在签署合同协议之前,双方应该认真阅读并理解合同条款。以下是小编为大家整理的合同协议范文,供大家参考和借鉴。
外墙排水管改装安全协议书
为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实双方的安全生产责任,确保工人在施工中的身体健康和人身安全,特签定以下安全生产责任协议。
项目经理部:_______________________(以下简称甲方)。
施工队:(水电班)_______________________(以下简称乙方)。
安全承包条款和指标:
1、经双方共同协商以万元付给乙方做外墙排水管改装,另外加万元作为乙方在施工中所需承担的安全责任风险金。
2、遵章守纪、杜绝违反劳动纪律、违章指挥、违章操作。
3、在施工期间必须给施工人员购买安全意外保险。
4、杜绝因工死亡、重伤事故,确保改装施工安全生产。
职责:
(一)甲方职责:
负责对乙方施工人员入场上岗前的教育、培训,未经教育或考核不合格,不准上岗,并负责登记建档后方可工作。
负责每一分项工程施工前的安全技术交底工作。
组织乙方施工管理人员学习国家颁布的安全标准、规程、规范以及企业制定的规章制度,提高乙方各级人员的安全生产技能。
监督乙方各级人员执行国家政策、法规,对违反纪律、违章指挥、违章操作人员以及事故责任者,甲方有权按上级有关规定进行处罚。
必须由安全专业管理人员结合现场实际操作对工人进行安全监督。
(二)乙方职责:
负责乙方操作人员的政审和遵纪守法教育,必须编制固定外墙高空作业的人员,做好班组教育,向甲方提供班、组教育的真实资料,严格遵守安全操作规程、规章制度,不违章指挥、违章操作。
自觉服从甲方施工管理人员的`正确指挥和处罚,积极参加甲方召开的安全技术交底和安全教育活动。
负责本班组人员遵章守纪教育,遵守施工现场的管理规定,确保安全文明施工,杜绝马虎、违章操作。
非电工不得从事电工作业,非机械操作人员不得动用机械;特种作业人员必须持有国家劳动部门颁发的有效证件,经甲方考核合格后,方可从事特种作业,否则,发生的安全事故将由乙方负责。
乙方在施工过程中必须强制工人穿收紧衣裤、防滑鞋,戴好安全帽,拴好安全带等个人防护,并且要正确佩戴,(安全带必须拴在建筑物受力可靠的部位)。操作人员对违章指挥或安全措施没跟上,有权拒绝作业。
由于乙方安全监督不到位、违章指挥、违章操作或在施工中发生的任何意外安全事故,一切费用和责任全部由乙方承担。
以上职责双方共同遵守,经双方签字后即日生效;本安全协议书作于甲乙双方的凭证。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方代表签字:_____________________。
乙方代表签字:____________________。
日期:_____________________________
最简单外墙施工安全协议书
甲方:
乙方:
工程名称:
工程为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保施工过程中的绝对安全,依照国家和无锡市有关安全生产的法律、法规、标准及规范,签定本安全生产协议书。
1、提供施工场地,创造施工条件。
2、将施工所需水、电线路接至约定地点,保证施工期间的需要。
3、协调处理施工场地周围影响施工的管线,邻近建筑物等的保护工作。
4、对乙方现场的施工安全进行监督检查和指导。
1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定,按规定办理本身应办理的有关手续,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。
2、遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准和施工方案组织施工,并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管理人员依法实施的监督检查,采取必要的防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用由乙方承担。
3、外墙涂料使用电动吊篮施工,每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制,严格按吊篮操作规程进行操作,如违章操作而发生事故,责任和费用由乙方承担。
4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的安全教育,并进行安全生产知识考核,。必须具备高处作业条件方可进场作业。作业操作必须有内容详尽的书面安全技术交底。
甲方签名:
乙方签名:
___年____月____日___年____月____日。
外墙排水管改装安全协议书
为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实双方的安全生产责任,确保工人在施工中的身体健康和人身安全,特签定以下安全生产责任协议。
项目经理部:(以下简称甲方)
施工队:(水电班)(以下简称乙方)
安全承包条款和指标:
1、经双方共同协商以_______万元付给乙方做外墙排水管改装,另外加_______万元作为乙方在施工中所需承担的安全责任风险金。
2、遵章守纪、杜绝违反劳动纪律、违章指挥、违章操作。
3、在施工期间必须给施工人员购买安全意外保险。
4、杜绝因工死亡、重伤事故,确保改装施工安全生产。
职责:
(一)甲方职责:
负责对乙方施工人员入场上岗前的教育、培训,未经教育或考核不合格,不准上岗,并负责登记建档后方可工作。
负责每一分项工程施工前的安全技术交底工作。
组织乙方施工管理人员学习国家颁布的安全标准、规程、规范以及企业制定的规章制度,提高乙方各级人员的.安全生产技能。
监督乙方各级人员执行国家政策、法规,对违反纪律、违章指挥、违章操作人员以及事故责任者,甲方有权按上级有关规定进行处罚。
必须由安全专业管理人员结合现场实际操作对工人进行安全监督。
(二)乙方职责:
负责乙方操作人员的政审和遵纪守法教育,必须编制固定外墙高空作业的人员,做好班组教育,向甲方提供班、组教育的真实资料,严格遵守安全操作规程、规章制度,不违章指挥、违章操作。
自觉服从甲方施工管理人员的正确指挥和处罚,积极参加甲方召开的安全技术交底和安全教育活动。
负责本班组人员遵章守纪教育,遵守施工现场的管理规定,确保安全文明施工,杜绝马虎、违章操作。
非电工不得从事电工作业,非机械操作人员不得动用机械;特种作业人员必须持有国家劳动部门颁发的有效证件,经甲方考核合格后,方可从事特种作业,否则,发生的安全事故将由乙方负责。
乙方在施工过程中必须强制工人穿收紧衣裤、防滑鞋,戴好安全帽,拴好安全带等个人防护,并且要正确佩戴,(安全带必须拴在建筑物受力可靠的部位)。操作人员对违章指挥或安全措施没跟上,有权拒绝作业。
由于乙方安全监督不到位、违章指挥、违章操作或在施工中发生的任何意外安全事故,一切费用和责任全部由乙方承担。
以上职责双方共同遵守,经双方签字后即日生效;本安全协议书作于甲乙双方的凭证。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方代表签字:
乙方代表签字:
_____年____月____日
外墙涂料施工安全生产协议书
发包单位:(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
甲方委托乙方对中铁城建集团第二工程有限公司顾村镇宝安公路北侧2号地块项目经理部4台塔吊进行安装及拆除。乙方必须具备相应的塔吊安装拆卸资质。为明确双方安全职责,确保施工安全,双方签订本协议,双方必须严格执行。
1、甲乙双方贯彻执行国家和上级劳动保护,安全主管部门颁发的有关生产方针政策,执行有关法规、条例和规定。
2、乙方在安装,拆卸前应对职工进行安全教育和交底,严格按塔吊安装规程进行安拆操作,严禁违章酒后操作。
3、参加安装,拆卸作业人员必须具备相应的特殊工种作业证件,严禁无证人员进行操作。
4、甲方提供供电箱,塔吊配合安装等条件,同时进行相应配合工作。
5、乙方在施工中应配备专职安全监管人员并密切注意周边情况,如遇有特殊情况应及时与甲方和有关部门联系,采取保护措施。
6、贯彻谁施工谁负责安全原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、机械设备等其他事故,甲方有协助紧急抢救伤亡的义务,对于经济赔偿及善后处理,事故和善后处理费用,应按责任协商解决。
7、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方代表签字盖章生效。
甲方:中铁城建集团第二工程有限公司顾村镇乙方:南通力隆机械设备有限公司(公章)。
宝安公路北侧2号地块项目经理部(公章)。
负责人:负责人:
日期:日期:
最简单外墙施工安全协议书
发包方:xx(以下简称甲方)。
承包方:xx(以下简称乙方)。
为了明确双方责任,在甲乙双方自愿的原则下,现将清流水韵花园6号楼外墙保温分包给乙方,乙方根据协议,独立核算,自负盈亏,商议具体条款如下,望双方共同遵守:
一、工程承包范围:
自本工程主体完工后,所有外墙保温粉刷。即包括所有外墙封堵罗杆洞,放线做灰饼,贴钢丝网片,浇水,水泥砂浆打底,保温打底,保温粉平,贴石棉网片,批抗裂砂浆,以及门窗以外的门窗边粉刷和保温与水泥砂浆接头地方的水泥砂浆上面贴网片(门边、窗边、水泥砂浆上面贴网片都不计算面积)。
二、质量要求。
必须达到歌山建设集团公司的验收标准和国家现行的'施工规范要求。
三、在施工途中,如有发生安全事故,一切费用由乙方负责。
四、乙方职责:
1、乙方服从甲方统一管理,乙方应自行对工人加强安全,质量进度等各项教育,遵守有关规章制度,遵纪守法,不违章操作,乙方负责对施工人员的政治思想和法制教育工作。无打架、斗殴,如发现每人每次罚款500元,直接肇事者负责医疗费用,清退出场,严重者送司法部门处理。
2、乙方所承包的工程必须按协议,按施工规范、设计要求施工,必须对所承包的工程质量、工期、安全负责。
3、乙方应配合甲方了解图纸,了解设计意图,必须按甲方规定的进度完成工程质量,如需加班加点,不得提出额外条件。
4、在施工中,落地砂灰、保温和水泥等建筑材料应及时回收利用,不得随意浪费,并做到工完场清,保持场地整洁,成品保护自行负责,工程结束后应全部清理干净,损坏部分负责修复,与水、电工之间密切配合工作,如发现随意浪费,以一罚三,做到工完料清,文明施工。
5、乙方自行筛沙和材料运送。
五、工期要求和付款方式。
1、工期要求:从___年____月____日开始到___年____月____日所有外墙保温和外墙门窗边全部完工,如延误工期,按歌山建设集团公司规定罚款。
2、付款方式:总平方按外墙保温粉刷实有面积计算(外墙门窗边、水泥砂浆上面贴网片不计算面积,所承包价格已经计算在内)。如公司验收达不到合格,扣除每平方壹元,必须保质保量完成。伙食费乙方先垫资壹个月(从开工之日算起),后由甲方提供生活费,每人每月1000-1500元左右(结帐时扣除),待工程全部完工后付款60%,余下40%在整幢楼全部完工结算后2个月内(年底前)付清,但质量必须达到合格。
六、补充说明。
1、协议期间,双方不经协商同意,不得单方面终止本协议,如一方有特殊原因,需提出终止本协议,必须双方同意才能停工,否则一切工程不得结算工资。
2、在施工期间,如甲方需乙方做点工,乙方应予配合,工资大工150元/天,小工100元/天。
3、乙方在施工期间,不得带妇女、儿童进入现场随便玩耍,不得私拉乱接电线,凡需用电应由甲方统一经办,严禁使用电炉、电饭煲、热水器等电器,违者按项目部规定罚款。
4、承包组必须对所承包的工程质量、工期、安全等负全部责任,不得违章和冒险作业,杜绝质量返工及伤亡事故的发生。
七、其它:
1、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,工程结束后即刻终止本协议。
甲方:xx。
___年____月____日。
乙方:xx。
___年____月____日。
最简单外墙施工安全协议书
乙方向甲方承包外墙粉刷工程,经双方商定相在条款订阅如下协议:
一、外墙粉刷以包清工形式进行,每平方米承包费xx元,面积按墙面面积计算,门窗不除空。墙外部分,如:人字线每一米xx,沿沟每一米xx,反帮每一米xx,连系梁,空架费每平方米陆xx元。大角每个xx,窗套每个xx。如果地脚线要压光另外增加每一米xx。尖峰面积按不除2计算。
二、外墙粉刷的一切程序由乙方安排,一切材料由甲方按时供应。
三、水泥砂粉刷二次,海绵拉毛,以普通粉刷为主。如果甲方有问题当场提出,乙方做好安排;如甲方在整栋房子完工以后提出质量问题,乙方概不负责。
四、安全方面由乙方负责乙方安全,但甲方必须付给乙方保险金300元整,如外人上架子发生意外事故与乙方无关,乙方不承担任何法律责任。
五、付款:架子到场开工付生活费xx元,外墙粉刷完工后一次性付清。
六、双方合同签订好之后,甲方如有违约现象,必须赔偿乙方一切经济损失。毛竹运输由甲方支付。
七、如双方未议事,双方协定。
此协议双方签盖章后即生效,一式二份,双方各执一份。
___年____月____日。
___年____月____日。
外墙涂料施工安全生产协议书
甲方:
乙方:
工程名称:
工程为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保施工过程中的绝对安全,依照国家和无锡市有关安全生产的法律、法规、标准及规范,签定本安全生产协议书。
1、提供施工场地,创造施工条件。
2、将施工所需水、电线路接至约定地点,保证施工期间的需要。
3、协调处理施工场地周围影响施工的管线,邻近建筑物等的保护工作。
4、对乙方现场的施工安全进行监督检查和指导。
1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定,按规定办理本身应办理的有关手续,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。
2、遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准和施工方案组织施工,并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管理人员依法实施的监督检查,采取必要的防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
3、外墙涂料使用电动吊篮施工,每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制,严格按吊篮操作规程进行操作,如违章操作而发生事故,责任和费用由乙方承担。
4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的安全教育,并进行安全生产知识考核,。必须具备高处作业条件方可进场作业。作业操作必须有内容详尽的书面安全技术交底。
甲方签名:
乙方签名:
日期:
最简单外墙施工安全协议书
甲方投资的_________大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工措施费用订立如下协议,共同遵守:
一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按________文件规定执行,甲方积极配合乙方办理相关手续,但奖励费不支付。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,合理投入,严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施,由此而发生的防护措施费,经工程师确认后,由甲方承担。
四、施工现场暂时停止施工的,乙方应当做好现场保护保护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。
五、甲方应对其在施工场地的`工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
六、本协议一式两份,双方代表签字,单位盖章后生效。各执一份,监督执行。
甲方:
乙方:
时间:
最简单外墙施工安全协议书
甲方单位:
乙方单位:
甲方将装修工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订装修工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行,装修安全协议。
1、工程名称:
2、工程地址:
3、分包形式:
自______年____月____日起开工至______年____月____日止完工。
为了方便于双方的管理,确实保证施工和施工场所的.安全,特制定以下安全协议书:
1、施工单位的施工负责人为第一安全责任人,现场施工负责人为现场安全责任人。
2、施工单位的第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责。
3、施工单位必须有国家认可的相关施工资质,施工人员需有“人生意外伤害保险”。
4、施工队入场施工前,须提供施工单位资质证书及施工人员身份证复印件,办理《施工许可证》、《出入证》。
5、施工单位必须教育施工人员,在施工期间严格遵守商场各项内部管理规定、服从管理,按照电气安全操作规程、高空作业安全规程、装修施工规范、装修管理流程、装修规程修安全违规处罚细则》等规范安全文明施工,对教育仍不服从管理者,甲方有权进行处罚,对情节严重者家甲方有权将其清理出商场外。
6、乙方施工人员夜间进场施工,应办理临时出入证并填写楼层装修申请单,两项缺一不可,凭出入证进场施工,并按甲方规定的入口进出。
7、施工现场严禁吸烟,禁止饮酒后上岗,发现烟头每个50元,发现当众吸烟或酒后上岗一次扣款500元,依次类推。
8、施工时现场未经许可严禁动用明火,确需动用明火时必须到商场办理动火手续,经批准动火现场必须有专人进行现场监护,配备灭火器材和水后方可施工;否则造成的损失由乙方承担,情节严重者将追究法律责任。
9、动用工地各类电器、线路和接照明动力电源,必须报甲方部门审批,经批准方可施工,施工现场禁止使用电炉、热得快、电饭煲、电炒锅、碘钨灯等大功率电器,施工中严禁楼面积水,防止水下漏,否则造成的后果由乙方负责。
10、施工时不得损坏施工单位原结构的承重柱和梁及其他公共设施,严禁动用和损坏单位各类消防设施,擅自动用者视情节扣款500—10000元,造成消防设施及其他公共设施损坏的,按价给予赔偿,造成报警和喷淋功能不能运作而发生事故的,将由消防部门追究刑事责任。
11、施工人员不得到甲方单位非施工办公场所地乱窜、闲逛,一经发现甲方有权将其清理出场并停止乙方施工。
12、根据甲方装修安全规定,装修过程中或验收时发现不用阻燃线一米扣款1000元,一处防火涂料未刷扣款100元,一米电线不穿管保护扣款200元。
13、乙方了解所有规程、规范后双方签字生效。
14、公用工程施工单位的以上违规所扣款项在施工款项中予以兑现,其他单位或个人装饰施工单位则在保证金中扣除。
甲方负责人签字:乙方负责人签字:
盖章:盖章:
______年____月____日______年____月____日:
最简单外墙施工安全协议书
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
工程名称:
施工地址:
为明确双方在施工过程中的安全责任,根据国家《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《合同法》等法律法规的规定,双方本着平等、志愿的原则,达成以下协议。
1、积极和建设单位协调,向乙方提供施工现场及毗邻区域内的供水、供电、供热等地下管线资料,保证资料的真实、准确、完整。
2、开工前对乙方进行施工安全技术的总交底,并应有书面记录或资料。
3、负责对乙方施工资质,持证上岗,大型施工机械进场,安全机构人员的配置,安全生产责任制,安全施工技术措施,安全生产应急预案等安全生产基本条件进行前置审核。
4、负责对乙方的全部施工过程进行安全生产监督管理。
5、有权对乙方发生安全违法的事件、事故进行罚款停工和参与调查。
1、主要负责人依法对施工项目的安全生产全面负责。
2、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对承担的工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。
3、项目负责人应当由取得执业资格的人员担任,并对工程项目的安全施工负责,并根据工程特点组织制定安全技术施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产事故。
4、必须设立符合国家规定的管理机构,配备专职管理人员,专职管理人员负责对安全生产现场进行监督检查,发现事故隐患,有权立即排除或报告,对违章指挥,违章操作,违反劳动纪律的违法行为应当立即制止。
5、对进入现场的施工机械设备,机具或配件,应当具有生产(制造)许可证,对租用的机械设备或机具,应当有租赁协议和检测合格证明。同时要符合市建委规定的进厂规定,要有使用证。
6、在施工现场安装起重机械或整体提升脚手架,模板等自升式架设设施,必须由相应安全资格的`单位承担。
7、垂直运输机械作业人员,安装拆卸工、爆破人员、登高架设人员,电工等特种作业人员,必须按照国家规定,取得特种作业操作资格证后,方可上岗作业。
8、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对国家规定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,由施工技术负责人、监理签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。
9、施工单位在“五边”、“六口”。而爆炸物及有害危险气体和液体存放等危险物品处,设置明显的符合国家标准的安全警示标志。
10、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气侯的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,应当做好防护,所需费用由乙方承担。
11、施工单位应当将现场的办公室、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离。同时要符合市建委的建筑施工现场文明施工标准。
12、施工单位应建立消防安全责任制度,并确保消防安全设施齐全、有效。
13、施工单位应做好施工人员的安全三级教育,培训考试不合格人员不准上岗。
14、施工单位应当为作业人员提供建筑意外保险。
15、施工单位必须制定生产安全和消防事故应急预案,保证应急救援预案的有效性。
1、由于甲方或乙方造成对方或第三方的人身伤害,设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任。
2、甲方违背承诺,造成乙方发生事故,由甲方承担责任。
3、乙方违背承诺,或者不接受甲方安全监督管理,行业检查、罚款或发生事故由乙方承担全部经济法律责任。
1、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商解决,若协商不成的,双方有权向当地人民法院提起诉讼。
2、本协议一式四份,双方法人或委托代理人签字盖章后生效。双方各执两份。
3、本协议有效期为年月日起至年月日止。
甲方公章乙方公章。
法人法人。
经手人经手人。
______年____月____日______年____月____日。
私人外墙施工安全协议书
甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工措施费用订立如下协议,共同遵守:
一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发(xx)77号文件规定执行,甲方积极配合乙方办理相关手续,但奖励费不支付。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,合理投入,严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施,由此而发生的防护措施费,经工程师确认后,由甲方承担。
四、施工现场暂时停止施工的,乙方应当做好现场保护保护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。
五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
六、本协议一式两份,双方代表签字,单位盖章后生效。各执一份,监督执行。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
外墙安全协议书
甲方:
乙方:
乙方承接甲方万达广场裙楼外墙清洗工程。施工期间,乙方严格执行甲方所制定的各项规章制度,具体如下:
一、乙方在施工作业过程中,需派驻一名管理人员,对现场的安全和质量标准全面管理,积极与管理方沟通协调每日工作开展情况和进度。
二、乙方在施工前作业前每日须到甲方客服中心填写服务申请单,待甲方批准后方可进行施工作业。施工期间,乙方所使用的工具、机械必须放在甲方指定的位置。
三、乙方在施工前,须向甲方提供有效证件如:营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产资质证、高空服务资质证、员工保险名单等,所有资料施工完后不予退回管理方备案存档。
四、乙方在施工工程中,须严格管理下属员工,在施工期间做好各项安全措施,确保施工安全,包括使用电源插座中绝缘地线时的.安全,临时布线应适当架离地板并于施工结束时拆除,使用符合要求的配电箱、急救包及灭火器,随时备用,发生任何施工安全事故均由乙方承担,损坏物品按价赔偿。
五、施工人员在现场不准吸烟、喝酒,不准打架、闹事、等违法之事发生。当天施工结束,必须指定人员清理现场,经甲方检开施工现场。保证现场施工后无安全隐患。
六、由于乙方的责任发生火灾或其它安全事件,乙方负全责并赔偿给成都万达广场及其它业主造成的一切损失,同时承担法律责任。在施工区域必须打围施工作业,地面和楼面均有安全引导人员。
七、本协议之附件均为有效组成部分,其附件内容具有同等法律效力,本协议经加盖甲乙双方公章后生效。协议及其附件和补充协议未规定的事宜,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
八、协议有效期20天,自____年11月28日至____年10月18日止,双方以诚信为原则签定本协议,本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
负责人:
负责人:
签约日期:
外墙安全协议书
甲方(班组):
乙方(职工):
为了更好地搞好工程建设,理顺施工班组和下属职工的安全责任,确保安全施工,班组与职工签订如下协议:
一、甲方班前必须进行上岗安全交底、上岗检查、上岗启示的“三上岗”和每周一次“一讲评”安全活动,并有考核措施和记录。
二、甲方应经常组织安全活动,开好班前安全生产会,并根据作业环境和职工思想、体质、技术状况合理分配生产任务。
三、甲方应对本工地所需的劳保用品、安全防护用品及时发放和提供,否则,乙方有权提出抗议并停工。
四、乙方应有组织地进行安全作业,遵守安全生产规章制度。
五、乙方在从事生产任务时,应认真地按照安全技术交底,正确执行本工种安全操作规程,禁止违章违规操作。
六、乙方在上班前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即通知甲方负责人。
七、凡是施工现场安全生产在市级以上检查中受表扬者,班组职工每次每人奖励500元;凡在公司或上级部门检查中受批评的班组职工每次每人处罚200元。
八、凡是施工过程中发生重大责任事故,事故损失由责任人负责,并根据事故的严重程度追究法律责任。
甲方:
乙方:
外墙协议书
以下简称甲方:
以下简称乙方:
关于艾水清园外墙涂料项目,经甲乙双方共同协商达成以下协议:
一、承包内容及单价:外墙腻子及外墙涂料综合单价:包工(内含小型用具费一切乙方所需工具费)。
二、施工要求:
1、外墙涂料施工范围:所有封闭阳台不含承包范围内,所在天沟底部,出窗底部遮雨蓬底部,阳角以及外粉刷不平的部位腻子刮批二遍,阳角处必须打磨。
2、进场施工前必须熟悉图纸,按图纸要求施工,掌握国家施工规范按施工程序施工。
三、甲方负责。
1、甲方提供乙方进场人员住宿,但不提供夫妻宿舍(由乙方自理)。
2、甲方提供乙方施工中所需的水和电。
3、安排相关的专业管理人员及技术人员配合乙方进行技术交底,现场指导及质量安全监督。
4、负责划分乙方的施工任务区段。
四、乙方负责:
1、乙方必须组织好足够的技工及辅工进场,服从项目部的统一管理和安排。
2、乙方应佩戴好施工所需的小型用具,及所需工具。
3、施工中的生个部位必须严格按图纸要求,技术交底,施工规范及操作程序施工。
4、根据工程的进度,组织好专业技术人员,确保工期,保证质量。
5、乙方在施工中要做好成品保护,如铝合金窗,玻璃有外墙涂料污染,乙方必须清理干净。
6、做好现场文明施工,做好工完料清,人走场清,在施工过程中,如经项目部相关管理人员检查有铺张浪费,现场混乱的情况,检查发现一次,按项目部的现场管理处罚条例进行处罚,此现场不清理,甲方将请人清,所产生的清理费,将在乙方的工程款中扣除。
7、乙方必须配备相关的现场安置人员及现场管理人员进行现场负责及协调。
五、工期要求。
1、外墙所有涂料确保在项目部指定的时间内完成。
2、乙方如因人员组织不力,质量达不到要求,进度跟不上,不能按施工进度完成,项目部随时进行监督并要求整改,如仍不见改观,甲方将另选施工队伍进行划分区域,将乙方清除现场,乙方在无条件执行,终止一切结算。
六、质量要求。
1、所有部位必须严格按规范要求施工,质量达到优良验收标准。
2、在施工中每一道工序,每一部位,应对质量进行自检,互检,对不合格的成品,进行整修。
七、安全责任。
1、进场施工人员必须正确带好安全帽,高空作业人员系好安全带。
2、进场人员必须佩戴相关的有效证件。
3、外墙施工,乙方应对操作人员每天进行安全交底,对每个施工部位进行检查,发现隐患立即整改,做到不违章作业,野蛮施工,工伤事故一切责任由乙方负责。
刑事责任。
八、结算方式。
施工过程中按涂刷部位,刮批腻子底漆中途每两万平方米结算一次,刮完腻子,经各方验收合格后,甲方向乙方支付工程款包工单价的30%作为进度款,施工过程中,中途完成经各方验收合格后,甲方向乙方支付工程款,包工单价的60%余部完工后经验收合格甲方向乙方支付工程款包工单价的80%,经验收合格,竣工验收后付包工单价的95%,剩余5%工程款在竣工验收合格壹年后在保修期内若无质量问题,即无息一次性付清。
以上事项希双方共同执行,未尽事宜,双方共同协商,本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程竣工,工程款付清或违约时终止。
甲方签字:乙方签字:
外墙安全协议书
为保证工程质量,依据《中华人民共和国建筑法》与《建设工程质量管理条例》要求,施工单位应当建立质量责任制。现将本项目部(项目经理)质量责任明确如下:
1、本工程项目经理为:xxx、技术负责人为:xxx、施工管理负责人为:xxx。
2、项目部必须严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改设计、不得偷工减料。在施工时发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。
3、项目部必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑配件、设备和商品进行检验,检验应当有书面记录和专人签字,未经检验或检验不合格的,不得使用。
4、必须严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。
5、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。
6、建立、建全教育培训制度,加强对职工的教育培训,未经教育或者考核不合格的人员,不得上岗作业。
7、工程竣工后,其工程质量必须满足合同要求,在保修范围和保修期内发生质量问题的,项目部应当代表公司履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
公司:项目部:
总经理:项目经理:
20xx年x月x日。
外墙安全协议书
甲方:
乙方:外墙保温班组(具体人员名单见附表)。
根据上级安全生产目标管理要求和安全生产工作计划,坚持“安全第一,预防为主”的方针,全面加强安全生产工作,增强安全生产意识,保障人身安全和劳动者合法权益,甲、乙双方共同协商,签订特殊工种操作人员安全责任书。
1、操作人员进入施工现场必须戴安全帽,高处作业人员系好安全带,手持电动工具操作时,必须戴绝缘手套,穿防滑鞋,基层处理时必须戴防护眼罩。
2、电动吊篮每天使用前务必对整机进行详细检查,做空载试验。
3、每天使用前,务必对安全锁,进行性能试验,合格后方可操作。
4、随时注意观察钢丝绳的使用情况,发现断股,拉毛,磨损严重时及时更换。
5、吊篮内严禁穿载,作业人员严禁超过一人。
6、施工时吊篮上部作业人员应于下部人员相互配合,确保安全。
7、施工区域严禁行人通行,挂好警戒线。
8、清理现场时,禁止将垃圾、杂物从高处往低处抛撒。
9、每天都要做到活完场清,垃圾及时清运。
1、乙方未按《安全操作规程》操作或未按甲方要求作业,造成一切事故及经济损失均由乙方承担。
2、由于乙方原因造成伤亡或重大安全事故,乙方除承担全部责任外,甲方视情节可将乙方立即清理出场。
3、如因甲方原因造成乙方安全事故,经执法部门调查核实,甲方负主要责任,乙方不予承担。
4、本安全生产责任书自签订之日起生效,工程结束后自行解除。
甲方代表:
乙方代表:
20xx年x月x日。
外墙安全协议书
为进一步贯彻市政府《北京市建设施工现场消防安全管理方法》和《治安管理条例》,加强对在广场外墙清洗施工管理,堵塞漏洞,落实各项安全措施,确保广场安全,经甲方(广场保安部)、乙方(物业公司)协议,签定此份《安全协议书》,内容如下:
一:甲方必须承担以下责任、义务。
1、甲方负责人应把施工安全列入广场整体安保工作中,同部署、同检查,认真做好对二装施工队所有人员的审查,按照协议书规定的条款,监督乙方认真贯彻各项安全防范措施。
2、督促乙方建立安全防火制度,制定现场各项安全防火措施,确定安全负责人。
3、督促施工工人按照软件广场的有关规定到保安部办理“临时出入证”,真正做到来人报、走人销、不漏报、不漏项,保证底数清楚,实存人数与统计人数相符。
4、甲方必须严格监督乙方施工工地安全管理制度的贯彻落实以及施工人员对软件广场其他各项管理制度的遵守。
5、负责配合广场外围区域的警戒和隔离工作,确保无关人员不穿行。
6、引导进出广场车辆,按规定路线行走,不得从光盘下穿行。
7、封闭cd座南侧门和ab座北侧北,所有人员均从c座北门和b座南门进出。
二、乙方必须承担以下责任、义务。
1、乙方应遵守甲方拟定的施工安全管理制度。施工前做好各项安全准备工作,清洗人员要具备高空作业证,方可进行光盘清洗施工。施工单位进场前应到工程部、保安部办理相关手续,具体内容可参见二装管理规定。
3、施工现场安全由乙方负责,乙方应认真落实施工安全责任制,确定安全负责人。自行承担因违章作业和违章管理所造成的伤害事故。
4、施工单位负责人要掌握其施工人员的政历情况,确保施工人员无违法行为,并要对施工人员进行遵纪守法教育。
5、乙方施工人员应遵守甲方的有关规定,施工人员要佩带胸卡,按指定路线进入施工现场。按规定时间进行施工作业,不准在非施工区域内活动。
6、乙方施工人员要接受保安部的安全检查和工程部的施工监理,并严格执行广场的各项安全管理制度。
7、乙方施工中安装电气设备和进行电焊、气焊作业等,操作人员必须持证上岗。动用明火必须经保安部人员现场检查,合格后办理动火证方可进行施工。
8、施工现场使用的各种材料要符合防火要求,必要时要提供相应的检验报告。
9、每日施工完毕后由乙方安全负责人报保安部,保安员到现场经双方共同检查确认无安全问题后方可锁门。
10、施工单位在施工期间应严格遵守各项法律、法规及广场安全管理制度,认真落实施工现场的治安、防火工作,对甲方指出的安全问题应立即整改。
11、乙方违反上述协议规定,按照广场有关制度给予相应处罚,如因施工发生安全问题,给甲方造成损失,乙方应承担一切责任,情节严重的交公安消防机关处理。
协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
外墙协议书
甲方:
乙方:
为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全、火灾等事故发生,特签订本协议书:
一、安全目标:
杜绝一切安全、火灾等事故发生,确保石材幕墙安装工作顺利完成。
二、甲方责任:
1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。
2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。
3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。
4.不违章指挥,不强令冒险作业。
5.乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。
6.乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快采取措施。
7.甲方负责协调各班组间的配合作业。
8.甲方提供施工场地,施工用电,宿舍,水源。
三、乙方责任:
1.严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。(见附件一)。
3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。乙方自带的施工器械必须有当地安全部门出示的安全检测证明。
4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。
5.在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。
6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是他人,由乙方负全部责任。
7.乙方必须建立防火领导小组,并指派专人负责工程项目的施工防火工作;进场后先向甲方提供防火施工方案,并严格按方案施工。
8.施工现场严禁随意动用明火,若因生产需要动用明火,必须到甲方办理动火审批手续,并做好防火措施。若违章作业,引发火灾事故,一切损失全部由乙方承担。
9.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。
10.乙方必须保证保证宿舍的卫生,防火,用电安全。(见附表二)。
四、协议书效益、有效期:
1.乙方违反此协议时,甲方有权对乙方处以罚款、勒令停工等管理措施。
2.自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。
五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方负责人:乙方负责人:
附表一:
安全文明施工的各项规章制度。
1、进入施工现场必须戴好安全帽。在没有防护设施的高空、临边作业必须系安全带。
2、高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋,禁止攀爬脚手架、井子架,乘吊篮上下。
3、禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入现场,严禁在现场易燃区内吸烟。
4、施工现场内的各种安全设施(脚手架)、设备、标志色标等,任何人不得擅自拆动,因施工需要必须拆动时,要经过工地负责人同意后方可拆除。
5、工地临电设施严禁随意乱拉乱接,或者随意拆除。
6、上班前应先检查需使用得着的机械设备及安全设施是否存在安全隐患,工作时精力集中,注意防止高处滑落。
7、在传送材料及施工用具时应固定捆绑升降,不得乱扔。
8、在楼板上卸料时,禁止冲击楼板,更不允许集中堆放。
9、施工现场的各种机械设备、电气设施非专业人员禁止操作。
10、严禁酒后上班作业。
11、不允许在施工现场和上下班途中打闹,更不允许打架斗殴,上下班注意交通安全。
12、公司管理人员与项目部管理人员商讨问题时,应该无条件接受项目部的一切决策、决定,任何人不得顶撞和讽刺他人。
附件二:
宿舍安全、卫生规章。
1、宿舍内要保持整洁,卫生。
2、生活垃圾应统一处理,不得乱扔乱放。
3、严禁在宿舍使用明火。
4、严禁破坏宿舍开关、插座,严禁在宿舍乱拉电线、使。
用大功率用电器,注意节约用电。
5、严禁在工地随地大小便。
6、宿舍内禁止赌博。