措施防止甲方损失可能的进一步扩大。
第十一条乙方向甲方提供的各种信息及资料仅作为买卖参考,甲方据此进行的买卖风险自担。在交易过程中,甲方与其交易商发生的纠纷,由交易双方解决,乙方提供相关协助。
第十二条在本协议履行过程中,乙方可根据情况对《交易管理办法》及相关细则进行修订,甲方对此予以认可,并承诺遵照修订后的有关规定执行。
塑胶购销合同
甲方(供方):
乙方(需方):
双方本着互惠互利的原则,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、质量要求:
1、灰分:2、挥发份:3、4、5、煤种:甲方必须按照和乙方商定的煤种供给乙方发货,严谨掺假或发成其他煤种,如发生整车扣出吨位。
二、数量:每月甲方必须保证给乙方供应无烟煤数量不得少于1000吨,客观因素除外。
三、价格:___元/吨。
四、验收方式:以乙方化验、过磅为准,如有异议协商解决。
五、交货地点:乙方指定煤场。
六、运输方式:由甲方组织运输。
七、付款方式:预付货款,款到发货。
八、违约责任:根据《民法典》的有关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式;双方协商解决或由法院裁定。
十、其他约定事项:未尽事宜双方协商解决。
十一、合同期限____年___月___日至___年___月___日止。
十二、本合同一式两份,甲乙双方签章后生效,双方各执一份。
甲方:乙方:
代表人签字:代表人签字:
塑胶购销合同
供方:
需方:
一、质量要求:按企业标准执行,保修半年。(人为因素除外)。
二、提货地点:河南省新乡食品机械有限公司仓库。
三:运输:需方负担运费,供方代办托运。需方在提货时,请检查产品在装卸过程中有否损坏,如有损坏请及时向货运站办理损坏手续及索赔或拒收。
四、发货时间:收到定金后10个工作日内发货。
五、付款方式:收到定金30%,发货前余款一次付清。
六、解决纠纷方式:双方在履行合同过程中发生争议,双方协商解决。
供方:需方单位:郑州xx有限公司。
地址:单位地址:
电话:电话:
传真:传真:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:
账号:
塑胶购销合同
供方:_____________(以下简称“甲方”)。
需方:_____________(以下简称“乙方”)。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。
一.产品名称、型号、数量、金额。
产品名称计量单位单价/元数量总计(元)pp聚丙烯颗粒f401吨。
二(产品质量。
性能项目试验条件[状测试方法测试数据数据单位。
态]密度iso11830.90g/cm收缩率yccimethod1.3-1.7%熔体流动速率iso11331.7g/10min降伏点拉力强度iso527300kg/cm2.为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准,甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证,甲方承诺:________________该标志、合格证所称的“合格”,即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
3.如甲方产品质量不符合约定的标准,甲方应承担违约责任和赔偿责任,赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
三.付款及结算方式:________________。
1.款到两日内发货,11月15日前首甲方支付首次货款金额90%共计232575元(人民币贰拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整),余款10%共计25875元(人民币贰万伍仟捌佰柒拾伍元整)在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
银行户名:________________。
银行账号:________________。
银行开户行:________________。
四(交付方式。
1.经双方协商一致,共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的地点。甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前,无论乙方付款与否,该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担,在乙方检验并在送货单上签字确认接收后,该风险始转移给乙方。
2.交付地点。
乙方指定的交付地点为:________________广州市白云区红旗路29号之一广州蓝茜塑胶制品有限公司内。
3.甲方向乙方交付产品时,应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为,视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品,并不表示乙方已经检验完毕,乙方检验应该在检验期内进行。
4.甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。
如甲方超出乙方指定的交付期______5_____日交付的,乙方可以拒绝接收,同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任,包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
五(检验及质量保证。
1.在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后,乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查,并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的,乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的,乙方有权只签收符合约定的部分,对不符合约定的产品由甲方负责调换,因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的,对未接收部分的检验期间顺延,且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2.乙方接收产品后,应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如:________________损坏、变质等)进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题,甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。
3.双方经过协商一致确定检验期间为_____5_____日,自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的,视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4.因甲方产品出现质量问题的,乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失,或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的,不属于逾期付款,不支付迟延履行金。
六.退货。
1.因甲方产品质量不符合本合同约定的,乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2.对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的,甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
八.违约责任。
1.甲、乙双方违反本合同任何一条之约定,即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2.本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的,违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任,包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3.对双方都违反本合同约定的,各自承担相应的违约责任。
九.不可抗力。
1.“不可抗力事件”指一方无法控制的,致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。2.若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务,该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方,双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件,一方无需对因不能履行或损失承担责任,并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响,并尝试恢复履行受影响的义务。
十.其他。
1.合同双方在履行合同过程中发生争议的,双方首先应协商解决,协商不成时,可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2.本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。
3.本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4.本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方:________________乙方:________________。
塑胶跑道工程施工合同
一.工程概况:_________________。
1.工程名称:_________________校园操场整理。
2.工程地点:_________________。
3.施工范围:_________________。
二.工期。工程工期从20xx年11月29日至20xx年12月15日。
三.工程协议价款:_________________(详见预算)。
四.承包方式:_________________乙方对操场整理包工、包料,包质量,包验收合格,包文明施工。
五.安全施工:_________________施工过程安全责任由乙方承担,与甲方无关.
六.工程付款办法。
工程完工后甲方验收合格,经费到帐即向乙方支付工程协议价款。
七.工程质量要求。
1.乙方严格要求完成施工任务,完工验收后三个月为质保期。在质保期内出现质量问题,由乙方负责。
2.工程完工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
八.协议生效与终止。
1.本协议自双方签字并加盖公章后生效,工程保质期满,协议即告终止。
2.本协议壹式两份,双方各执壹份,具同等法律效力。
_____年_____月____日。
_____年_____月____日。
购销合同
甲方:(需方)。
乙方:(供方)。
双方同意按合同条款由甲方向乙方购买产品,产品清单见附表一。
1、交货地点:按照约定的时间,交付到需方指定地点。
2、交货日期:
4、验收标准:甲方收,如果发现质量问题的当场退货。
5、包装条款:乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、其它说明等。
6、本合同总金额(即产品总价)人民币:
大写:
预付定金:
7、付款方式:待货到验收合格之后,七个工作日内付款。
开户行:
开户账号:
开户名:
8、乙方必须按甲方的要求供货,如有违约按20%赔偿违约金。
9、本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成时,任一方可向人民法院起诉。
10、本合同自签定之日起生效,具法律效力。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
经营塑胶油漆合同
项目技术负责人(以下简称乙方)_________
甲:_________,身份证号:_________,籍贯_________
乙:_________,身份证号:_________,籍贯_________
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元,乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。
第二条本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。
第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的.甲方60%、乙方40%的比例分配。
第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算
第八条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第九条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第十条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。
第十一条本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从_________年_________月_________日至___________年__月__日止。
第十二条争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
第十三条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。
第十四条违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十五条协议解除
1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议
2、合作协议期满
3、双方同意终止协优议的
4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议
第十六条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效
第十七条本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力
甲方:_________(签章)
乙方:_________(签章)
日期:____________
塑胶跑道工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工合作事项协商一致,订立本合同。
工程名称:
工程地点:xxxxxx。
工程内容:300m足。
球场环形塑胶跑道面层(格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层),篮球场(4块)、排球场(2块)塑胶面层(长河牌4mm厚n型硅pu塑胶面层)。
本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求,要求年满18周岁,身体健康,具备本工程施工作业的相应技术能力。
3.1、承包方式:
3.2、工程承包范围及工作详细内容:
3.2.2、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍,报甲方存档。
3.2.3、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划,必须达到一次性满足工程需要。
3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审(一式四份)。
3.2.5、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件(材料合格证、出厂检验报告等一式四份)报送至甲方资料员,并请甲方、监理单位进行现场见证取样,将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测,检测评定标准按照《上海团体标准》(t/30101002-c003-20xx)执行,经检测合格后,由甲方向监理单位进行材料报验,监理单位批准使用后方可用于工程施工。
3.2.6、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理,封底找平层施工前进行基层隐蔽验收,经验收合格后方可进行封底找平层施工,保证基层清洁、固化完整。
3.2.7、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水,经淋水试验后,查找积水位置,进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。
3.2.8、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工,
且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收,经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。
3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工,没工作班必须做到活完料尽场地清,并负责做好成品保护工作,保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏,不污染现场或成品,若有损坏或污染由乙方负责。
3.2.10、乙方负责自身安全,进入施工现场必须正确佩戴安全帽,乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责,甲方不承担由此造成的任何费用。
20%,工程竣工验收合格后30天内,乙方上报工程竣工结算报告,经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款,剩余5%作为保修金,保修期为贰年,保修金在保修期满贰年后30天内无息退还乙方。
合同签订后,乙方即行组织施工,本工程工期为15日历天,自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延,因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天,乙方向甲方支付2000元/天的工期延误违约金,并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。
若因乙方原因不能一次验收合格,所产生的一切后果由乙方承担,若需返工处理的,乙方必须无偿返工,直至合格为止,还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金;施工过程中和工程施工完成后,经监理单位现场见证取样(原材料和成品),样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准》(t/30101002-c003-20xx),工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测,如上检测项目如一次性检测合格,相关费用由甲方承担,否则由乙方承担,并承担由此造成的一切后果。
本工程保修期为2年,在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量。
缺陷或质量问题,乙方需提供无偿维修服务;质保期为10年,在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏,乙方提供有偿服务,具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。
9.1、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地;
9.2、按照合同约定支付乙方工程款;
9.3、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权,甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。
9.4、负责工作安排,质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。
9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底。
9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。
9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
9.8、向乙方负责人进行安全和技术交底,编制工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
塑胶模具合同
合同。
号:签约时间:签约地点:
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
甲乙双方为确保明确双方权利义务,经充分协商,遵循平等,互惠互利的合作诚意,特订立本合同。依据本合同制定的有关附件、补充协议及相关修订书,是本合同的有效组成部份,具有相同的法律效力。
1、乙方根据甲方提供的样品或图纸来设计制造模具。
2、在生产中,甲方如需修改样品或图纸,应及时通知乙方,由此产生的费用由甲方负责。
3、乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动,应事先通知甲方,甲方认可后进行。
4、模具交付甲方使用后,如非正常使用,导致模具损伤,维修费用由甲方负责。
二、质量要求:
1、我司提供模架、模芯材料(在正常情况下使用,模具保证使用30万次)。
2、模具及附件均采用公制通用标准制造。
3、模具试用于双方确认的机台及相关的技术指标。
三、付款方式:
1、合同签订后甲方应3天内付总金额的。
2、样件合格时付合同剩余总金额的余款,即人民币元。
3、更改图纸或样件造成的费用由客户负责。
4、保修期限:模具验收合格后,正常条件下使用一年内进行无偿保修。
四、交货期限:
1、在客户图纸确认及收到预付款后天首试。
五、模型所有权:
1、模型的所有权属于甲方。
六、保密:
1、甲方提供的图纸等相关材料乙方有义务为甲方保密。
七、违约责任及索赔:
1、如因制作方原因模具制作拖期不能按期试模,超期一天扣罚模具合同的5‰,但最不超过模具总价的10%,如果因为客户图纸问题及产品检验等原因造成的拖期,由客户自行负责。
2、甲方提出终止合同,须经对方签字认可,提出方须向对方支付因终止合同所引起的直接经济损失作为赔偿。违约方赔付金额不得大于该合同货款总金额。
3、因不可抗拒的自然因素导致违约,双方应及时通报协商解决。
1、本协议执行过程中发生争议,本着友好协商的原则解决,该协商应在五天内解决,如协商不能解决由当地人民法院负责审理。
2、争议进行诉讼期间,除争议事项外,甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
3、自合同各方授权代表签字并盖章之日起生效。任何涂改、删除、增添均无效。
4、本合同一式两份,双方各执一份。
5、本合同的转让、变更、解除和终止,双方必须另定合同。
九、其它:
1、双方友好协商解决。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
日期:日期:
购销合同
买受人(以下简称“乙方”):肥城市鑫鑫工贸有限公司。
第二条质量标准:钢质散热器必须按照国家现行规范及技术标准gb50242-20xx的技术要求进行生产,并严格执行经八路高层住宅招标文件jajb-0104的`规定。材料进场后如需进行复试、检测一切费用均由甲方承担。
间:以乙方书面通知时间为准。交货方式:双方按合同、国家质量标准及图纸进行验收。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输到经八路高层2号院工地东楼,甲。
方承担运输途中一切费用和卸车费用,在运输及材料装、卸过程中发生的一切事宜均由甲方承担。
发现到货与合同规定的品种、规格、材质、数量、质量不符,应在7日内提出异议。
发票15日内付货款50%,安装完毕验收合格后付至总货款的95%,余款5%为质量保证金,交房验收合格后2年内无质量问题付清所有货款。
第十三条担保方式(也可另立担保合同):无。
第十四条本合同解除的条件:合同待质保期满,双方货款结清后,10日内合同自动失效。第十五条违约责任:
1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,甲方应按逾期交货部分货款总值2‰计算向乙方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给乙方造成的经济损失。乙方有权解除合同。2.甲方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,乙方如果需要,应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货,则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值的2‰的违约金。乙方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由乙方承担。
3.产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,甲方应偿付乙方以延期交货部分货款2‰的违约金。
4.产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如甲方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,甲方应按延期交货价款的2‰作为违约金付给乙方。
5.甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6.本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。7.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
8.本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第十六条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十七条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,双方约定依法向济南铁路运输法院起诉。第十八条本合同一式陆份,乙方肆份,甲方贰份,自签订之日起生效。
第十九条其他约定事项:(1)甲方在履行合同期间,应执行国家及行业有关安全质量的法律法规,如甲方在履行合同期间发生安全质量问题,甲方应负全部责任,并负责赔偿。(2)甲方在履行合同期间,应执行国家及行业有关环境及职业健康方面的法律法规,如甲方在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题,甲方应负全部责任并负责赔偿。
住所:邮政编码:
法定代表人:委托代理人:
住所:邮政编码:法定代表人:
委托代理人:电话:
传真:开户银行:
帐号:
电话:传真:开户银行:
帐号:
购销合同
甲方:
乙方:
关于合作事宜,甲乙上方本着有好协商、平等互利的原则,就甲方授权乙方销售一事,达成协议如下:
一、授权资格认定:
1.甲方同意授权乙方为产品商,规定该产品的分销区域为。年销售额为万元。乙方接受此授权,并承诺严格遵守有关市场的规则。
2.为保证授权经销/代理权利,乙方必须按照甲方公布的方案建立其所在区域的营销网络并且完成计划销售的订货量(乙方根据市场情况提出每年的销售量),乙方首批订货量为公斤/吨,以后不限。
3.为保证当地市场产品销售,自本合同签订之日起,乙方应在一周内完成首批进货事宜,否则本合同将自动终止。
4.乙方必须认定甲方对产品市场销售运作方式,严格遵守甲方目前制定的和以后制定的有关的市场规则,否则,甲方有权取消乙方代理或经销资格。
5.如因甲方退出付给乙方产品库存总金额的5%作为乙方赔偿。
二.方式及结算方案:
1.乙方自甲方购进产品时,必须先行付款,甲方收到乙方全额货款后发货,交货地点为乙方所在地,发货地至乙方收货地期间的运输费用由甲方承担,如果乙方制定其他运输方式,运输费用则由乙方承担。
2.乙方购进甲方产品,双方以《订购单》形式确认(附后)。《标准订货合同》是乙方想甲方发出的预定货物的要约,甲方在《标准订货合同》上签字盖章后即为承诺,《标准订货合同》上甲方之签字日期为成若日,甲方将保证在款到后五个工作日内向乙方发货。
3.乙方必须在收到货物后三日内向甲方提交验收报告《签收单》,否则甲方将视为验收合格。
4.乙方自甲方购进产品,甲方有权单方面根据市场销售情况,对此价格做出相应调整,并提前通知乙方。
5.乙方付款方式可以以现金、现金汇票、承兑汇票(最高三个月)电汇几种方式支付。
三.市场销售秩序:
1.乱价:
乙方在销售过程中,必须严格遵守公司制定的价格体系,严禁以串货、倒货、低价倾销,价格倒挂的方式销售。
乙方在销售过程中,必须执行甲方制定的全国统一零售价,未得公司批准不得擅自降价销售。
对于特供价产品,必须严格按照《特供商品合同》所约定的渠道销售,不得擅自上市流通。
乱价认定:公司销售人员发现有乱价行为,可收集其批发报价单、标签价、零售发票(或收据)作为认定乱价的依据。
处罚:
1乙方乱价首次经公司认定,公司将对乱价放通报批评。
2乙方乱价第二次经公司认定,公司将扣除当季返利的50%,并将扣除部分奖励给同区域其他商家。
3乙方违规处罚超过3次(含3次),公司将扣除乙方当季100%返利并保留取消其经营资格的权利。
2.乙方严格按照甲方制定的市场秩序销售,经甲方查实后甲方将给予%做为奖励。
2.甲方为。
四.广告支持及销售返利:
1.对已签约进货的商家,甲方将统一安排媒体及小型推广活动,根据区域销售情况,将定期适当补充安排区域媒体的发布。
2.甲方将免费提供乙方一定数量的宣传品及相关资料。
3.乙方有义务配合甲方做地区或全国性的宣传品及相关资料。
4.销售返利:乙方严格遵守本合同各项规定,无任何违反本合同第三项市场约定现象,据乙方自甲方的进货量,甲方按按年度对乙方做出如下销售奖励。季度返利%(累计实际进货金额/核定返利系数=季度返利金额)年度返利%(累计实际回款金额/核定返利系数—四季度返利=年度返利金额。)。
五.区域保护:(代理商权限)。
甲方必须保证乙方区域的分销权,在同一地区内不得另行设置同等级别的代理商,否则视为违约。
六.其他。
1.本合同有效期自年年月有效期一年,合同期满后经双方协商可续签。
2.本合同发生一切争议,双方应本着互利互谅的原则协商解决,协商不成经双方确认,由青岛市经济仲裁委员会仲裁解决。
3.本合一式三份,甲方存留两份,乙方存留一份,经上方代表人签字盖章生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日年月日。
塑胶模具合同
电话:____传真:____。
法定代表:_____职务:__________。
乙方(承揽方):____公司地址:____。
电话传真国内工厂:____。
电话:____传真:____。
法定代表:_____职务:___________。
甲方委托乙方加工项目:____塑胶模具3套。
经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工质量要求。
制作的模具要能生产出符合甲方所供图纸要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料),且生产制程运作无异常,塑胶模及五金模使用寿命均要达到25万啤以上.乙方如隐瞒模具材料的缺陷或者用不符合合同规定的模具寿命时,甲方有权要求乙方重做模具或退款,或视情形轻重按甲方的要求乙方作修改,修补等处理。
第二条模具材料及产品零件材料的提供办法。
模具材料由乙方包工包料,模具完成后,需提供试模的零件样板(不少于5件)送订做方作相关检验,同时甲方也有权检验模具材料及模具生产使用性能.
第三条技术数据、图纸提供办法。
1.甲方提供产品零件的2d图纸和3d图,乙方根据甲方的产品零件图及要求提供模具报价,模具图以及的相关技术说明等.
2.乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理时,应当及时通知甲方,如拖延了交货期,甲方有权要求乙方减少价款。
3.乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术数据或复制品等.
第四条验收标准和方法。
1.按照甲方规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方承揽并完成的项目,验收前乙方应当向甲方提交必需的技术数据和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的模具,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用、保管不当等原因而造成质量问题的.以外,由乙方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的模具质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第五条交货的时间。
1.交还模具期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交还模具,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2.交还模具日期计算:____按乙方在报价时的要求模具制造周期为28天(收到订金开始计算).甲方将在给订金同时签订合同,故以合同签订日期为准,但必须留给乙方以必要的往返的途中时间(1~2天).
第六条模具所有权,交货地点,运输办法及费用负担。
2.如甲方继续委托乙方使用该模具进行生产运作,模具将暂存到乙方公司,如甲方不再继续委托乙方使用该模具进行生产,乙方还将负送返模具的责任.
第七条乙方的违约责任。
一、未按甲方图纸规定的质量交付模具或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。
二、实行代运送的模具,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
第八条纠纷的处理。
委托合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按()项处理:____。
1.向仲裁机关申请仲裁;。
2.向人民法院起诉。
本合同自__年__月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本报价单和零件2d图共______页)一式二份,原件由甲方和乙方各执一份.
甲方:____。
委托代表人:____盖公司章:____年月日。
乙方:____。
法定代表人:____盖公司章:________年____月____日。