合作是一种良好的行为习惯,可以培养个人的责任感和团队意识。让我们一起来看看以下的合作范文,相信会对大家有所帮助。
单项工程承包协议书
为加强工程工地施工期间治安管理工作,遵纪守法,文明施工,维持一方平安,经综合楼工程项目部(以下简称甲方)与x派出所(以下简称乙方)协商,特签订如下平安共建协议书:
一、指导思想和创建目标:
根据谁管理谁负责,谁出问题谁承担的原则,甲方是工程的治安管理责任人,必须在乙方的指导下采取切实措施,管好自己的人,看好自己的门,杜绝任何形式的群访事件,实施对工程施工到竣工交付使用全过程的平安共建与治安管理责任,实现“平安工地”、省、市文明工地的创建目标。
二、工作任务和主要内容:
文明施工方面:遵守文明施工管理制度,不准私拉乱接电线,注意工完料净。不准乱存乱放易燃易爆物品,一经发现甲方汇同乙方一律给予没收。
三、组织领导、考评办法和工作要求:
甲乙双方共同成立以专职安全员与片警任组长,各班组负责人与协管员为成员的平安共建领导组,甲方根据综治办公室、住建局与公司签订的《“平安工地”创建工作责任书》中明确的考评办法和工作要求组织实施,乙方做好监督落实工作。
四、未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方(代表人签字单位盖章):
乙方(代表人签字单位盖章):
单项工程协议书
为完善经济承包责任制,并结合安徽金煌建设集团有限公司企业章程,以安徽金煌建设集团有限公司为发包单位(以下简称甲方)和以同志(以下简称乙方)为经营承包责任人,由承包人实行单项工程责任承包制,进行综合考核,定包干、定责任,为明确发承包之间的经济关系和经济责任,经双方协商一致,就本项工程的有关事宜达成如下条款。
一、承包条件。
1、承包方应严格遵守甲方各项规定和履行本合同各项条款。
2、按甲方规定,乙方必须向甲方交纳风险抵押金万元。风险抵押金在工程竣工交付后且外部无欠款后一次性返还。
3、乙方应具有一定的流动资金,以确保工程顺利完工。
4、乙方组织机构应健全,五大员领导班子应具有一定的施工技能及经济头脑,能适应建筑市场的变化和发展。
5、认真贯彻执行《工程建设质量管理条例》《建设工程安全管理条例》,实施iso9002:20__质量体系标准和安徽金煌建设集团有限公司《项目施工管理办法》、《企业建筑工程施工工艺标准》。
6、乙方必须服从甲方对其施工过程中质量、进度、安全、财务的全面管理。
二、人事安排。
1、为保证企业经营向健康方向发展,承包人组织机构要健全,并具有上级主管部门颁发的岗位证,且无不良行为记录。
2、承包人的任免权属安徽金煌建设集团有限公司,其他管理人员由乙方自行安排,报甲方备案,若管理人员不能胜任其工作岗位,甲方有权对其管理人员进行更换调整。
承包人在承包期内有触犯国家刑律、违法、渎职或其它严重过失的,甲方有权取消乙方承包资格,同时终止合同。
三、承包项目概况。
1、工程名称:
2、工程造价:元。
3、承包范围:施工图范围内。
4、付款方式:执行建设单位工程合同付款方式,并扣除甲方合同规定的管理费。
5、承包人承诺对甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的全部内容已完全了解,并承诺在任何情况下本项目的合同义务及市场风险由承包人承担(包括工程停工、业主破产等致工程款无法回收等情况)。
四、施工工期。
本工程工期按照建设工程施工合同(以建设单位批准的开工报告为准)工期,乙方严格履行合同工期,按期竣工交付,提前或逾期交付,执行建设单位《建设工程施工合同及补充协议》相应条款。
五、工程质量。
1、工程竣工验收质量等级为工程。
2、乙方必须严格按照现行的施工规范、管理条例及施工工艺标准进行组织施工,严要求、重检查、保质量。
六、安全、文明。
1、本工程施工现场确保达到市级建设施工质量安全工地。
2、乙方必须严格按照《建筑安全文明生产管理条例》及市建委质量安全处和公司有关安全文明规章制度组织施工。
七、质量安全奖罚。
一、奖则:
1、获“市级主体结构优质工程奖”或市级“新材料新技术”示范工程均给予奖励元;获“市级优质工程奖杯”给予元奖励。
2、获省级“新材料新技术应用”示范工程奖励。
3、获省级优质“黄山杯”工程”给予元奖励。
4、获“市级安全质量标准化示范工地”奖励元。
5、获“市十佳文明工地”奖励。
6、获省级安全质量标准化示范工地奖励。
7、获国家aaa级安全文明标准化工地奖励及企业工程质量或安全文明大检查中获通报表彰的分别奖励元。
8、其他未注明工程质量、安全文明获奖项目,根据以上同等奖励执行。
工程质量、安全文明奖励部分不重复计算,同一项目按最高奖项奖励准。以证书(原件)奖杯报公司备案存档为奖励依据。
二、罚则:
1、单位工程与公司或建设单位签订的合同中明确必须达到市级质量安全“双示范”工地的或省级安全文明标准化工程、省级优质工程“黄山杯”工程的,而实际目标未达到,甲乙双方签订的“建设工程施工合同”中约定的标准进行罚款外,另增加公司按其相应奖项奖励的%罚款。
2、分公司或项目部施工的单位工程一次验收合格率必须达到100%,如因不合格的分部(子分部),分项工程不合格,必须无条件返修达合格标准,同时给予元罚款。
3、在主管部门组织的工程质量或安全文明等大检查或巡查中被确认不合格或受到通报批评、记不良记录、网上黄牌预警告的均给予元罚款,并取消该项目年终评优资格,同时追究有关人员责任。
4、对公司日常巡查和季度检查下发的工程质量、安全文明隐患整改通知未按整改时间整改并书面报公司备案的(必须由项目负责人签字的整改报告)及整改不力者一次给予元罚款,连续三次整改不力者将暂停施工,直至整改合格。
5、项目施工管理综合评价不合格项目,按工管字20__(02)号《关于对项目施工管理进行综合评价的实施办法》处理。
6、项目部对质量、技术、进度、安全文明施工环境保护工作不力的且造成直接经济损失达到元及以上的,同时给公司声誉造成较大影响,除承担直接损失外,另给予经济处罚元。
7、不履行或不积极履行工程竣工保修有关条例的,视其情节每次给予元至元罚款,若保修不及时造成更大损失或社会影响的加倍罚款。
8、项目部或分公司在建工程未与劳务公司签订劳务合同和未与民工签订劳动合同,且管理混乱导致民工群体投诉或上访(三人及其以上),公司督促后仍未能及时处理造成不良影响,罚款元,必要时追究承包人责任。
9、项目部或分公司管理体系管理行为要符合公司宏观控制要求,管理体系不能正常运转,不对施工现场进行系统管理的将视情节给予暂停局部施工、黄牌预警、约谈单位负责人的处罚,直至整改合格为止。
10、不及时向公司工程部申报验收,不执行公司“六到位”验收程序,擅自进行下道工序施工的,发现一次罚款元。
八、甲、乙双方责任。
(一)甲方责任:
1、按照合同规定的各项条款及安徽金煌建设集团有限公司的各项规章制度,负责组织并指导乙方按计划全面实施。
2、对乙方上报的经营成果进行复查和审计,组织或聘请有关人员对乙方的资产进行审计,并做出审计结论。
3、按现行的施工规范,施工质量验收统一标准及企业施工工艺标准和要求,负责对本工程的质量、进度、安全生产、文明施工监督检查、技术指导和服务。
4、建立健全财务制度和监审制度,对资金实行专款专用,保证资金合理使用,确保工程顺利开展。
(二)乙方责任:
1、严格遵守国家及行业主管部门和甲方关于财经工作的规章制度,严格财经纪律,加强成本核算。
2、本工程开工前必须把预算及材料分析报甲方财务部、工程部。
3、对工程质量、进度、安全文明等各项工作制定具体措施,并全面组织实施,对分部(子分部)分项验收前必须按照安徽金煌建设集团有限公司“六到位”要求及时上报公司进行组织验收,甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同及补充协议》的全部义务和责任由乙方负责完成和承担。
4、按合同约定的比例及时缴纳税费。
5、工程款必须转入甲方指定的帐号,实行专款专用,用于本工程建设施工,在甲方帐户上不得超支用款,不得私自将工程款转入其他帐户,或直接从建设单位支取现金及有价物品(若甲供材料,其数量价格必须报公司核准后,方可办理手续),违者视为乙方侵占甲方资金,乙方除返回全部款项外,并按合同造价的%对乙方进行处罚,同时由乙方承担由此发生的经济损失和法律责任,不允许个人从建设单位支取工程款,一经查实,甲方取消乙方承包资格,情节严重的交由司法机关处理。
6、及时催要工程进度款,工程竣工后15天内向建设单位提交工程决算书,并及时办理决算,结清尾款。
7、负责本工程竣工后的资料备案手续和保修工作,并承担所产生的费用。
8、经济责任:
(1)乙方实行独立核算,自负盈亏,在承包期及工程决算后所发生的一切债权债务均由乙方负责清理、偿还,乙方缴清税费等各项费用后利润部分由乙方自由支配使用。
(2)乙方因管理不善,造成亏损,甲方将以乙方的风险抵押金充抵亏损,不足时以乙方所有财产包括家庭财产进行偿付。
(3)乙方及下属所有人员对外签订的经济合同或出具的条据未经甲方财务部签字认可,甲方概不负责,由此产生的一切经济损失均乙方承担。
(4)乙方对其下属管理人员以及职工,必须签订劳务合同,按月结清工人工资款。
(5)乙方必须结清外购材料款,若出现经济纠纷,一律由乙方负责,甲方将根据涉及金额大小给予处罚,严重时移交司法机关处理。
(6)因乙方原因,并未经甲方批准和建设单位同意造成本工程停工或不能继续施工,由此而产生的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。
(7)工人工资、保险、医药费及伤亡事故费用均由乙方自行安排。
(8)本工程施工所造成的所有债权、债务均由乙方承担,如造成甲方损失,由乙方以所有财产进行偿还,并加付%的赔偿金。
(9)如甲方代付项目部的一切债务,则乙方负责偿还给甲方。
(10如乙方原因,造成工程不能继续施工,甲方可能直接进行施工,产生的一切经济费用由乙方偿还给甲方,并由乙方承担一切责任。
九、收费标准。
1、甲方收费:
甲方收取管理费为工程造价的%,甲方不在收取其它费用。所收取的管理费不返还乙方,收取管理费的基数为本工程的备料款、进度款、决算款。
十、本合同为企业内部承包合同,未尽事宜执行国家有关政策和行业主管部门的规定及甲方的规章制度。
十一、本合同一式两份,甲乙双方签字后即生效,履行完毕后自行作废。
甲方:乙方:
年月日年月日。
单项工程协议书
七、付款方式:
按工程进度付生活费,春节前付乙方完成工程量的75%,交工验收合格后付到95%,余额为保修费,保修期满后无质量事故付清余额。
八、甲方责任:
(1)负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检验和验收。
(2)负责技术交底、组织图纸会审,统一安排技术档案的收集整理及交工验收。
(3)按合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。
(4)负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
九、乙方责任:
(1)对劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,配合甲方编制施工组织设计及进度计划,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包方自配施工员多名,全权负责工程的施工放线。若因施工放线导致工程定位偏差,砼振捣不均匀,砼墙、板出现裂缝等质量问题对建设单位所造成的一切损失由劳务分包方承担。
现场其它劳务作业单位协调配合,照顾全局。
(4)按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工,工程交工前负责施工范围内已完成的成品保护,并清理好现场。
(5)在合同规定的保修期内,对属于自身劳务作业原因的工程质量问题进行无偿修理,不属于自身工程质量问题进行有偿修理。
(6)甲方提供给乙方的机械设备,均应爱护使用,妥善保管、保养及维修。劳务作业方所领用甲方提供的使用品,若发生丢失,按实赔偿,费用从结算值中扣减。
(7)施工过程中如因乙方施工质量问题、工程进度缓慢、安全生产、文明施工等存在重大问题,甲方有权责令乙方停工整顿,必要时可终止合同,另选劳务队伍并由乙方承担劳务费用。
十、因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商解决不成,依法向博乐市人民法院起诉。
十一、本合同一式,自双方签字盖章之日起生效。保修期满并付清保修款后本合同终止。
发包方(签章):承包方(签章):
日期:年月日
一、工程概况:
1、工程名称:
3、工程概况:地下一层地上十七层。
二、承包范围及工期:
1、设计图纸及工程洽商变更内容,钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、绑扎、电焊、落手清理、废料堆码以及楼梯梁卡茬、剔凿清理等全部人工费;钢筋机械的维修保养;劳保用品自理。施工现场的场容场貌安全直到竣工验收。施工范围内不发生任何零工。
2、工期月日至月日达到竣工验收条件。
三、承包价款:
1、按建筑面积每平米元包含施工现场内的全部用工,结算按国家现行的计算规则以图纸计算建筑面积。
2、本合同单价为固定价格,在约定风险内不再作调整(包含农忙季节)。
3、由于停水、电、材料、问题及不可抗拒的自然灾害造成的原因不能施工,施工工期相应顺延。
四、现场文明施工:
1、本工程为文明工地。
2、施工现场做到活完料净脚下清,杜绝材料浪费,产生罚款由乙方承担。
3、进入施工现场佩戴合格的安全帽,必须遵守各项安全规章制度,否则发生安全事故由乙方承担。
4、如出现现场文明施工差和质量问题产生罚款由乙方承担。
五、质量要求:
1、本工程为合格工程。
2、质量必须一次达到监理甲方验收通过,如出现返工现象其工、料由乙方承担。
六、结算及付款方式:
每人每月生活费500元主体完付80%主体验收合格后两个月之内结清。
七、甲方的权力与责任。
1、负责工程的组织与技术质量方面的交底和放线抄平。
2、负责、工程的施工验收督促乙方的进度质量安全情况。
3、负责工程在施工期间各工程工序的协调与配合。
4、与乙方施工进度跟不上,质量差,野蛮施工,甲方有权罚款或终止合同。
八、乙方的权利与责任:
1、在施工过程中乙方必须保证充足人员,不得因农忙或其他原因未经甲方同意私自减少人员,影响施工进度,否则甲方有权增加其他施工班组或终止合同并要求乙方赔偿经济损失。
2、乙方不能以任何形式转包否则合同终止。
3、施工期间严禁打架斗酗酒闹事,一旦发生对当事人双方处以5000元以上罚款,并且双方当事人立即开除,工资按50%开支情节严重者移交当地公安机关处理。
4、工人借支、开支,必须填写实名工资单,本人签字并在甲方监督下发放。如工人上访讨薪,每人扣500元手续费。
九、违约责任:
1、由于甲方指挥错误,造成的工程安全问题,其经济损失由甲方负责。
2、由于乙方造成的工期延误,工程质量差,安全事故等,施工中如人员不足,或进度质量达不到施工要求造成经济损失由乙方负责。
3、中途退场按工程量的50%结算,一切损失及后果由乙方承担。
十、(安全、质量、进度)保证金返还方式:
工程施工完成一个月之内返还保证金。如施工人员、进度、质量达不到要求,造成中途退场,应扣除保证金。
十一、本合同一式三份,甲方执两份乙方执一份,均具有同等效力。
甲方(发包人):乙方(承包人):
年月日年月日。
单项工程承包协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方应保持中华民族美德:精诚团结、相互信任、互相遵重的原则,齐心建好停车场的目的。特定以下条规,望共同守约。
一、承包方式。
《包人工、不包材料及设备》。
二、双方各自责任。
甲方:按工程所需材料,设备及用具做好提供准备。施工用水,生活用水、电、路通,现场负责解决四邻和它方对施工刁难xx乙方:单项工程所用材料、设备、用具提前三日出面投送甲方工地代表。
三、安全施工。
人命关天,安全第一。乙方进场后必须做到按规范施工,坑底、架上、高处、带电机械等危险。易出事故部位,一定要按操作规程去做,切记安全第一,命比钱重。一旦出事,由造成一方负责,它方以人道提供方便。
四、工程质量。
质量与安全“以质量求生存”坚决要做到按建筑施工规范施工,按规范验收。
五、本合同未涉及到天灾、塌方、承包价以外的工程,双方现场协商解决,商定结果签到合同附页。
六、工程结算与付款。
工程开工3日甲方应付工人生活费用,费用多少双方商定。单项工程完工后甲方应付80%的费用,剩余款项在全场工程结束后一周内全部付清。
八、本合同双方签字后生效。
九、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,送监正方一份。
十、诚信为本:望双方共守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
简单项目合作协议书
乙方:___________。
经甲乙双方友好协商,就合作经营,根据法律法规的相关规定,本着互惠互利的原则,就甲乙双方投资份额、事务执行及利润分成等事宜达成如下协议,以共同遵守。
第一条合伙项目名称及主要经营地:
项目名称:___________。
项目地址:___________。
上述项目预计投资人民币万元,具体投资额以最终结算的投资额为准。
第二条共同投资人的投资额和投资方式。
在预计总投资额中,甲方出资元,占出资总额的%;乙方出资元,占出资总额的%,总投资超过预计投资的,各方同意按出资比例同时追加出资。
第三条出资方式、期限、经营管理。
1、双方应按照项目开展进度要求,按出资比例履行出资义务,各方出资应在本协议签订后内支付完毕,并将资金交付到双方指定的银行账户,出资后任何一方不得抽回投资。
2、双方设立一个公用账户,以甲方名义办理银行开户,乙方手机号码办理短信提醒,所有合作项目的收支必须经由公用账户操作。
3、甲方负责日常的生产经营管理。乙方负责对外销售及业务开展。所有收入公司款项到达公用账户后内,各方及时核对回款金额,在回款款项中按各方出资比例扣除后归还,或由各方协商该笔款项的用途。
第四条利润分享和亏损分担。
1、实际投入股份本金金额用于该合伙项目运作,不能用作利润分配及提取。双方每月对经营状况进行核算,乙方不参与合作项目的分红,只按每月5000元领取劳动报酬,双方保证每月核对一次项目收支,下盈利部分优先扣除乙方的劳动报酬后甲方再提起分润,如当月盈利不足以支付乙方5000元的劳动报酬,剩余部分由甲方补齐。
2、如遇大项目需追加投资,由甲方承担注资,资金分批回笼后按一定比例分批返还甲方追加投资的本金再行提取甲方可分得的利润。
3、如将股利投入合伙项目作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经双方同意,并由双方同时进行。
4、如合伙项目亏损或生产中出现的有关处罚,由各方按各自所获利润分配比例分别承担。
第五条权利和义务:
1、确定各种单价,购买大宗材料和机械工具时,合伙各方应进行协商,协商一致后方能执行。
2、各方要发挥各自特长,协调各方关系竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服项目过程中遇到的困难,以确保项目顺利进行。
3、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
4、每月日为双方商定的结账日,由双方和会计共同下账,所有的支出均需两方签字后方能下账。
5、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定,双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
6、甲乙双方未经商议,不得随意调拨公用账户款项;如遇特殊原因双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
第六条退伙。
1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
2、退伙需经对方同意,方可实行;
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
第七条禁止行为。
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,若有其业务获得利益归合伙企业公共财产所有,造成损失按实际损失赔偿。
2、合伙人严禁利用职务,工作之便,侵吞挪用合伙人公共财产,或做有损合伙人利益的事,并赔偿相应的损失。
3、合伙人严禁利用工作之便收受回扣和联系其它业务来私自获取相关利益,若有所收回扣及相关利益全部算入公共财产,并给予相关处罚。
4、各合伙人严禁报销与合伙项目无关的一切费用。
4、若合伙人违反以上各条,应按合伙实际损失赔偿。
第八条合伙的终止及终止后的事项。
1、合伙以后发生以下事由之一终止:
1.1、合伙期届满。
1.2、全体合伙人同意终止合伙关系。
1.3、合伙事业完成或不能完成。
1.4、合伙事业违反法律被撤销。
1.5、法院根据有关当事人请求判决解散。
1.6、双方约定亏算达到元时,双方合作终止,合作项目进行清算。
2、合伙终止后的事项:
2.1、即行推举清算人,并邀请相关法律机构中间人(或公证员)参与清算。
2.2、清算后如有盈余,则按收取债权,清偿债务,返还出资,按比例分配剩余财产的'顺序进行,固定资产和不可分割物可作价卖给合伙人或第三人其价格参与分配。
第九条争议的解决方式。
合伙人之间发生争议应共同协商,本着自利于合伙事业发展的原则予以解决,协商不成依法向合同签订所在地人民法院起诉。
第十条合伙人违约责任:
合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应赔偿由此给其他合伙人造成的损失,如果逾期仍未缴足出资,按退股处理。合伙人私自转让其股份给他人的,其行为无效,由此给其他合伙人造成损失的,应承担赔偿责任。合伙人严重违反本协议、或因重大过失导致该合伙项目解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
第十一条本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本项目终止办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
第十二条其他。
1、甲方与第三方公司签订的合作协议作为附件备书。
2、本协议一式贰份,合伙各方各执壹份,具有同等法律效力。
协议书签订地点:
甲方(签章):___________。
乙方(签章):___________。
日期:___________
单项工程承包协议书
发包方:xx村农技校(甲方)。
承包方:xx建筑承包组(乙方)。
按照国家有关法律规定和主管部门的要求,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,订立如下合同。
第一条工程概况。
1.工程名称xx村农民文化技术学校校舍。
2.工程地点村委会办公室东100米处。
3.工程内容与承包范围本工程建筑面积360平方米,1栋7间;工程造价拾贰万元人民币。承包范围详见本合同所附工程具体项目表。
4.开竣工日期总工程一期完成。二〇**年五月十五日开十一月十五日前交工。
5.承包金额与付款时间、办法本工程承包金额为贰万壹仟陆佰元人民币。工程验收后,二**〇年十二月三十一日前一次现金交付。
第二条质量要求。
一、瓦工工程。
1.基础工程毛石砌得平直,泥浆饱满;上、下梁中钢筋摆放距离合理,混凝土配料比例适当,捣固严密,凝固力强。
2.主体工程主体墙、间壁墙横平竖直,泥浆饱满,缝隙均匀。
3.抹灰工程室内抹灰平实,棚面不露棱迹,与墙面垂直;喷浆均匀;隐蔽电线安装符合有关部门统一标准;室外勾缝均匀;黑棚不透光。
4.上瓦工程瓦片摆放平整、规范、美观。
5.地面工程地面与墙面垂直,水磨石凝固时间掌握及时,做到平整、光滑。
二、木工工程。
1.房架比例与图纸一致,坚固结实。
2.门窗卯严、边直、面光。
3.棚面与墙面垂直,棚方、灰条间隔合理,结实牢固。
4.房堡板平齐,瓦带均句。
5.小五金安装坚固、美观,破璃安装严整。
6.油漆均匀,整洁。
第三条双方一般责任。
一、甲方。
1.甲方提供设计图纸和工程具体项目表;提供所有建筑材料及水源。
2.甲方提供的材料必须符合国家统一规格标准,并及时运到乙方指定地点,保证施工正常进行。
3.甲方为乙方施工提供方便,及时清除场地障碍物。
4.甲方派一名质量检查员随时对工程质量进行监督指导。
5.甲方不负责施工中出现的乙方人身安全问题,而对乙方施工中造成甲方人员的安全问题,要追究责任。
二、乙方。
1.乙方按照甲方提供的图纸和质量要求施工,接受甲方质量检查员的指导与监督。
2.乙方自带施工中所用一切劳动工具。
3.乙方要合理使用材料,不得浪费或偷工减料。
4.乙方负责人要教育施工人员遵纪守法。如发现乙方人员偷窃甲方财物,甲方要追究经济责任。
5.乙方负责清除建筑垃圾。
第四条违约责任。
1.甲方材料供应不及时,影响施工进度,迟一日向乙方交人民币叁佰元。
2,甲方不按期交付承包费,迟一日向乙方交人民币叁佰元。
3.乙方因技术问题不能保证工程质量,造成损失,要向甲方按价赔偿,并负责拆除重建。
4.乙方不能按期交工,迟一日要向甲方交人民币叁佰元。
5.对验收中出现的不符合要求,但又不大影响工程质量的问题,乙方负责修补,甲方不另追加工时与工资。
第五条验收方法。
1.甲方随时进行质量检查和验收。对隐蔽工程,必须经检验合格后,方可隐蔽和继续施工。
2.工程结束后,由投资方、发包方、承包方代表组成验收小组进行集体统一验收。具体方法包括观察、触摸、敲击、用仪器测量等。
本合同一式三份。甲乙方各一份,公证机关一份。
本合同自双方签字之日起生效。
发包方(甲方):承包方(乙方):
代表:代表:
签约时间:签约时间:
单项工程协议书
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲方为保证完成舞钢市家合小区住宅楼8.05m层檐口造型施工任务,需要乙方配合施工。依据有关法律、法规和遵循自愿、平等、公正及诚实信用的原则。双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:舞钢市家合小区综合楼工程。
2、工程地点:垭口影剧院西侧。
3、质量要求:“合格”
4、安全文明目标:省文明工地。
二、劳务承包内容及范围。
1、劳务承包范围及工作内容:家合小区住宅楼8.05m层檐口造型脚手架搭设拆除、钢筋绑扎、模板安装与拆除等全部工作。
单项工程承包协议书
工程负责人:(以下简称甲方)。
班组长:(以下简称乙方)。
乙方自愿承包甲方承建工程的部分单项施工任务,为了保证协议内容的全面实施,避免在施工期间和完工结帐时双方产生纠纷。根据《经济合同法》和《劳动法》中相关内容,结合市场行情,本着平等自愿的原则,经甲乙双方协商一致,签订以下内容,明确双方履行的权利和义务。
一、工程名称:
二、承包范围:
三、承包形式及单价:
四、付款方式:
五、工期要求:
六、质量要求:
1、质量等级:
2、因乙方自身施工操作造成的质量事故由乙方全部承担经济和事故责任。
七、安全要求:
1、进入现场必须遵守安全生产规章制度。
2、施工操作前和操作时严禁喝酒,违者一次罚款20元/人。
3、进入现场内必须戴安全帽,违者一次罚款10元/人。班组长同时罚款10元/人。
4、高空作业必须穿防滑鞋并系安全带,违者一次罚款50元/人,班组长加罚100元/人。
5、非施工操作人员,严禁进入危险区内。
6、不准带施工操作以外的人员特别是带小孩进入施工现场,违者一次罚款10元/人。
7、未经施工管理人员同意,不准任意拆除安全设施。
8、严禁在施工现场内打架闹事,违者一次罚款100元/人。
9、不准在高处往下抛掷任何东西,违者一次罚款50元。
10、施工用电须请专职电工搭接,严禁私拉乱接,违者一次罚款20元/人。
11、施工操作前应先检查是否存在安全隐患,无隐患时才能进入施工。
12、服从甲方管理人员的管理和监督,违者一次罚款50元/人。
13、因乙方违章或未按甲方的要求操作而发生的安全事故,由乙方承担经济和事故责任,甲方概不负责。
八、其它内容:
1、乙方在施工途中找借口提出退出,甲方可以不支付乙方所剩下款项,可以承包给其他人,乙方无权干涉。
2、乙方住工地不得有违反计划生育的行为,否则后果自负,并且甲方每次罚款500元/人。
3、乙方所有上班的工人必须造成花名册给甲方备案,未经甲方许可,不得让没在本工地上班的人在工地上住宿,否则甲方按人头每天收乙方20元/人的水电费。
4、乙方所有工人不得在工地上有违反社会治安活动的行为,一旦发生其法律责任由乙方自行负责,甲方概不负责。
九、补充内容:
十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效,工程完工及款项付清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
单项工程承包协议书
根据工程建设要求,甲、乙双方就______工程_____单项工程承包事宜,达成协议如下:
一、工程名称:____________________
四、质量及工期要求:
1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工程质量一次检验合格,否则,由此产生的返工损失一切由乙方负责。
施工,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
五、乙方必须按照操作规程施工、安全文明施工、随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程造成的大小安全事故负全部经济责任及法律责任,以确保工程进度和工程质量。
六、付款方式:
经甲、乙双方约定,工程完成后,乙方应留__%工程款作为保修金。保修期为__年,保修期满,甲方结清余款给乙方。
七、其他事项:
2、乙方必须爱护甲方提供的设备及用具,如有损坏和遗失,乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员管理,
遵守一切规章制度。否则甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供的材料。如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的.材料费给甲方。
5、双方须约定是事项:
八、本合同签订之后,双方不等反悔,否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给甲方。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后即发生法律效力。
甲方: 乙方:
单位: 单位:
年 月 日
甲方:
乙方:
根据工程建设需要,甲、乙双方就工程 单项工程承包事宜,达成协议如下:
一、工程名称:工程
二、承包范围及内容:
三、承包价格及结算方式:
四、质量及工期要求:
—1—
1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格,否则,因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其它工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用由乙方负责;否则,甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任,以确保工程进度和工程质量。
六、付款方式:
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款,经双方协商,甲方向乙方支付工程款的进度如下:
经甲、乙双方约定,工程完工后,乙方应留 %的工程款 —2—
作为保修金。保修期为 年,保修期满,甲方结清余款给乙方。
七、其它事项:
1、乙方进场后,甲方向乙方提供以下设备及用具:
2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具,如有损坏和遗失,乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员的管理,遵守一切规章制度。否则,甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方需约定的事项:
八、本合同签订之后,双方不得反悔,否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字后即产生法律效力。
甲 方: 乙 方:
在场人:
—3—
年 月 日 —4—
甲方:重庆民福建设工程有限公司铜梁精神病医院扩建工程项目部
乙方:重庆梦罗兰门业有限公司
为了工程建设需要,由甲方承建的铜梁精神病医院扩建工程项目的单项门工程委托乙方承包施工,包工包料成品制作安装。经双方协商一致达成如下协议以资明确责任,共同遵守:
一、工程范围:
本项目工程除防火门以外的所有套装门、卫沐门、地弹簧门等的制作安装(含五金件、门锁、拉手和闭门器等)都属于乙方施工内容。
二、 质量工艺及工期要求:
根据建设单位工程实体使用要求,套装门为实木复合蜂窝力学套装门,门套及门扇面漆颜色为苹果绿色,病房门扇设置竖向玻璃条窗,乙方必须提供和使用合格的原材料、半成品或成品施工。工期为 日历天,即2015年 月 日至2016年 月 日。
三、 工程量及造价:
工程量及造价以现场实际完成量为工程价款核算依据,个体分项单价为:卫沐门 元/套,单扇套装门 元/套,双开套装门 元/套,子母套装门 元/套, 地弹簧门 详见实际尺量价格单标准。
四、 付款方式:
合同签订之日起甲方预付50000元定金,材料进场安装完成后10日内由甲方给付清乙方全部工程价款.违约责任:
1、 乙方未按合同约定工期完成施工任务时,则每逾期一天甲方按300元/天收取拖延工期赔偿金。
2、 乙方不得将本工程转让或分包,否则视乙方为违约,一经发现,甲方有权立即解除合同,且乙方应向甲方支付本合同总价款的5%作为违约金,并由乙方承担因此而产生的一切经济和法律责任。
3、 甲方必须按合同约定期限及时给付工程款,逾期按300元/天支付乙方延期补偿金。
五、 其他
1、 在施工过程中,乙方必须按照甲方的要求进行施工,不得擅自更改施工工艺及材质材料,确保工程质量。施工所需设施设备由乙方自行负责,同时对现场实体成品和半成品进行保护,不得损坏,服从建设单位的现场管理。
2、 本工程实体质量保修期壹年,在保修期内出现任何非人为损坏的质量问题乙方必须在接到通知两个工作日内无条件进行返修整改。
3、 遵守劳动纪律,文明施工,对进场施工人员进行安全文明教育,若违规作业造成一切安全事故责任和经济损失由乙方自行承担。
六、 本协议一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,有效期为甲乙双方签字或盖章之日起至双方办理结算完毕时止。
甲方: 重庆民福建设工程有限公司 铜梁精神病医院扩建工程项目部
乙方:
代表: 代表:
甲方:四川省恒发医疗特种气体有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,四川省恒发医疗特种气体有限公司将位于尚义镇经济开发区,皮革城园区新建厂房的围墙承包给乙方修筑,经双方协商一致,达成协议如下:
一、甲方将新建厂房的围墙单项工程承包给乙方修筑。
二、承包方式:乙方负责承包该单项工程所需的材料、机械、人工等。
三、承包单价
(一)有铁花围栏部分,从围墙顶部倒下2.8米处,以620元/m计算;包括:基础垫层、砌砖、粘砖和铁花围栏等,按照图纸标准要求施工,超高部分以498元/m3计算,完工后以实际长度和方量结算。
五、无铁花围栏部分围墙,从围墙顶部倒下2.8米处,以380元/m计算,包括:基础垫层、砌砖、抹灰,要求围墙顶部倒下2米为0.12米墙体,其余除垫层个为0.24米墙体,超高部分以498元/m3计算,按要求施工,完工后以实际长度和方量结算。
四、质量要求
乙方应严格按照设计图纸及国家规定现行施工规范和要求进
行施工验收,若造成返工,由此产生的一切相关费用由乙方全部承担。
五、安全要求
(一)该单项工程所需的民工保险费用由乙方承担,乙方在施工过程中,应严格按照国家规定的安全措施要求,组织施工,严禁违章作业,对职工进行安全防范教育。
(二)若该单项工程造成安全事故,由乙方全部承担,甲方不承担任何费用及责任。
六、工期要求
该单项工程进场施工天内竣工。
七、付款方式
该单项工程进场一周内付总工程款的30%,完工后付总工程款的50%,余下的20%待有关部门验收认可后扣除5%的质量保修金付给乙方,保修期满后,甲方一次性支付余下5%给乙方。
八、乙方进场施工时,甲方负责电源畅通,有水源供给,施工过程中所产生的电费由乙方承担,甲方负责协调该单项工程施工中产生的矛盾纠纷。
九、其它未尽事宜由双方协商解决。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
单项工程承包协议书
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实基地实信用的原则,双方就新疆友好集团克拉玛依天百国际购物中心工程钢筋绑扎承包事项协商一致,达成如下协议,共同执行。
一、工程概况。
工程名称:新疆友好集团克拉玛依天百国际购物中心。
工程地址:克拉玛依市。
二、承包方式:承包钢筋绑扎工程。
三、承包内容、作业范围:按实际工作量计算人工劳务费。
四、工程质量、工期要求。
1、认真按照标准规范和项目设计要求施工,一次性通过检查和验收。
2、随时接受甲方的检查验收,如有不合格必须按照建筑方通知要求返工修改。
3、必须满足建筑方工期进度要求施工。
五、安全文明施工。
1、乙方应按工程建设安全生产有关规定、严格按安全标准及安全规程进行工作,并随时接受行业安全检查,清除安全隐患。
2、发现不安全隐患及时向甲方报告,并立即停止作业,待隐患排除后方可再次作业。
3、如乙方不听建筑方领导指挥安排,私自违章作业造成的安全事故由乙方负责。
六、甲方权利、责任。
甲方权利。
1、监督乙方完成建筑方规定生产任务。
2、因乙方在施工过程中不能满足工期、质量要求,经整改后,仍不能达到要求的,由乙方负责。
甲方责任。
1、甲方必须在乙方进场前,给乙方买好人身保险(在建筑方付进度款中扣除)最新单项工程承包合同范本最新单项工程承包合同范本。
2、配合乙方及时解决生产过程中存在的重大问题,对乙方进行施工图纸、技术规范、安全生产、现场文明施工管理制度交底。
3、必须严格检查工程质量,对工期、安全生产、文明施工进行监督、检查和验收。
4、统筹安排、协调解决乙方生活临时设施,生活用水用电及工作场地。
5、根据合同约定确认乙方实际完成符合约定质量标准的工作量,签发生产任务单。
6、协调各工种之间的相互配合。
7、提供工人工作所需安全帽、安全带、服装、工鞋等劳动保护用品(第一批进度款中甲方从乙方的劳务费中扣除)。
8、若建筑方、以设计变更延误工期或钢筋制作过程中出现错误,超过3天技工按每人每天200元,普工每人每天130元进行支付班组每位工人。
9、因材料及机具造成的工期延误由建筑方负责。
10、及时提供所有辅助材料。
11、乙方进场施工作业15天后,甲方付给乙方生活费。
12、乙方负责协调钢筋制作方之间工作。(如因制作造成影响工程质量与工程进度与乙方无关)。
七、乙方权利责任。
乙方权利。
1、有权按本合同的约定单价收取劳务报酬。
2、有权拒绝执行建筑方的违章操作。
3、有权拒绝甲方提出的与工程无关的无理要求。
1、按甲方要求组织技术素质合格、劳动力组织合理、并具有一定比例的施工技术管理人员。所提供劳动力均应有本人“身份证”和“暂住证”。
2、严格按照图纸、验收规范、有关技术要求组织施工,确保工程质量达到约定的标准,保证工期兑现,认真执行安全技术规范,严守安全制度,落实安全措施,确保工作安全。
3、自觉接受甲方及有关部门的监督管理。如工地出现打架斗殴酗酒闹事及无理取闹,后果乙方自行负全部责任。
4、材料按定额领用、超耗部分照价赔偿。由建筑方负责提供的材料和设备,乙方应爱惜使用,不得擅自变卖或挪作他用,施工完毕后将建筑方供应的设备如数完好的及时归还。
5、做好成品半成品的保护工作,妥善保管合理使用机房提供的给乙方使用机具。
6、建筑方负责钢筋制作连接、转运到施工现场,乙方仅负责按图纸钢筋的绑扎。
7、按合同约定结算比例,造好务工人员的工资表。
8、如果乙方不能按时上工或者中途离场,造成损失由乙方负责。
八、开工日期:年月日
九、合同价款:(大写)元/吨,按实际工作量计算钢筋吨位结账,不含一切税费。
十、工程收方及工资发放。
按每月钢筋绑扎工程量的60%结算工人工资给乙方最新单项工程承包合同范本最新单项工程承包合同范本。
十一、劳务结算。
1、按已完实际验收符合本合同约定质量标准的钢筋绑扎按实际工作量为准,进行结算人工劳务费。
2、甲方所有的扣款必须以承包合同确定的借款签字单为依据。
十二、结算方式。
1、采用现金的方式进行支付。
2、乙方按照建筑方要求,基础达到正负零实际完成的工作量的60%,进行预付。
3、工程停工后,甲乙双方按本合同约定价格进行清算结账,甲方必须在15日内结清并支付所有人工劳务工资。
十三、该工程劳务承包,乙方不承担任何不应有费用。本工程属于跨年度工程,此合同20xx年同样有效。
本合同一式两份,由甲乙双方签字生效,具有法律效力,未尽事宜,双方协商解决。
合同签订日期:年月日
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
身份证复印件身份证复印件。
单项工程承包协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方应保持中华民族美德:精诚团结、相互信任、互相遵重的原则,齐心建好停车场的目的。特定以下条规,望共同守约。
一、承包方式。
《包人工、不包材料及设备》。
二、双方各自责任。
甲方:按工程所需材料,设备及用具做好提供准备。施工用水,生活用水、电、路通,现场负责解决四邻和它方对施工刁难xx乙方:单项工程所用材料、设备、用具提前三日出面投送甲方工地代表。
三、安全施工。
人命关天,安全第一。乙方进场后必须做到按规范施工,坑底、架上、高处、带电机械等危险。易出事故部位,一定要按操作规程去做,切记安全第一,命比钱重。一旦出事,由造成一方负责,它方以人道提供方便。
四、工程质量。
质量与安全“以质量求生存”坚决要做到按建筑施工规范施工,按规范验收。
五、本合同未涉及到天灾、塌方、承包价以外的工程,双方现场协商解决,商定结果签到合同附页。
六、工程结算与付款。
工程开工3日甲方应付工人生活费用,费用多少双方商定。单项工程完工后甲方应付80%的费用,剩余款项在全场工程结束后一周内全部付清。
八、本合同双方签字后生效。
九、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,送监正方一份。
十、诚信为本:望双方共守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________。
单项工程施工协议书
发包方(甲方):
地址:
电话:
法定代表人:
承包方(乙方):
电话:
地址:
法定代表人:
依照________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程名称:________________。
二、工程地点:________________。
三、工程编号:________________。
四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。
五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。
第二条工程期限。
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。
顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1、由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;。
2、因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;。
3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应。
一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理:
1、特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责采购供应。
2、统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3、包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4、其他方式:
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限。
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。
四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。
由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。
因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
第四条工程款结算。
一、全部工程造价的结算方式。
按下列第项规定办理:
1、以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2、按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。
3、按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
4、包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。
5、招标的工程,按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理。
第五条施工与设计变更。
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2、在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。
否则,任何一方不得强行施工。
3、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
4、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。
一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。
如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。
变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。
第六条竣工验收、结算与保修。
一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。
并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。
如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。
经验收合格后,再行移交。
由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。
在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:
1、增减变更文件和其他洽商记录;。
2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;。
3、工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。
工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。
甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。
在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。
(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)。
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第七条违约责任和仲裁。
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第八条附则。
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同送市建设工程合同预算审查处审查。
要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。
三、招标工程,按《_____市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
四、双方商定的其他事项:__________________________________。
第九条合同份数及有效期。
一、本合同一式____份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。
在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
发包方:
法定代表人:
______年____月____日。
承包方:
法定代表人:
______年____月____日。
单项工程施工协议书
丙方:_________。
_________综合楼设计图纸建筑部分已完成,_________层以上住宅为_________住宅由财政投资。_________层为营业间、餐厅,由_________市房产公司、_________市房产管理局、_________区房屋设备材料公司三方出资共建,三方经协商一致,达成出资共建协议,协议如下:
第一条建筑面积的划分。
省_________市建筑设计院设计的_________图将营业间,餐厅分成_________部分:_________。
第二条房屋所有权的划分。
第_________部分属房产公司,第_________部分属区房屋设备材料公司,第_________部分属房管局。_________个室外楼梯及_________层的厕所公用,_________层平台按上述_________部分对应划分,但必须留出通道给顾客用,不得借故阻塞。
第三条每个单位所分配的部分只能作自有物业投资建设,不准出让建设权、对外出售物业,如要,只能在局所属内部按_________出让。所拥有物业,可以自营或出租。
第四条投资按建设成本(可计_________%管理费)计算分担,各方要按_________出资。
第五条加紧建设项目的内容。
省_________市建筑设计院设计的_________图施工。
第六条投资安排。
经初步估算,各项费用总成本为_________元/平方米。
房产公司应出资_________元,房管局应出资_________万元,材料设备公司出资_________元。工程由市房产公司统一报建,施工管_________验收。房产公司收取_________%的管理费,最后以工程结算为准。为保证工程按期完成,出资方应按期付款交房产公司。_________总价的_________%,应在_________月_________日前交足;_________期为总价的_________应在_________月底前交足;_________期为总价的_________%,应在_________底交足。不交足投资,_________个月内的,按当时银行的贷款利率,加倍罚_________个月内的按上述利率_________倍罚息;超出_________个月的,作取消处理,退还投资本金,按银行活期存款利率计息退还。_________工程竣工后_________个月内,房产公司要将工程建设财务决算、_________及分解部分,有关报建、用地资料,整理移交给有关各方,_________办理房产证。
第七条陈述和保证。
7.1甲方的陈述和保证。
(1)其是一家依法设立并有效存续的房产公司;。
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.2乙方的陈述和保证。
(1)其是一家依法设立并有效存续的房产管理局;。
(2)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的行为授权签订和履行本协议;。
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.3丙方的陈述和保证。
(1)其是一家依法设立并有效存续的房屋设备材料公司;。
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任。
8.2任何一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条保密。
一方对因本出资共建协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更。
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第十一条协议附件。
11.1本协议附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;。
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;。
11.2任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第十二条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决。
本协议适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法。
除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十六条通知。
16.1本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
16.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十八条生效条件。
本协议自三方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
丙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
单项工程施工协议书
甲方:
乙方(施工责任方):
甲方承建之,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3)乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
1、甲方责任:
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5)必须保证充足的.施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。
1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
甲方:乙方(施工责任方):
代表:代表:
经办人: 施工责任人:
签约日期:年月日签约日期:年月日
单项工程施工协议书
甲方:
乙方(施工责任方):
甲方承建之xxxxxx,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
二、方式。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导:
1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3)乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的'监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
甲方:
乙方:
日期:
单项工程建设承包协议书
乙方:__________
根据工程建设需要,甲、乙双方就工程单项工程承包事宜,达成协议如下:
一、工程名称:工程
二、承包范围及内容:
三、承包价格及结算方式:
四、质量及工期要求:
1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格,否则,因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其它工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用由乙方负责;否则,甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任,以确保工程进度和工程质量。
六、付款方式:
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款,经双方协商,甲方向乙方支付工程款的进度如下:
经甲、乙双方约定,工程完工后,乙方应留%的工程款
作为保修金。保修期为年,保修期满,甲方结清余款给乙方。
七、其它事项:
1、乙方进场后,甲方向乙方提供以下设备及用具:
2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具,如有损坏和遗失,乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员的'管理,遵守一切规章制度。否则,甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方需约定的事项:
八、本合同签订之后,双方不得反悔,否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
九、本合同一式贰
甲方;__________乙方:__________
时间:__________时间:__________
单项工程承包协议书
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为了使学校食堂、小卖部更好地服务于师生,服务于教育,适应学校后勤服务社会化的改革趋势,引入竞争机制,经招投标,乙方自愿承包经营甲方食堂、小卖部。为了明确甲、乙双方的职责和权利关系,经双方协商,特订立如下合同,甲、乙双方共同遵守。
一、承包期限:20__年8月8日至20__年8月7日止。
二、乙方向甲方交付承包金额为万元/年。乙方签订本合同时,必须向甲方一次性交付服务保证金一万元。每年的承包金分两次支付,要在每学期开学前一次性交清,逾期视为违约,取消合同,甲方收取的服务保证金不再归还给乙方。
三、甲方向乙方提供食堂一、二楼现有的设施设备(水电设施、桌椅)。乙方对甲方提供的所有设施设备负责保管、维护,使用过程中发生损坏由乙方负责维修和添置,费用由乙方负担,否则,甲方收取的服务保证金不再归还乙方。食堂、小卖部新增设施、设备等由乙方负责,费用自理,与甲方无关。
四、甲方提供的水、电等费用按实计算,由乙方负担(水、电皆按学校电费缴费标准),并按月缴交给学校,未能按时缴交,学校有权停止水、电的提供。
五、食堂、小卖部用房正常的折旧由甲方负责、修缮,未经甲方同意,乙方不得擅自改造房屋,破坏结构。
六、乙方在经营中必须确保师生的饭菜质量,做到品种多样,午餐和晚餐菜色品种不得少于15种,每周菜色品种不得少于25种,价格合理。师生自由购买饭菜。
七、乙方不得经营与食堂、小卖部无关的物品。
八、乙方不得对外营业,不得出借食堂。乙方必须阻止学生、校外人员在食堂经营场地内做违规违法的事情。否则产生的一切后果由乙方承担。上课时间不得允(默)许学生逗留。乙方不得向学生出售香烟、酒,不得容许学生在经营范围内抽烟喝酒。一经发现,每人、次罚款50元。
九、乙方必须确保住宿生的营养午餐补助费不能用于小卖部消费,只能用于食堂的就餐消费。如不按该规定,一经发现核实,每人、次罚款100元。
十、乙方在经营中必须确保用水、用电、消防安全,必须保证饮食卫生,做好投保工作(费用自理),如发生水、电、消防、食物中毒等事故,由乙方负全部经济和法律责任。
十一、乙方对其承包的食堂享有独立自主、自负盈亏的经营自主权。乙方应严格遵守《食品卫生法》、《环境保护法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》及学校的相关规定。承包期内乙方不得随意中途停止营业或不正常营业,或转包他人经营。乙方必须遵守有关法律法规,按照上级部门有关食堂和食堂卫生的.文件精神,办好食堂所有证件(费用由乙方负担),合理、合法经营食堂。如有违反上述情况,甲方将视乙方为违约,甲方收取乙方的服务保证金不再归还。
十二、乙方必须服从甲方管理,接受甲方监督、管理、检查,否则甲方有权制止违规行为,甚至终止承包合同。
十三、乙方所用人员必须是身体健康,为人诚实,作风正派,服务热情的守法公民。乙方必须按时办好食堂、小卖部所有人员的有关证件及健康证,费用由乙方承担。
十四、乙方在经营中必须确保食堂人员的安全,由此带来的经济和法律责任由乙方负责。
本合同自20__年8月8日签字生效,一旦签订,双方必须共同遵守,不得单方面终止合同,否则所造成的损失由终止方负责。承包期满后,如乙方完全遵守合同,则甲方一次性归还收取乙方的服务保证金一万元。
因国家政策及自然等不可抗力因素导致合同中止,甲方应退回相关费用。合同终止后,另行承包时在同等条件的情况下,乙方有优先承包权。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:(签字)。
乙方:(签字)。
担保人:(签字)。
______年____月____日。
单项工程建设承包协议书
承包人(全称):大连金宏建设集团有限公司
经双方协商达成一致,铭毅房地产开发大连新视界·铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水,燃气、机电安装等专业工程,需发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围,承包方计取总承包管理费,费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。
结算方式如下
1、本工程结算执行20xx辽宁省定额,材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。
2、本工程为总承包形式,如发包人将专业施工项目分包给其他单位的.,承包人应收取总承包管理费费率为3%。
3、如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息0.8%计算。
本框架协议一式六份,自双方签订之日起生效,双方各执三份。
发包人:______________(公章)
住所:____________________
法定代表人:_____________
委托代表人:_____________
电话:__________________
传真:__________________
日期:__20xx年9月__________承包人:_______________(公章)住所:________________________法定代表人:__________________委托代表人:__________________电话:________________________传真:__________________________20xx年9月__________日期:
单项工程施工协议书
发包人(全称):魔方(xx)公寓管理有限公司.
承包人(全称):.
鉴于发包人、承包人双方于年月日签订了合同编号为:的《魔方(广州)公寓管理有限公司装修施工合同》(以下简称总包合同),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、总包合同及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。本合同是针对具体单项工程施工的协议,与总包合同具有同等法律效力。
一、工程概况。
工程名称:魔方(xx)公寓管理有限公司广州宝岗大道项目。
工程地点:
资金来源:自筹。
二、工程承包范围。
承包范围:发包人审核过的工程量清单内所有项目.
三、合同工期。
开工日期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准。
工程质量标准:必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb。
五、合同价款。
金额(大写):(人民币)。
(小写):(人民币)。
六、项目经理及监理工程师姓名。
6.1发包人派驻的工程师。
姓名:职务:质检工程师。
6.2发包人派驻的项目经理。
姓名:职务:项目经理。
6.3承包人派驻的项目经理。
姓名:职务:承包人项目经理。
6.4承包人派驻的项目现场负责人。
姓名:职务:项目现场负责人。
七、承包人向发包人承诺按照总承包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内。
承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照总包合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、其他约定:除本合同明确另行约定之外,本合同所涉及的其他所有事项应按照总包合同执行,包括但不限于双方的权利及义务、违约责任等。
双方约定以下电子邮箱及通信地址为双方约定有效联系途径:
发包人电子邮箱:
通信地址:
承包人电子邮箱:
通信地址:
十、合同生效:本合同文件在双方签字盖章后即生效,合同有效期截止到本合同项下的工程全部完成且质量保修期结束或总包合同提前解除或终止日(以较早者为准)。
合同订立时间:
合同签订地点:南京市秦淮区罗廊巷7号。
本合同双方约定自双方法人或法人委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
(本页为签字页,无正文)。
发包人:(公章)承包人:(公章)。
法定代表人:法定代表人:
签约代表:
签约代表:
单项资产评估报告范文。