合同协议的签署是交易双方为推进合作、确保合作顺利进行的重要环节。以下是小编为大家整理的合同协议范文,供大家参考和学习。
混凝土销售合同
买方:(以下简称甲方)卖方(以下简称乙方)甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、诚实守用的原则,就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜,双方经友好协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况。
建设单位:;。
施工单位:;。
工程名称:;。
工程地点:。
第二条混凝土的标号、单价、数量、金额(单位:元/m3)。
第三条交货的时间、数量、地点。
l、甲方应向乙方提供当月混凝土用量计划单,本周的混凝土用量计划单和三天混凝土用量计划单。
2、甲方须提前壹天书面传真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、准确用量和浇筑部位,如有特殊情况要临时变更,应至少提前4小时通知乙方,乙方应当按甲方通知的时间、数量地点完成混凝土的交付任务。
第四条混凝土款支付方式:
1、甲方需在每月5日前付清乙方所浇筑混凝土款项的80%,超过付款期限的,按照甲方应付款总额的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。
2、最后一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑完毕后一个月内一次付清。
3、混凝土货款由乙方委派专人持乙方结算单作为收款凭据,其他票据和人员一律无效(如变换人员乙方需书面通知甲方方可付款)。
第五条计量验收及结算方式。
1、该条以下内容的计量验收及结算方式仅针对甲乙双方。
3、每次混凝土浇完后,甲方对过磅量如有疑问必须在混凝土浇完24小时内提出,如未提出则视为双方认可。
4、结算单上甲方指定签字人:,乙方指定签字人:,经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最终结算依据,以后不再对该依据作任何补充、修改。
5、非因乙方原因造成工程延续停工三十天(以甲方最后一次签收混凝土的日期作为停工日),甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算,并于停工之日起三十日内向乙方支付已供混凝土的全部款项。
6、甲方须于每月终了5日内与乙方办理混凝土的方量结算,甲方不得以任何理由拒绝办理结算,否则乙方有权停止供应混凝土。
第六条混凝土质量验收标准。
1、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准《预拌混凝土》(gb/t14902—2012)有关规定进行验收,乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后,向甲方提供该次混凝土7天和28天乙方出具的试压报告资料。
2、甲乙双方应对混凝土进行现场见证取样,甲方作标识乙方负责保养。
3、为了保证混凝土质量,甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及购买抗渗、膨胀等外加剂,则该部分的质量和资料由甲方保证,乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前15天将提供的外加剂送乙方作相溶实验和对混凝土有无损害的实验,经乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站保管和添加。
4、甲方如对混凝土质量有异议,应于主体封顶完毕后90日内提出,并申请专业机构鉴定,超过异议期,即视为对混凝土质量认可。
第七条甲方的工作。
1、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道,环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土损失,甲方应承担责任。
2、甲方应当在合同签订生效后一周内,向乙方无偿提供建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有变更时,应及时通知乙方并提供变更后的施工图和施工进度计划表。
3、在乙方浇筑混凝土前,甲方需完成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其它必要的前期准备工作。
4、甲方保证混凝土在浇筑前,孔桩为无水状态,在每次混凝土浇筑完毕后,应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工养护。对特殊要求的混凝土,甲方应当根据乙方提出的指导说明进行现场施工养护。
5、甲方无偿向乙方提供施工所需水、电及必要的配套设施。
6、甲方按合同约定按时和乙方办理结算,不能以其它任何理由推迟办理结算手续,否则,由此而造成的一切损失由甲方承担。
7、因特殊原因双方无法再继续合作时,甲方必须付清所有货款双方终止合同乙方退场,否则双方在未结清本工程所有货款之前,甲方不得与其他商混公司再签订本工程混凝土买卖合同。
8、甲方每次浇筑完混凝土后必须使用塑料薄模进行覆盖,否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行承担与乙方无关。
第八条乙方的工作。
l、乙方应按甲方提供的技术资料和混凝土的等级要求,制作混凝土调配报告,并根据甲方要求,提供混凝土的检验报告,使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其它资料等。
2、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必须服从甲方现场施工管理人员的工作安排,自觉保护甲方现场钢筋、模板等,维护甲方施工现场的环境卫生。
3、乙方应根据甲方的需要,对工程特殊部位进行养护的混凝土,向甲方提出必要的指导建议。
4、在正常浇筑时乙方必须保证施工现场有两台混凝土泵,每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能少于20m,保证每次均能按甲方的要求提供混凝土供应量,不能满足供应由乙方承担甲方相应损失。
5、洗管废渣乙方必须保证每次浇筑完后负责清理干净。
第九条安全文明生产。
甲、乙双方严格遵守安全生产规程,以人为本。乙方不违章冒险作业,甲方不得强行安排乙方从业人员在带有明显安全隐患的环境中作业。
1、在混凝土浇筑前,因乙方原因造成的混凝土损耗由乙方自行承担。
2、由于甲方的准备工作不充分,导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失,由甲方承担。
3、混凝土的爆模损失由甲方负责。
第十一条不可抗力。
地震、下雨、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。双方免除责任,但应及时通知对方。
第十二条违约责任。
1、乙方逾期交货,经甲方书面催告后三日内,仍无法按合同约定履行,甲方可解除本合同。
2、甲方逾期付款,经乙方催告后十五日内,仍无法按合同约定履行,乙方可解除本合同,要求甲方付清全额货款,并承担每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。
3、乙方提供的混凝土质量达不到合同约定时,应赔偿甲方的直接经济损失。
第十三条争议的解决方式。
在合同履行过程中发生争议,甲乙方双方可协商解决,协商不成,可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。
第十四条其它。
1、本合同未尽事宜,经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份,双方各执贰份,自甲乙双方签章后生效,。(以下无正文)。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
时间:时间:
混凝土施工合同
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,特签订本合同,以便双方共同遵守。
工程地点:____________。
1、从年月日开始至年月日结束。工期天。在合同签定后,乙方应组织施工人员进场施工。
2、承包价款:
工程范围:见施工图纸及报价书内容。
承包形式:包工包料。
工程质量为合格标准。
本工程不预付工程款,基础工程完工付总工程价款的30%,主体工程完工付总工程价款的30%,装修工程完工付总工程价款的20%,竣工验收付总工程价款的15%。剩余总工程款的5%作为质量保证金,待保修期满一次性付清。
1、按约定提供施工图纸资料及进行图纸技术交底。
2、甲方按本协议约定,负责施工合同的签署,并遵守甲乙双方约定,按约定向乙方支付工程款。
3、履行本协议其它约定的义务以及相关责任。
1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照甲方的要求和设计进行施工。
2、做好施工记录、隐蔽工程记录。
3、做好施工组织管理、做到文明施工。
施工期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方签字认可后,按原确定工期可相应顺延。
1、按______标准,二类取费,人工费按现行人工费68元/工日计取。如遇政策性调整(人工费、税金等),均按文件规定全部予以按实调整。
2、涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。
3、材料价格:主要材料(半成品):钢材、水泥、商品混凝土、墙体主材、装饰材料、水电安装中的管、线主材参照《市工程造价信息》施工期间发布的市场价格进行调整计算。实行暂定价的材料(半成品),由双方认质认价确定,工程竣工结算时按实调整。
1、乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。甲方代表收到报告后十天内组织验收。
2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方自签收之日起30天内完成结算审核完毕,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。
3、本工程质量保证期2年。
1、违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期相应顺延,乙方违约,工期不得顺延。
1、乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全。
3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。
1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
2、本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。
双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,如协商不好,可持本合同到当地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。
未尽事宜,另行商定,本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,附加条款与本合具有同等法律效力。
甲方:(盖章)____________乙方:(盖章)____________。
代表:____________。
电话:____________电话:____________。
____年_____月_____日____年_____月_____日。
混凝土供销合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国国民法典》、《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规规定,甲、乙双方协定一致,订立本合同:
1、甲方将工程所需混凝土有乙方供应,总方量约为:a;3;。
2、混凝土标号及价格如下表:单位:元a;3;。
3、付款与结算方式:
4、商品混凝土数量确认以乙方的电子磅称称重为准,按混凝土(2400㎏a;3;),砂浆(1500㎏a;3;)重量折合成方量进行结算,甲方可随时抽查(整车误差300㎏);如超过误差按相应比例扣罚商砼款(甲方也可到乙方泵房现场进行监泵)。
5、甲方每次需商砼时提前24小时通知乙方,乙方负责按计划向甲方提供混凝土,如出现停电、天气变化及非人为因素等不可抗拒的原因无法进行正常生产,乙方应提前通知甲方,由甲、乙双方协商解决。
6、乙方每次供货应出具发货单(一车一单),作为商品混凝土接受及所有权转移和结算的依据;商品混凝土到达甲方工地后,甲方应积极配合乙方车辆卸料,因甲方原因导致混凝土在工地停留时间过长,因此造成的混凝土质量问题由甲方负责;对运送到工地的混凝土按相应的规范进行施工操作,施工操作中不得在混凝土中加水或添加其他材料,如不按相应的规范进行操作,或自行添加材料,出现任何质量问题由甲方负责,乙方不承担任何责任。
7、甲方负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥,负责提供安全的工作环境及条件,并保证施工现场运输车辆、施工机械及人员的安全;甲方负责提供现场所需的交通、供水、供电、照明等必要的条件;因混凝土运输、搅拌、泵送、浇注等原因造成的施工现场及周边扰民问题,由甲方负责解决。
8、甲方如需具有资质实验室的配合比和相关资料,乙方制安混凝土方量为甲方提供相关的混凝土原材料的批量报告资料;乙方必须保证商砼的整体质量、强度合格,如发现质量问题乙方承担全部责任;现场试块由甲方自己抽混凝土制作、养护、检测,费用自付;甲方应制定养护措施,加强混凝土养护,因养护不当造成混凝土强度不够、裂缝等缺陷由甲方负责;在28天强度实验报告作出后,任何一方认为混凝土有质量问题,均应立即书面通知对方,并经双方确认后由乙方承担全部损失,否则即认定为乙方供货符合合同约定的质量标准。
9、违约责任。
(1)、甲方未按合同约定期限结算和付款,乙方有权停止混凝土供应,且甲方应按欠款额的日千分之五向乙方支付滞纳金。因此给乙方造成的损失由甲方承担。
(2)、因乙方不能按甲方要求时间供应混凝土,所造成的工程停工损失由乙方承担。
(3)、乙方提供混凝土的质量不符合本合同约定的,甲方应在24小时内通知乙方,乙方应在得到甲方通知后24小时内改正,因改正不及时造成甲方损失的,由乙方承担全部责任。
(4)、若单方违约,承担合同总价的15%违约金。
(5)、因甲方原因造成的工程停工的,甲方应在乙方最后一次供货后____日内支付乙方所有货款;逾期甲方应按日千分之五向乙方支付违约金。
10、甲方停用混凝土30天以上的,应在停用第40天将所欠乙方全部货款结清。
1
1、解决争议办法。
甲乙双方在履行本合同中如发生争议,应由双方协商解决;如不能解决,向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。
1
2、其他。
(1)、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字盖章后生效。
(2)、本合同如有未尽事宜,经双方协商一致后可变更补充,否则任何单方面修改条文均视为无效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
混凝土合同
需方:供方:
签约地点:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《广州市建筑管理条例》及有关法规,经双方协商一致,签订本合同。
第四条:施工单位。
第五条:需方委托供方供应预拌混凝土,经双方议定,混凝土强度等级、质量需求、数量、单价等信息如下表:
说明:本单价不含税,不包发票。
第五条质量标准和技术要求:供方提供的混凝土及使用之原材料,其质量应符合国家标准gb14902《预拌混凝土》、gb/t50107《混凝土强度检验评定标准》的规定,并按委托书所确定的实际浇筑部位向需方提供相应的混凝土技术资料。
第六条供砼方式:(1)需方预约供砼。普通砼应于24小时前预约,并将供料计划书面通知供方(包括具体时间、数量、浇筑部位、输送方式和质量要求),以安排生产,非采取书面通知方式的,供方有权视为未收到预约;经双方确认后,供方应按时、按要求将砼运送至交货地点。(2)每次泵送之前,如需使用砂浆由需方自行解决。(3)需方应保证工地内的道路顺畅、安全,为供方运送车辆的到达提供必要的帮助,因需方原因导致供方运送车辆无法按时到达交货地点,需方应自行承担相应责任;供方的混凝土车司机要服从工地有关人员的指挥。(4)每天(每批次)供应的混凝土尾数至多只能有一车,如超出此车数,需方应按8m3保底,不足保底方数加收35元/m3的标准向供方补偿运费。供砼方应负责运输车辆在运输途中一切安全及经济损失责任。
第七条验收方法及期限:(1)混凝土运抵交货地点后,需方应派遣具有资格的检验人员并在货物运抵后的20分钟内按规定完成坍落度和抽样检测;需方应配合供方在货物运抵后的90分钟内将整车混凝土卸清,若超过时间供方不负任何质量责任。需方应指定被授权人签认混凝土送货单,否则供方有权拒绝交付货物。(2)供应数量应按供方实际供应量计算,需方对供货量和质量有异议时,应按gb14902《预拌混凝土》标准中的有关规定进行抽检解决。砼重量按2350kg/m3±2%计。需方有效签收人员名单:()。
第八条结算方式和期限:发货后每15日结数。
第九条违约责任:供方:(1)所供应的混凝土质量不符合本合同第四条、第五条的有关要求,供方应负责需方因此而造成的直接经济损失。(2)因供料中断而导致影响施工质量及进度时,应赔偿需方因此而造成的经济损失。
需方:(1)由于非货物质量原因而造成的工程质量事故,由需方负责。(2)逾期付货款,除应按拖欠款数额每天向供方付千分之一的违约金外,供方有权停止供砼。(3)如供需双方正在协商中止合同时,需方不得与其它供应方就本工程签订预拌混凝土供应合同,如有违反,需方按履约未供的货款总值5%作违约金付给供方。
第十条本合同如在执行过程发生争议,双方应本着互谅互让、实事求是通过协商或调解的方式解决,如协商和调解无效,可向广州市番禺区人民法院提起诉讼。
第十一条双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有文件,均以本合同所列明的地址送达。任一方如果变更地址,应当书面通知另一方,未履行通知义务的,一方按原地址邮寄相关文件即视为已履行送达义务。
第十二条本合同正本一式贰份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
第十四条其它约定事项:以上单价随市场原材料价格波动,供方提前三天提出提价通知,双方协商再确定新单价。
附注:签约前双方应互相提供营业执照的复印件、签约代表应提供法人授权委托书原件各一份。
需方:供方:
混凝土合同
甲方:
乙方:
工程地址:
工程名称:
甲方将承建的工程混凝土分项工程承包给乙方,根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款,本着公平、互利的原则,甲、乙双方经协商达成以下协议:
一、工作内容、自备机具:
1、本工程设计施工图纸范围内的基础、主体结构(包括砖砌体的构造柱)、设计变更、技术核定单以及甲方临时安排的附属设施等主体封顶前的所有砼工程的浇筑,水平运输、楼层找平、养护、砼振捣。
2、自拌零星砼时,原材料的冲洗、上料、水平运输、砼振捣、浇筑、找平、收料。
3、所有楼层砼碴料的清扫、转运,并按指定地点堆放。
4、除搅拌机、垂直运输机械外的斗车、铁铲、赶枋、振动器、振动棒,养护用的水管、广线、排刷、灰桶、手锤、手套、水鞋、雨具、草袋、安全帽、安全带、塑料薄膜、沙板等低值易耗品均由乙方购买。
5、砼浇筑时泵管水平脚手架的搭拆。
6、所有操作人员的劳保用品购置均由乙方负责。
二、承包方式:人工费承包。
三、承包单价。
本工程所有混凝土工程量以m3计算,工程量以乙方实际施工完成工程量为准。承包单价为____元/m3。其中:
1、基价为____元/m3;。
2、施工安全奖为____元/m3;。
3、质量奖为____元/m3;。
4、工期奖为____元/m3;。
5、文明施工奖为____元/m3。
四、价款的结算。
1、如工程质量未达优良,只按基价的量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得优良奖。
2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之,不能获得安全奖。
3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。
4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。
五、价款的支付。
甲方按乙方每月完成的工程量结算一次,并按完成额的%支付。预留的人工费待工程完工,经业主验收合格,乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为,余款待竣工后个月内付清。
六、质量要求。
1、本工程砼浇筑振捣必须密实,不能有蜂窝麻面,严禁出现露筋、狗洞、过振或漏振现象,表面平整、成型良好且必须达到国家的验收标准,并严格按技术交底执行。若出现上述质量隐患时,每点处以300元罚款。
2、所浇筑砼楼面必须保证楼面厚度以及砼表面不再做找平层的平整度要求,平整度用2m靠尺全数检查,每点不超过5mm,且在同一标高的楼板面,每间屋的板面高差不超过5mm,全数检查,且合格率90%以上。超过上述规定点时,处以50元的罚款。要求经相关部门及人员检查签字认可后,方能结算砼工程完成量。
3、楼板面砼表面按设计要求拉毛,做到纹路大小一致,均匀、顺直不允许出现大面积的色彩不均匀,全部原料压实;同时要求乙方所用赶枋上配水平尺,拉毛工具自备。
4、凡出现以上列举以外的所有不符合砼规范验收要求的操作行为或质量问题,将给予100元/点的罚款。
5、砼养护时必须派专人养护,冬季施工须采用喷雾器加热水养护或其它有效方法。
七、工期要求。
工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成,未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。
八、安全要求。
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续,交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。
5、施工期间,乙方指派负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按每次元罚款。
6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品,必须具有“三证”(即:生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品,如乙方违者按每人/次30元罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,乙方必须进行检查,并做好书面记录,乙方一经接收,设备和工具的保管、维修应由乙方负责,并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任,造成的工伤事故,均由乙方负责。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖,冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时,应取得工地主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。
14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,并按程序逐级上报。
16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后人员应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。
17、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
九、材料要求。
十、文明施工现场及标准化工地要求。
1、乙方现场使用的所有材料必须做到工完场地清。
2、凡乙方有违反文明施工的现象发生,甲方按50元/次处罚乙方。
3、当甲方项目需要统一服装时,乙方承担80%费用,甲方项目部补助20%费用。
4、每间工人宿舍内的被盖、碗、鞋、毛巾必须整齐,生活垃圾必须按指定地点堆放。
5、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。
十一、甲乙双方职责。
1、甲方及时提供甲方应该提供的材料。
2、甲方为乙方提供食宿条件,原则上乙方自备生活费,但甲方工长可以视工程量完成情况酌情借给饭菜票,其费用在乙方人工费结算中扣出。
3、甲方管理人员应尽最大努力,组织好交叉施工,防止或尽量减少乙方窝工。
4、甲方提供塔机及夜间照明设施。
5、甲乙双方在签订劳务合同的同时,必须签订安全施工合同,此合同方能生效。
6、甲方项目部组织会议时,乙方负责人必须参加,否则甲方以缺席每次100元,迟到每次50元处罚乙方。
7、乙方及时提供机具及其它材料、工具,确保工程顺利施工。
8、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假),否则甲方以每次100元处罚乙方。
9、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要,乙方必须服从甲方项目部安排、调整,否则按拖延工期处罚。
10、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。
11、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。
12、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、工长一起参加质检站的质量检查并作好记录,如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
13、如因乙方不听从甲方安排,甲方有权随时勒令班组退场,并不予结算所有工程量。
14、如乙方自行退场或有未完成的工作,未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出,扣完为止。
15、乙方严禁招用未满16岁的童工。
16、乙方必须按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定,为乙方现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。
十二、如有未尽事宜,双方另行以补充合同形成协商解决。
十三、乙方不服从现场管理或达不到合同要求,甲方有权终止合同。
十四、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份、乙方壹份。
十五、合同期限:本合同双方签字后生效,财务结算完毕后,自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
混凝土供销合同
混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料,颗粒状集料(也称为骨料),水,以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制,经均匀搅拌,密实成型,养护硬化而成的一种人工石材。下面是关于混凝土供销热门合同范本篇,希望对你有所帮助。
(一)。
供货方:(以下简称甲方)。
购买方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商,乙方将承建的以下项目所用商品砼由甲方供应。为明确双方在商品砼供应过程中的权力、和责任,特签订本合同,供双方共同遵照执行。
一、工程概况。
1、工程名称:商品房。
2、工程地点:
3、混凝土预计总方量:约30000立方米。
4、合同工期:________年____月至主体工程完工。
二、混凝土等级、价格、泵送费及特殊要求费用。
三、结算及付款方式。
每月____日为甲乙双方对账日,乙方指定(电话:)对混凝土供应方量和货款进行审核后在结算单上签字(印)确认作为结算的依据,付款方式为:
1、车库封顶后____日内付足总货款的50%;。
2、主体封顶后一个月内付足总货款的60%;。
3、余款在主体封顶后7个月内付清。
四、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1、甲方保证按照乙方提供的混凝土浇筑时间、数量、等级及时准确供应混凝土,否则由此造成的窝工损失由甲方承担。
2、甲乙双方对估料应及时衔接,确保准确。
3、甲方应按国家规范要求,合理设计砼配合比,确保砼的质量达到国家规范要求。
4、甲方负责向乙方提供商品混凝土生产资质证书、商品混凝土合格证和使用说明书。
(二)乙方责任:
1、乙方保证施工现场水通、电通、道路通,现场平整,空中无障碍,具备甲方施工作业条件。当车辆到达施工现场后,乙方应派专人指挥甲方车辆顺利进入现场。夜间施工,乙方提供良好的照明。如乙方不具备以上条件,甲方有权拒绝供砼且不承担延误工期的责任。
2、乙方应做好浇筑砼前的一切准备工作,甲方运输车辆到达施工现场后,超过1个小时不能卸砼,造成砼质量下降不能满足使用要求或不能使用,由此造成的损失,由乙方负责。
3、为确保砼质量,在施工现场乙方不得违规操作或随意加水,乙方必须按规范要求,根据本工程特点及天气状况制定砼的施工和保养措施,由此造成混凝土强度达不到设计要求或出现裂缝等质量问题由乙方负责。
4、乙方应填写《浇筑混凝土通知单》,并提前48小时通知甲方做好供应准备。
5、签订合同后,乙方不得收。
第三方的商品混凝土。
五、计算办法。
按甲方到达施工现场运输车发货单的数量为计量依据,乙方指定某某为收货人,同时乙方不定期对甲方砼送量进行抽查,如抽查结果误差在正负2%以内(g14902《预拌混凝土》标准)双方互不追究,如抽查结果为负值且大于2%,则以当日所供商砼为单位,按当日当车方数亏损量比例计算,从乙方商砼款中扣除。
六、违约责任。
1、一方违约向守约方支付违约金20万元正。
2、乙方未按合同约定期限付款,经甲方书面催告后,在____日内仍未付款的甲方有权停止砼供应,并要求乙方按照欠款额百分之三的比例按月向甲方支付滞纳金。
七、合同变更或解除:由于政策性变化或不可抗力等因素,导致合同不能履行时,经双方协商进行合同的变更或解除。
八、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效,本合同经双方协商确认无疑,修改无效。结算付款完毕,合同自行终止。
九、甲乙双方在执行本合同过程中发生纠纷必须先协商解决,如经两次协商不成,任何一方可向人民法院诉讼解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
(二)。
建设单位:以下简称甲方。
施工单位:以下简称乙方。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就陕西xx公司商品商品混凝土商砼站建设项目工程劳务用工承包事宜签订如下合同条款,共同恪守。
第一条总则。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(包括厂区围墙,厂房建筑,生活区,办公区,商砼站基础建筑,水泥墙、水泥地面等)。
四、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为元人民币(包括厂区围墙米,430元米;厂房建筑面积1500平方米,1000元平方米;生活区1000平方米,1200元平方米;办公区1000平方米,1200元平方米;水泥墙、水泥地面等10000平方米,150元平方米;商砼站基础建筑计300万元)。另附:陕西xx公司商品商品混凝土商砼站流动资金及实用设备统计表。
双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。
二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;。
三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
第二条施工准备。
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,工程施工合同范本加工构件,做好一切施工准备。
第三条物资供应。
一、本合同全部所需材料按下列。
(三)项供应方式办理。
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;。
二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。
四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。
第四条工程款结算。
一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第。
(四)项办理;。
1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;。
3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;。
4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包于办法结算;。
二、本合同自签订生效之日起,甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之的尾款,待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨工程施工合同范本款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理。)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。
第五条竣工验收、结算。
一、乙方在单项工程竣工前日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算办法。
二、竣工工程经检验合格,从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管,致使乙验收工程发生损失,应由甲方负担。
三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。
四、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
(三)。
甲方:
乙方:
今有甲乙双方为了明确权利.义务及经济责任,经双方充分协商,根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关规定,遵循平等.自愿.公平和诚实信用的原则同意签订合同如下:。
一.概况;。
1.施工项目名称:莆田九五医院四楼多功能厅;。
2.项目地点:莆田九五医院四楼多功能厅;。
3.方式:包工包料;。
4.签定日期:________年____月____日;
5.工程开工日:以乙方通知进场日为准;。
竣工日为____月____日。
二.项目内容:。
2、造价:施工面积为500平方米。(以实际施工面积为准)单价为80元平方米。总价为40000元。(由于数量少于一千平方,里程较远给施工造成不便,使费用增加,因此价格调为每平方80元。)。
三.付款方式及质保期限:。
2.工程竣工后一周内结算100%;。
四.质量标准。
1.对乙方的要求。
1)(非常重要!)基层混凝土标号a;ge;c25;。
2)土建所施工的基层混凝土平整度应为:2米标尺内偏差不大于3;。
3)地坪做好后不能上养护剂养护,只能浇水养护,7天后施工固化剂;。
4)乙方应无偿为甲方提供施工期间的水电及临时住房。施工期间不安排其他工程队交叉作业。
2.对甲方的要求。
1)光滑无裂痕,无划伤痕迹;。
五.安全条例。
1.甲方应遵守乙方施工现场的安全管理规定,如有特殊要求应及早通知乙方;。
2.甲方应加强内部管理,做到安全文明施工;。
3.甲方应加强安全教育与管理,甲方安全责任自负。
六.违约责任。
2.甲方应保证工期及质量,如出现质量问题等由甲方负责;。
七.不可抗力。
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力造成的损坏,甲方取得合法证明后,可免除承担违约责任,但应采取积极措施,尽量减少损失。
八.争议。
甲乙双方在履行合同时发生争议,应协商解决,协商不成时,任何方可提出通过法律诉讼解决。
九.补充条款。
十.合同生效与终止。
本合同一式二份,甲方执__一_份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
(四)。
需方:__________________________(以下简称甲方)。
供方:__________________________(以下简称乙方)。
为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国民法典》《预拌混凝土》(gb14902-)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、c50砼单价:元立方。
四、商品混凝土质量标准要求。
所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准gb14902-《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
五、需方的基本权利和义务。
1、需方应在浇筑混凝土的1-3天前,以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知;如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,需方应及时通知。
2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水、照明等设施和停车场地,并安排专人在现场负责调度指挥,保证车辆和随车人员顺利进出工地。
3、混凝土搅拌车到达工地后,需方应在30分钟内办完查验交接手续,并安排在120分钟内卸料完毕。
4、若提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定,需方有权拒收。
5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。
六、基本权利和义务。
1、供应商应建立健全质量保证体系,严格按国家标准和规范组织生产,根据合同和需方通知要求,保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。配合比经需方验证后,不可随意调整,调整应提前8天通知需方。
2、负责。
按国家规范设计商品混凝土的配合比,同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书,需方付清货款时应提供全部有关技术资料。
3、运送车辆和随车人员进入现场后,必须服从需方负责人员的调度指挥,提供优质服务。
4、应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查,出现争议时,应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题,供应方应该承担赔偿责任。
5、不得拒绝供应小批量商品混凝土,若因需方报料有误差,再续报料不足够立方时,需方需支付空运费元。
6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为,应积极进行协商。如协商未果,可在提前15天书面通知需方的情况下,停止向需方供应混凝土。
十、结算和付款方式。
1、结算方式:
根据需方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给需方,由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议,需方应在10天内提出,否则视为认可。
2、支付方式:货款次月____日内支付工程款的%,其余部分待合同结束后付清。
十
一、违约责任。
双方在履行本合同的过程无违约行为时,需方通过其他形式生产本合同范围内混凝土,不得已任何借口中断混凝土供应。任何一方违约,均应赔偿对方经济损失。
十
二、不可抗力。
1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。
2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:
(1)所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。
(2)按需方通知已运至施工场地的混凝土,其损失由需方承担。
(3)延误的供货期相应顺延。
(4)因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
十
三、合同的解除。
1、有下列情形之一的,供需双方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同无法履行;。
(3)法律规定的其他情形。
2、一方要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前10天告知对方,通知到达对方时合同解除。
3、合同解除后,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十
五、其他事项。
1、供货期间价格不宜调整,如需调整双方可协商调整混凝土供应价格,签订补充协议。
2、本合同一式份,需方执份、份。
3、本合同如有未尽事宜,应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前,依本合同执行,任何一方均无权自行更改合同内容。
4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
(五)。
:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
一、价格表:
一、质量要求技术标准、对质量负责的条件和期限。
2)、《预拌混凝土》(gb14902-)现行国家标准、规范进行生产;提供的商品混凝土技术指标必须符合国家标准gb14902-,符合《混凝土强度检验评定标准》(gb50107-)的要求。
2、负责向需方提供有关砼的技术资料及相关的生产资质证书、营业许可证、实验室的资质证书或实验室人员的执业操作证书及给实验人员出具的委托书。
3、保证按时、按质、按量供给需方每次所提出的砼量,并保证砼供应的连续性,如因运输过程缓慢延长供料时间而不能保证需方所提出的砼质量要求时,无条件更换当次当车砼给需方,送达施工现场的砼外观不满足质量要求时,无条件更换砼至满足砼质量要求为止,其间因更换砼导致的工时延误、及相关的经济损失由承担。
4、在砼的浇筑过程中,应保证砼的连续浇筑,因原因造成砼浇筑工作间歇超过90分钟罚款元(交现金或在结算时扣回);因间隔时间过长造成砼出现质量问题时,所有损失均由负责;必须保证商品砼质量,对送达现场的砼有分层、离析现象或砾石粒径、塌落度不符合要求的,需方有权拒绝签收,自行承担经济损失;指派专人协助需方做好现场商品混凝土的供应、浇筑、服从需方现场管理。
5、现场浇筑时,技术人员配合需方管理人员现场取样砼试块,标注后由xx人员带回搅拌站进行标养,28天抗压强度按照《混凝土强度检验评定标准》gb50107-进行评定。因供应的商品砼导致的质量不合格,经具有检测资质的单位检测达不到砼质量要求的,造成工期延误的经济损失和对需方形成信誉影响的损失由均承担。
6、浇筑混凝土混凝土时,需按要求给需方提供随车砼的运输单、预拌混凝土的出厂合格证及与混凝土相关的技术质量资料,否则甲方有权不予以支付货款。
7、需方每次用商品混凝土时提前12小时通知,使用的数量及到达施工现场的时间不得延误。
8、在施工现场的车辆、人员要听从需方管理人员的指挥,做到安全生产、文明施工,施工现场发生的车辆的交通事故由负责,并赔偿因事故给需方造成的经济损失,事故严重时经当地公安交警部门进行处理。
二、交(提)货地点、方式。
1、需方通知所需的商品混凝土方量、时间、地点,按时、按质、按量送达需方指定地点。
三、运输方式及达到站港和费用负担。
1、采用商品混凝土搅拌运输车运送至施工现场。
2、有限运输距离内运输费用由承担。
四、验收标准、方法及提出异议期限。
依据《建筑工程施工质量验收规范》、《混凝土强度检测评定标准》进行评定及验收,对于不符合要求的部位即时整改。
五、结算方式及期限。
1、按照供需双方初步商定的砼方量达到20万元时支付10万元为一批次进行结算。
2、按照需方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》拨款方式进行支付,如因工程款拨付不及时延误支付材料款时,合理顺延支付日期,待建设单位工程款支付后进行支付。
六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。
七、违约责任。
1、需方未按本合同约定支付价款,双方协商解决。
2、未按合同约定履行义务,给甲方造成损失,应承担赔偿责任。
3、混凝土等级达不到质量标准时,因质量问题所造成的各项损失由承担。
八、解决合同纠纷的方式。
本合同发生纠纷时,双方应协商解决,如协商不成由____市仲裁委员会仲裁。
九、其他约定事项。
合格报告并通过竣工验收合格后合同自然终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
混凝土合同
第一条施工内容。
本工程分为施工工期和养护期两个阶段,从____年5月16日开始施工至____年6月10日结束,施工期为25天,其中养护期不少于15天。
第三条材料供应。
本项目施工所需一切材料及施工工具由乙方自行配备;施工材料必须符合国家相关标准,并达到国家建筑现行规范。材料具体规格及标准如下:
1、水泥:国标玉鹭牌优质水泥;
2、钢材:国标南平三山。
3、砂:码头优质河砂,严禁采用海砂;选用中黄砂,砂率控制在40%~50%。
4、石子:花岗岩碎石,无泥巴、杂质等;最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4;混凝土实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2,且不得超过50mm。
5、水:符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土。
6、植筋胶:武大巨成生产的wsj植筋强力型建筑结构胶,进场时须有出厂合格证及使用说明书。
7、砼:强度等级c25,配合比为每立方砼含号水泥400公斤、砂子618公斤、石子1315公斤、水167公斤。
第四条工程质量。
1、工程质量应满足甲方的要求及国家规范,不得破坏原有房屋结构和设施。
2、乙方应认真按照规范和要求组织施工,随时接受甲方的检查和检验,施工中出现质量问题,乙方应按甲方要求进行整改,一切费用由乙方承担。
第五条工艺要求。
详见附件《钢筋混凝土现浇施工工艺要求》。
第六条价格及工程款结算。
1、楼板单价为人民币贰佰叁拾(240¥)元/平方米;模板完工后,双方共同测算实际浇注筑面积,梁单价为人民币贰佰叁拾(230¥)元/米。
2、付款方式:
(1)钢筋制作完毕,甲方验收合格后,付给乙方总工程款的'80%:
(2)模扳拆除并在约定时间清场,甲方验收合格后,结清剩余工程款。
第七条双方责任。
1、甲方责任:
提供良好的(水/电}施工环镜,办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。
2、乙方责任:
(2)施工及养护期间(自进场之时起到清场交付之后止),乙方对施工现场及其组织的与施工有关的活动负全责,直至乙方清场离开、将场地交付甲方后才解除责任;在此期间若发生工程事故,一切责任和费用由乙方负责。
(3)服从小区物业管理,不得损坏小区公物,承担因违反规定所造成的损失,并按照小区物业管理规定接受赔付或处罚。
(4)对该现浇结构的施工质量终身负责,若因工程质量给甲方造成损失,由乙方全赔。
第八条其它。
甲方(签字):________联系方式:________。
乙方(签字):________联系方式:________。
混凝土合同
一、材料名称、商标、型号、数量、供货时间等。
三、交货方式及费用:乙方负责送到甲方指定搅拌站。
四、包装标准、包装物的供应与回收:罐装运输,乙方提供给甲方6立方塑料桶,价值7000.00元,如丢失或损坏按原价赔偿。
五、合理损耗及计算方法:不计损耗。
七、资料:随货附送出厂检测报告、合格证。
八、结算方式及期限:
九、双方经济责任:按《民法典》执行。
十、合同解除条件:甲方退回乙方塑料桶,所供材料货款结清后本合同自动解除。
十一、合同纠纷解决方式:如双方不能协商一致,双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项:甲方应按用量提前1天通知乙方,每次供货不得低于8吨,低于8吨时,甲方应承担部分运输费用。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。
法人代表:_______________法人代表:_______________
电话:_______________电话:_______________
日期:_______________日期:_______________
混凝土合同
需方(以下称甲方):
供方(以下称乙方):
甲方因承建该工程需要由乙方供应预拌混凝土,为明确双方的责任和义务,根据《中华人民共和国民法典》以及有关的政策、法规、条例规定,本着互惠互利的原则,经协商后签订本合同,并共同信守以下条款:
一、预拌砼技术指标、数量、单价:
1.1预计工程总方量:
1.2砼技术指标(强度等级):至。
1.3a砼单价:c25为元/m3,每减一个等级单价减10元,c25以上每加一个等级单价加15元,c35以上每加一个等级单价加20元。
1.5坍落度180mm另加10元/m3,灌注桩混凝土另加10元/m3;。
1.6有特殊要求的b砼单位:
1.7非泵送混凝土单价顺减20元/m3。
二、预拌混凝土交货期限、地点及验收:
2.1交货期限:自年月日开始供应至年月底结束。
2.2交货地点:按合同规定,甲方承建工程的施工现场。
2.3交货方式:乙方用混凝土搅拌车将预拌混凝土送至工地,按甲方指定地点卸料。
2.4交货验收:乙方供应的预拌混凝土数量以随车供货单为准,如有异议可采用随机抽查核定。
三、预拌混凝土质量、技术要求、交货检验及资料交接:
3.1预拌混凝土质量按国家gb14902《预拌混凝土》、市建质(20__)373号《宁波市预拌混凝土管理实施细则》等有关规定执行。
3.2针对所承建的工程需要,甲乙双方另行签订技术协议书,做为本合同的补充,与本合同具有同等法律效力。
3.3交货检验:应由双方试验人员根据有关规定共同取样甲方制作试件并进行标养。
3.4每月货款结清后,乙方应及时向甲方提供混凝土质量检测资料。
四、结算及付款方式:
4.1乙方根据甲方现场签认的《预拌混凝土送货单》编制《预算混凝土结算明细表》提供甲方,作为货款结算依据,如有异议,甲方应在三天内提出,否则视为确认。
4.2付款方式:
五、甲方的责任和义务:
5.1甲方应根据该工程的施工进度和对混凝土的需求情况,负责向乙方提供月供应计划。每次浇筑混凝土的前三天应通知乙方(至少提前24小时),应填写要货联系单作为乙方生产依据。在混凝土浇筑过程中,若需改变混凝土技术性能,甲方应书面通知乙方有关人员,以便调整施工配合比。
5.2每批混凝土浇筑到最后15m3时,甲方应准确提供尾数用量,并及时通知乙方现场人员或乙方厂内调度室(电话:),否则已拌出未用的混凝土应由甲方签认。
5.3甲方应保证道路畅通,负责办理占道证、夜间施工证,提供冲洗车辆条件,保证工地进出道口文明卫生。夜间施工应有良好的照明条件。
5.4协助乙方对合作供应中的重大技术问题进行研究解决。
5.5甲方在使用预拌混凝土过程中,必须按照gb50204《混凝土结构工程施工及验收规范》和gb14902《预拌混凝土》标准执行。对特种混凝土还应严格执行有关的施工技术规范,对已浇筑的混凝土应严格按照gb50204的有关规定进行养护,确保混凝土的质量,在浇筑过程中严禁自行加水以增大混凝土流动性。若对混凝土性能有疑问时,应及时会同乙方加强抽样检测。如因甲方现场管理不善或养护不到位而造成的质量问题,乙方不承担任何责任。
5.6甲方在施工过程中如出现爆模等不能连续浇筑混凝土情况时,应及时通知乙方,但对乙方已发出混凝土必须签单。
5.7混凝土卸料时间单车不得超过2小时半,否则乙方有权处置车内混凝土,同时甲方必须签单。
5.8根据甲方要求,已出厂的混凝土因甲方工程因素(如遇大雨、停电等),无法浇筑时,应视作已履行该部分交货义务,甲方必须签单。
六、乙方的责任和义务:
6.1乙方必须按照gb/t19002标准,建立和健全质量保证体系。严格原材料和产品质量检验的管理制度,对所使用的原材料要切实、认真按国家及宁波市有关规定执行。
6.2根据甲方下达的《要货联系单》,保质保量按时完成预拌混凝土供应任务。
6.3应向甲方提供相应的技术资料。
6.4现场制作的试块为单位工程混凝土强度的评定依据,见证取样应按照gb14902标准执行,并有乙方现场质检员参加。当甲方对预拌混凝土质量有疑议时,乙方应及时配合甲方人员进行抽检,供货量的验收方法按gb14902标准计算,每次验收车数以不少于3车为一个单位,基累计误差值允许在2%,密度值由乙方提供,以实测值为准。
七、保证及违约责任:
7.1乙方负责按规定要求,保质、保量、按时将预拌混凝土送至甲方施工现场,甲方应指定专人负责按预拌混凝土《交验单》进行验收签认,并正确引导乙方搅拌运输车司机在预定位置卸料,如因甲方指挥失误,造成混凝土浇筑部位错误,乙方不负责任。
7.2若乙方所供应的混凝土拌合物和易性差、坍落度不符合要求,甲方有权拒收。
7.3若由于甲方原因,造成工程停工一个月以上,则从第二个月算起,五天内甲方应向乙方付清已供应混凝土的全部货款。
7.4如因甲方未按合同规定执行,逾期未支付乙方混凝土货款,乙方有权停止供应混凝土,并自即日起按合同法的有关规定向乙方支付逾期违约金,待欠款结清时,再继续执行合同。在停止供应混凝土期间,甲方不得向第二家搅拌站要求供应混凝土,如需第二家供应时,应将所欠乙方混凝土货款于7日内一次性付清并结清乙方的经济损失后,方可中止合同。
7.5如需提供履约担保,另立履约担保书,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
7.6乙方在接到甲方供货通知(计划)单后,若遇特殊情况不能按时供货,双方需友好磋商,适当延时,但最长不得超过两天,否则乙方需要承担误工损失责任。
7.7在混凝土浇筑过程中,乙方发生设备故障,乙方必须及时抢修,并和甲方商议施工工艺,避免出现施工接差,若设备抢修时间过长造成混凝土施工质量事故,乙方应负赔偿责任。
八、补充条款:
九、本合同在执行过程中如遇特殊情况,双方共同协商解决,以利工程建设。
十、凡因履行本合同及其附件所引起的或与本合同及其附件有关的任何争议,甲乙双方均应友好解决。协商不成,通过乙方所在地执法机关仲裁或诉讼解决。
十一、本合同签约后,如一方提出解除合同,除适用合同法规定的定金罚款外,同时提出方须向对方赔偿合同款价2%的损失费。若一方违约造成他方损失的,另一方有权依法追索。
十二、本合同一式两份,双方各执一份。经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效。
甲方:乙方:
单位名称(盖章):单位名称(盖章):
地址:地址:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
法定代表人:法定代表:
授权代理人:授权代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
签订时间:签订时间:
买方(甲方):卖方(乙方):
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况建设单位:
施工单位:____________。
工程名称:_________________________。
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收及造成责任的确认。
1.甲乙双方共同依据国家gb107-87、gb14902-20__的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并在发(送)货单上签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发(送)货单载明的数量有差异时,甲方应当即时通知乙方核实;并以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担(包括甲方直接及间接损失如:由此造成的拆除加固、材料、人工的增加及工期延长造成的机具、管理费用的增加、业主及客户的索赔费用等。)。
5.乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应当及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。
6.甲方要按照上述标准及合同约定对砼质量、数量、浇筑时间等内容进行验收,并在发(送)货单上签字确认.甲方每浇注一次混凝土量超过300m3,应提前48小时通知乙方申报混凝土生产委托单,300m3以内混凝土量应提前24小时向乙方申报混凝土生产委托单,如因各种原因需要更改供应计划的,甲方应提前8小时通知乙方.乙方按甲方提交的委托单的混凝土型号组织生产,因甲方填写委托单出现的错误或8小时内接到通知来不及变更的,导致的一切损失由甲方承担.
第四条价款结算及支付。
一、结算。
1.依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发(送)货单载明的数量为准办理价款结算。每浇筑一批次砼,若发现有一车不够数量,则本批次砼所有车的砼数量均按不够数以每车结算。甲方有权随即对每车砼的数量在任何计量准确的秤上抽查。
2.对混凝土砂浆、垫层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发(送)货单载明的数量为准办理价款结算。
3.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起3日内办理完毕价款结算确认手续(具体付款方式见二条)。
二、付款方式。
1.甲方必须预付每次用量的80%价款。
2.每次价款完全支付期限:1条所指日期的15日内(如遇法定休息日,日期后推)。
3.甲方未按本合同约定期限给付价款,乙方可在2条提到日期后的15日内以书面形式通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务。
1.甲方义务。
(1)根据工程进度需要,应在三、6条提到的时间内提前以书面形式或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境,作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的交通、市容、扰民或民扰问题,由甲方负责协调解决(混凝土在运输中的遗撒而造成的相关责任乙方负责)。
(4)应指派专人(提前24小时将专人名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发(送)货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家和设计部门的有关技术规范要求,不得自行添加水、外加剂等材料,由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模、多要或浇错部位造成的损失。
2.乙方义务。
(1)供货前到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方车辆及人员进入现场后,必须服从甲方负责人员的统一调度指挥,积极配合甲方,提供优质服务。
(3)应严格按照甲方提供的混凝土浇筑通知单,保质、保量、及时供应混凝土。(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后,应按约定或法定方式解决。
(5)浇筑混凝土前后,按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。(6)乙方在施工现场负责混凝土泵车及罐车的安全责任,如发生翻车、伤人等事件乙方承担一切责任,乙方有权不服从甲方的违章指挥。
(7)混凝土在运输、浇筑等过程中发生意外(如车祸等)而造成乙方或第三方的损失均由乙方负责。
(8)商品混凝土的质量检验应采取抽样检测,即见证取样.同批混凝土按每100m3取样一次,每批不足100m3的,可取样检测一次,对于取样检测的试块,每次由乙方负责制作标养一组、600℃.d一组,同条件二组(规范、标准、质检站要求),由甲方自行送至监理指定的检测中心检测,其费用全部由甲方承担。若试块不合格、回弹则由乙方负责并出具所有费用;若回弹不合格,其相关一切责任(经济、社会)由乙方负责。
第六条违约责任。
1.甲方未按本合同约定给付价款的,自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.如因乙方原因造成混凝土没有连续浇筑而造成施工过程中出现。
3.乙方在接到甲方浇筑通知单后,乙方安排生产并在甲方通知乙方浇筑砼的时间基础上提前8小时通知甲方准备。没有按甲方的要求及时供应所需混凝土,甲方有权扣除乙方20__元每次作为违约金。
4.如乙方人员野蛮作业不服从指挥,辱骂甲方管理人员,甲方有权每次罚款1000元(从结算款中直接扣除)。
5.乙方按甲方。
第七条争议解决方式。
本合同履行中发生争议时,双方应协商解决,解决不成的,任何一方可向工程所在地人民法院申请裁决,一切费用由败方承担。
第八条其他约定事项。
1.在合同履行过程中,因需变更合同或行使抗辩权中止合同的,应提前5日书面通知对方。
2.本合同的债权债务不得转让给第三方。
3.供应量预计10000m3左右.但甲方可据两家商砼厂家的供货速度、砼质量(塌落度控制、和易性等指标)及服务质量给予适度增减.商砼厂家供应量及质量、服务不能满足要求者,甲方有权随时终止合同。
第九条未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式4份,甲方2份,乙方2份,具有同等法律效力。
买方(盖章):
卖方(盖章):
买方(甲方):
卖方(乙方):
工程名称:
工程地点:
(一)总则。
1、依据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
2、甲乙双方在履行本合同过程中,因本合同所涉及工程中使用的不同部位、不同强度等级的混凝土;以及因价格、运输方式、供货时间、结算方式、付款时间等内容变化而签订的合同或协议均为本合同的补充合同,补充合同与本合同为同一合同,且具有同等法律效力。
3、在甲乙没有其他特殊要求的情况下,混凝土的质量标准应符合相关国标及内蒙地标规定。
(二)甲乙工程概况及需用混凝土概况。
1、结构形式及建筑面积约数:万平方米。
2、计划用混凝土数量:立方米。
3、计划由乙方供应的混凝土部位:按买方提供的联系单为准。
4、计划由乙方供应的混凝土的强度等级:
四、供货时间。
1、乙方根据甲方的电话、传真或其他经双方认可形式的通知确定的供货时间安排生产。
2、甲方需提前两天(最迟应提前24小时)通知乙方需用混凝土的具体时间和方量。
3、甲方每次要求供货的通知中,均应包含供货时间、强度等级、数量根据图纸双方共同确定、技术要求、浇筑部位等内容,并以双方签单后为准。
五、混凝土交付、供货数量、质量的验收及确认。
1、混凝土的交货地点为甲方施工的工程所在地,即施工现场。混凝土运至现场入模起,混凝土所有权移至甲方。
2、甲方需派专人在施工现场负责对乙方所提供的混凝土及时验收签字,并及时浇筑。甲方应向乙方提供现场签收人员的授权书及由现场签收人签字的身份证复印件等相关资料;如甲方未提供此类资料、提交的此类资料有瑕疵或提交后变更签收人,则以施工现场实际签收人员的签收为准。
六、甲方权利、义务。
1、负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥,提供安全的工作环境、及必要的工作条件。
2、因混凝土泵送、浇筑等原因引起的扰民问题,由甲乙双方协商解决。
3、甲方对运送到现场的混凝土及时签收,并安排按照供货通知约定的部位指挥浇筑。
4、甲方施工人员不得在混凝土中加水或其他材料。
5、因甲方原因造成混凝土粘罐、报废的损失,以及由此乙方造成的其他直接损失,由甲方承担。因乙方原因造成混凝土粘罐,影响混凝土浇筑造成的损失,由乙方承担。
6、甲方约定时间结算、付款、保证乙方生产正常进行。
7、如乙方供货不符合合同约定的质量标准,甲方有权解除合同。因乙方混凝土质量不符合约定的质量标准而给甲方造成的直接及间接损失,乙方承担全部责任及费用。
8、如乙方供货不及时或无能力供货,甲方有权另行采购。
七、乙方权利、义务。
1、及时按照甲方的供货计划、供货通知供应符合约定要求的混凝土。
2、在运送混凝土过程中,遵守相关道路、环保等方面的法律法规,承担因违反上述有关法律法规造成的一切损失。
3、乙方人员进入甲方现场后,须服从甲方的合理调配,积极配合现场施工。
4、提供混凝土技术资料。
5、如甲方未按约定办理结算或付款,乙方有权选择继续履行合同或解除合同。
6、如甲方工程出现停工或停止要货一个月以上,乙方有权选择继续履行合同或解除合同。如解除合同甲方必须将所欠乙方混凝土款全部付清。在没有付清混凝土款的情况下不得购买其他搅拌站的混凝土。
八、价款结算及支付。
1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起日内办理结算确认手续。
2、对混凝土砂浆、基础柱、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
3、货款支付期限3,50天后支付已浇筑合格商砼款的50%,以此类推,剩余商砼款主体封顶后三月内全部付清。本合同项下的工程因非乙方原因中途停工,导致甲方停止使用乙方混凝土时,甲方应在停工之日起1个月内付清未结价款。
4、甲方未按本合同约定期限内付款,乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
九、争议解决。
1、发生争议时,双方协商解决,协商不成时,起诉与当地法院。
十、甲乙双方需要补充条款:
1、以施工图及变更要求为结算依据,施工前双方共同确定砼的品种与数量,双方签字认可后以备结算。
2、因乙方供应量不足、质量不合格或供应不及时造成的直接及间接损失由乙方全部负责。
十一、附则:本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式份,双方各执份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
混凝土合同
承租方:(以下简称甲方)。
出租方:(以下简称乙方)。
签订日期:年月日
出租方根据承租方需要,同意将米砼泵车(以下简称“泵车”)租给承租方使用。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务关系,经双方协商一致,签定本合同。
第一条车辆的租赁价格、期限及结算方式。
1.月租赁价格:
2.租赁期限:
3.结算方式:一个季度结算一次、每个年度年终租赁费全部结清。
第二条双方权利与义务。
1.合同签订后,出租方应根据承租方需要提供泵车资料复印件。
2.租赁期间,承租方根据工作需要可随时调度出租方泵车。
3.出租方负责泵车的'运行、操作、维护保养等工作,并承担相应费用;负责操作人员的工资等、操作人员要持有效证件上岗。
4.承租方负责泵车在租赁期间所需的燃料、油料,并承担相应费用。
5.操作人员自进入承租方施工现场,必须遵守承租方施工现场的规章制度,服从承租方的安排和管理。如司机违章或不接受管理,承租方有权对其进行经济处罚,其罚金可从租赁费中直接扣除。
6.如有正当理由,承租方有权要求出租方更换操作司机。
7.出租方承担泵车的各种规费、保险费等,并承担租赁期间因自身原因所发生的一切安全、机械事故责任。
8.承租方有义务为出租方泵车操作人员提供住宿条件和泵车停放场地。
9.承租方在租用期间有义务保护出租方泵车。
第三条出租方与承租方的变更。
承租方不得将泵车转租给第三方使用。
第四条违约责任。
如有违约,违约方应据实赔偿守约方直接损失。
第五条争议的解决方式。
如有争议,双方协商解决;协商不成,可向当地人民法院起诉。
第六条其它约定事项。
第七条合同终止条件。
出租方与承租方共同同意不再租赁、承租方付清全部租金后本合同自行终止。
第八条合同生效条件。
本合同经双方加盖公章,经办人签章后生效。
本合同一式肆份,承租方贰份,出租方贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
混凝土供销合同
甲方(买方):
乙方(卖方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、gb14902-20xx《预拌混凝土》等相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就商品混凝土买卖事宜,经双方协商一致,签订本合同。
第一条。
1、建设单位:
2、施工单位:
3、工程名称:
4、工程地点:
本合同约定的工程商品混凝土供应量约合同总价款约万元,该数量为概算量,结算数量及金额以实际供应量为准。
第三条订货方式及供货的变更。
1、签订本合同后,乙方随甲方工程进度需要按时供应混凝土。
2.甲方应在每批次混凝土供应的24小时前通知乙方,并在《混凝土浇筑计划表》上由甲方现场负责人签字确认,以便乙方做好混凝土生产准备工作。(表式详附件-)。
3.如遇特殊情况需变更当批次供应计划,由甲乙双方协商调整。
4.在供货过程屯甲方需要的混凝土品种和规格如超出木合同范围,必须在混凝土浇筑前24小时签订书面补充协议;否则,乙方有权不予提供超出木合同范围的混凝土。
第四条混凝土强度等级及单价。
第五条、混凝土数量的验收确认。
1、甲乙双方约定混凝土数量按gb14902(8.1;8.2;8.3)标准进行结算。
2、乙方混凝土生产时,配料严格遵循核定配合比由电脑精确计量拌制,乙方提供每批次混凝土前,甲方认为有必要,可对乙方当批次混凝土配方再核实,派员前往乙方生产站采取随机抽样方式核定混凝土重量后推算混凝土体积量,使双方在当月结算混凝土量时,以乙方《送料单》为依据结算。
4、垫层、桩、地坪、砂浆、路面、零星混凝土按乙方《送料单》数量结算。
5、甲、乙双方每月结算一次,以并于月底前做出《月混凝土结算书》。
第六条混凝土质量的验收确认。
1、甲、乙双方共同依据国家及地方的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土的质量进行验收,并签字确认。(验收依据详附件二及合同附录)。
2、乙方供货到现场浇筑的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象,甲方应及时通知乙方,甲方有权拒收作退货处理,其退货处理的经济损失由乙方承担。
3、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时,应在发现后4小时内通知乙方;如对混凝土质量确有争议,应及时分析原因,属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,其责任由甲方承担;属于乙方产品质量原因,其造成甲方直接经济损失由乙方承担。
4、甲方工程技术人员和相关人员应在乙方实验室技术人员见证下,严格按照国家有关标准及规范对混凝土抽样检验标准制作试块。试块成型后,应做好记录及编号工作,以塑料薄膜覆盖并置于阴凉处,拆膜后,立即进行标准养护。乙方在现场见证取样的试块在标养28天后,由乙方提前三天通知甲方相关人员,并约定见证试压时间,若甲方未到搅拌站见证试压或未提出异议,乙方将把试压数据作为质量验收依据。
第七条价款结算及文付。
一、混凝土结算方式:
1、甲、乙双方约定于每月结算书》。
2、甲方工程项目连续天未浇筑混凝土,甲、乙双方应在结算。
3、若甲方逾期30日不与乙方结算,视为甲方同意乙方按已签收的《送料单》作为结算依据;甲方和建设方约定的结算时间不涉及本合同,故甲方不得以此迟廷办理本合同的结算时间。
4、双方约定在结算书上相关人员的盖章、签字被视为已经公司法定代表人授权。
二、付款时间及方式:
1、合同签订后,甲方按每月做出的《月硷结算书》,在每月10日前支付上月20日止混凝土用量总价款的%给丙方作为进度款,余的混凝土款并入下月进度款中一并支付,尾款在工程主体断水之日起三个月内逐月付清。
2、甲方若在合同约定期限内未按时支付混凝土货款,乙方可暂停供应混凝土,直至甲方支付货款后恢复供应。
3、甲、乙双方债权债务未结清前,未经乙方同意,甲方不得单方废止本合同并另与其它混凝土供应商签订供应本工程项目混凝土合同。
4、乙方收款人员凭乙方开具的发票向甲方收取混凝土货款。
第八条乙方责任。
1、为确保工程质量,乙方负责生产合同约定强度等级的混凝土。
2、甲方将商品混凝土供应计划表送乙方后,乙方应按甲方要求及时组织生产,并按时供应商品混凝土。
3、乙方原材料质量及检验标准应符合国家及地方的规范及标准,乙方应提供所浇筑混凝土的技术资料,最后一批技术资料应在办清全部结算、付清货款后交付。
4、乙方应根据甲方提供的供应计划发货,保证施工进度需要。
5、因混凝土质量不合格,导致的直接经济损失由乙方承担。
6、乙方应设专人与甲方共同协调混凝土供应事宜。
7、乙方运送车辆及随机人员进入现场后,应戴安全帽,应服从甲方负责人员的统一调度指挥。
8、甲方对现场的混凝土数量及表观质量有异议,接到甲方通知后,乙方应及时到现场处理,不得延误。
9、在木工程混凝土供应过程中,若发生在施工现场之外的生产、运输过程的安全责任事故与甲方无关,由乙方负责承担;若因乙方原因发生在本工程施工现场的安全责任事故,甲方应在第一时间、第一现场通知乙方到现场处理,否则之后乙方将不予认可;若因甲方原因导致的安全责任事故则由甲方负责承担。
第九条甲方责任。
1、根据工程进度需要,甲方应提前以电话、传真等方式向乙方报混凝土浇筑计划,以保证乙方有足够的时间筹集原材料。
2、甲方应保证施工现场场地相对平整、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。乙方混凝土运输车辆送货到达施工现场后,甲方应安排人负责调度指挥,保证车辆及随机人员进出现场的安全有序,对车辆驶离现场有达到环保要求的,甲方应派人清洁乙方车辆轮胎。
3、甲方必须保证现场输送混凝土必需的电力、照明、水源及临时清洁车辆场地等设施。并承担输送泵所需水电供应及费用。负责占道证办理及相关费用。
5、商品混凝土运到施工现场后,甲方未经乙方技术负责人签字同意,而单方掺入外加剂、掺和物、生水而引发的混凝土质量问题由甲方负责。
6、乙方按甲方填制的《混凝土浇筑计划表》要求,组织货源到位后,甲方应及时组织浇筑。若甲方未能及时组织浇筑,混凝土到施工现场停留时间超过6小时以上,导致混凝土报废的一切经济损失由甲方承担。
7、混凝土振捣不密实,养护不当造成的质量问题,由甲方负责。
8、在供应混凝土期间如因特殊原因,需要临时性停工或更改供应计划的内容,甲方应提前4小时通知乙方。因通知不及时所造成损失,由甲方负责。
9、商品混凝土运到施工现场后,甲方应不迟于45分钟内开始卸料,每车卸料时间应控制在120分钟内。若超过120分钟不能卸完,乙方有权向甲方索回资源浪费损失;甲方发生单车混凝土要量不足6m3的,应文付6m3运费(30元/m3)。
10、甲方承担施工浇筑过程中混凝土的爆摸或浪费造成的损失。
11、甲方应按本合同约定的时间及时与乙方办理结算,如果由于甲方原因未办理结算,乙方有权停止供货并以乙方的《送料单》作为结算依据。
12、如果木工程项目因资金、规划要求变更等原因导致工程项目停工,甲方应在事件发生后的30日内付清乙方己送混凝土的所有货款。
13、若遇市场原材料涨价,涨跌幅度在5%以内,不作砼价格调整,涨跌幅度超出5%,按原材料涨跌幅度比例作砼价格相应调整。
第十条违约责任。
1、甲方不按合同约定履行自已的各项责任、未按合同期限支付货款,应承担违约责任。
2、若甲方原因致使乙方无法继续履行合同,乙方可以在不影响工程质量的情况下,暂停供应商品混凝土,并提前一天通知甲方。
3、乙方不能按合同工期供应商品混凝土,质量达不到设计和规范的要求,应承担违约责任。
4、其他违约责任详见合同相应条款。
若因不可抗力(暴雨、大雪、水淹、地震、狂风等)及政府交通管制或堵塞导致本合同所供商品混凝土出现质量问题,不视为乙方责任,由双方协商解块。
第十二条争议解决。
甲乙双方因履行本合同发生争议时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十三条未尽事宜。
本合同如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商一致签订补充协议。补充协认与本合同具有同等效力。
第十四条其它。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
2、本合同壹式陆份,甲、乙双方各执叁份。具有同等法律效力。
3、本合同正文为清洁打印条款,经双方签字(签章)确认而发生效力,合同中任何单方涂改内容不产生约束力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
混凝土供销合同
为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。
_________m3(结算时按实际数量结算)
(特种要求)
c15混凝土8—12
c20混凝土8—12
c30混凝土8—12
c40混凝土8—12
c50混凝土8—12
合计金额(人民币)
补充说明:
1、以上单价已含税;
2、以上单价不否含泵送费;
3、其它:以上单价包已含运输费;
1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准,需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单,该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验,抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于2车,且平均欠量大于2%时,供方应按该次抽验的总欠量的2倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。
供方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准xxx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
1、需方应在浇筑混凝土的1天前,以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方; 如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,需方应及时通知供方。
2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水、照明等设施和停车场地,并安排专人在现场负责调度指挥,保证车辆和随车人员顺利进出工地。
3、混凝土搅拌车到达工地后,需方应在 30 分钟内办完查验交接手续,并安排在90分钟内卸料完毕。
4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定,需方有权拒收。
5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。
1、供应商应建立健全质量保证体系,严格按国家标准和规范组织生产,根据合同和需方通知要求,保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用蒙西水泥,其它材料需方检验合格。配合比经需方验证后,不可随意调整,调整应提前8 天通知需方。
2、供方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比,同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书,需方付清货款时应提供全部有关技术资料。
4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查,出现争议时,供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题,供应方应该承担赔偿责任。
5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。
6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为,供方应积极进行协商。如协商未果,可在提前15天书面通知需方的情况下,停止向需方供应混凝土。
1、结算方式:
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给需方,由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议,需方应在10 天内提出,否则视为认可。
2、支付方式:货款当年支付75%,其余部分次年付清。
1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时,应根据同期中国人民银行规定的贷款利率,向供方支付所欠货款的利息,同时承担违约责任。
2、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
1、 不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。
2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:
(1)所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。
(2)按需方通知已运至施工场地的混凝土,其损失由需方承担。
(3)延误的供货期相应顺延。
(4)因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
1、有下列情形之一的,供需双方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(3)法律规定的其他情形。
2、 一方要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前 10 天告知对方,通知到达对方时合同解除。
3、 合同解除后,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
本合同在履行过程中如有争议,双方应进行友好协商,协商无效时,按下列途径进行解决:
1、提请 当地仲裁委员会 仲裁;
2、如果经当地仲裁委员会仲裁无效,再向人民法院起诉。
1、供货期间价格不宜调整,如需调整双方可协商调整混凝土供应价格,签订补充协议。
2、本合同一式叁份,需方执贰份、供方壹份。
3、本合同如有未尽事宜,应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前,依本合同执行,任何一方均无权自行更改合同内容。
4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
需方:_________(盖章)
供方:_________(盖章)
_________年_________月_________日
混凝土销售合同
买方(甲方):
卖方(乙方):
经甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:钢材加工、储藏车间。
工程地点:
工程结构:钢架结构。
建筑规模:5000m2。
二、技术要求及供应方式。
施工部位:车间地坪、路面、消防通道。
强度等级:c25。
施工时间:年月日至年月日(实际供应时间以工程进度为准)。
混凝土用量:(以实际施工砼量为结算依据)总建筑面积:1200m2。等级报价:330元(每立方)。
输送方式:砼车。
试验员在施工现场共同留置,在各自的试验室进行养护、试验,并由乙方提供混凝土试验资料。乙方只保证送到施工现场的混凝土质量,如因施工、养护等原因造成的构件强度不合格的,由施工单位承担负责,乙方不承担任何责任。
三、计量方式:
采用车载计量,乙方车载量以甲方现场签收数量为准,甲方指定专人现场签收的乙方混凝土发货单是结算的唯一凭据,混凝土结算单挂账、付款的唯一凭据。每打一次混凝土,甲乙双方核对一次,甲方可采取地磅称量、体积测试或派人到乙方单位监督,若发现量差,由责任方承担。
结算:每月25日双方核对上月完成工程量并办理结算手续。
付款:甲方在消防通道、三个车间、马路打完硬化后支付拾万元,剩余款项止20xx年春节前付清。
四、双方责任。
甲方责任:
1、合同签订后,甲方应及时提供本工程设计所需混凝土强度等级、配合比设计委托单、有关技术资料以及混凝土以及混凝土施工需用量计划表。计划表应注明混凝土强度等级、使用部位、数量、有无其它特殊要求等内容。施工前甲方应保证现场施工环境符合设备和人员安全,并协调好相关部门的关系,以免造成质量问题。
2、每次混凝土浇筑前,甲方应提前24小时以书面形式向乙方下发混凝土生产通知单,通知单要注明浇筑时间、施工部位、强度等级、数量、坍落度要求等内容,由乙方在通知单上签字确认。
3、在混凝土浇筑全过程中,派专人负责现场双方的配合工作,并做好乙方供货质量与数量的检测和签认等工作。搅拌车到达现场后等待时间不得超过30分钟,以免影响混凝土质量,因此造成的损失由甲方全部负担。
4、商品砼的验收从生之日起28天后抗压报告结果为验收标准,若无异议则视为混凝土质量合格。
5、合格执行中甲方应按约定及时结算并按时付款。结算书送达审核超过五日,即视为认可,若不及时结算或付款,乙方有权停止混凝土供应,并由甲方向乙方支付每拖延一天按拖欠总额的同期银行贷款利率双倍支付迟约补偿金。
乙方责任:
1、合同签订后,乙方应积极组织做好施工前的准备工作,包括勘查现场、确定施工方案。
2、混凝土生产过程中,乙方必须确保各种原材料的质量和计量,整个生产过程必须严格按国家有关规范和技术标准进行控制,混凝土坍落度严格控制在标准之内,如超过标准甲方有权予以退货,造成损失由乙方自行承担。
3、乙方生产的各种强度等级混凝土必须保证质量合格,如属乙方产品质量问题造成的损失,将全部由乙方承担,如因甲方使用混批(各等级混凝土用错部位)造成构件质量问题,责任由甲方全部承担。
4、在施工中,乙方应保证混凝土施工的及时性、连续性,若因乙方原因或违约造成损失,由乙方承担。
五、安全。
甲、乙以方应密切配合,做好施工过程中的安全管理工作,杜绝一切违反安全操作规程的现象发生,如发生安全事故,由责任方承担一切责任。
六、违约与争议。
合同生效后,任何一方不得单方变更合同内容和单方解除合同,否则由违约方承担对方合同约定总价款10%的违约金。单违约后,双方协商解决,协商不成的任何一方可向合同所在地法院提起诉讼。
七、其它。
合同未尽事宜,双方另行商定,所商定内容与本合同具有同等法律效力。
八、合同份数:本合同一式贰份。
九、合同文字语言:汉语。
十、合同生效:双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
混凝土买卖合同
xx年9月1日,申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。
该案与(xx)西铁执字第32号案系同一案件,双方当事人均系同一人,诉讼标的为同一标的,由于(xx)西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段,所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。
进入执行程序后,根据我院已发生法律效力的(xx)西铁民初字第39号民事调解书,于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后,其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务,拖的公司现在经营困难,本来用于还债的钱由于没到位,所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育,被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后,就再不履行,由于被执行人未能全面履行债务,承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款,并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此,(xx)西铁执字第32号案强制执行终结。
对于(xx)西铁执字第35号案的500000元执行标的,承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于xx年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议,而又不按通知履行义务。我院于xx年11月3日裁定,决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行,次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育,第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及迟延履行金20xx元追回,共计502000元。已将执行款502000元发还申请执行人。
本案是一起典型的执行第三人债务执行案件,其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时,但对第三人享有到期债权的,法院在执行这类案件时,应根据被执行人的申请,通知第三人向申请执行人履行到期债务。如果第三人提出异议,法院则应进行审查,审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的,法院可以对其进行强制执行。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定:被执行人不能清偿债务,但对第三人享有到期债权的,人民法院可依申请人的申请,通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的,人民法院可以强制执行。
通过对以上法条的分析,我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件:
首先,被执行人没有可供执行的财产,但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后,我院依法立案执行。在执行过程中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行能力,但在申请执行人向法院提供的被执行人财产线索中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。
其次,对第三人到期债权的执行必须是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得注意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的情况下,向法院提出了执行第三人到期债权,至此,执行第三人到期债权的两个重要条件已经达到。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。
第三,法律规定十五日内第三人不提出异议,也不履行债务的,法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后,其在十五日内未提出异议,但又不履行其债务,故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰,要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议,因为法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题,故若第三人在十五日内提出了异议,则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议,因此本院应继续强制执行,对异议不做审查。
代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度,由于这一制度具有在被执行人无财产执行的情况下,扩大被执行人可执行财产的范围,在判决书所确定的执行对象以外,依据申请执行人或被执行人的申请,执行案外第三人的财产,从而不仅有利于债权人实现债权,也有利于维护司法裁判的权威。
混凝土供销合同
购方:(以下简称甲方)。
供方:(以下简称乙方)。
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同协商,对商品混凝土购销事宜达成一致意见,签订如下条款,以资双方共同遵守执行。
一、材料的名称、单价和数量:共计(仟佰整)。
二、乙方供应试验材料必须满足:
1.乙方供应的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国际标准gb14902-《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
2.乙方应按照甲方所需要的规格和数量及时供应。
3.乙方加强质量控制,为甲方提供优质合格产品。
三、供货时间、运输。
1.甲方应提前三天将供货计划通知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划三天内供货。
2.由乙方负责混凝土的装车运输,并运至指定地点;到达指定地点后,甲方及时派收料员对混凝土的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)。
四、货款支付方式和时间。
货到指定地点后15个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任。
1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货货款1%的违约金。
2.甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
六、乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2.乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,均应提前10天通知对方。终止本合同时,双方办理结算手续。
八、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
混凝土买卖合同
需求方:_____(简称甲方)
供应方:_____(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规,为规范预拌混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程正常进行,经双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
一、预拌混凝土供应工程概况:
工程名称:_____
交货地点(工程地址):_____
二、供砼搅拌站(公司)名称:合肥金港混凝土制品有限公司
三、预拌混凝土的供应要求及价格:
1、一般情况:
泵送按合肥市当月信息价下浮个点,非泵送砼在当月实际交易价的基础下浮10%,再减20元/m?。
2、约定事项:
s6抗渗加10元/m2;s8抗渗加15元/m2;s10抗渗加18元/m?防冻剂加10元/m2;早强剂加10元/m2;细石砼加10元/m2;膨胀剂加10元/m2;如需抗裂纤维由甲方提供。乙方收加工费2元/m2。
四、预拌混凝土方量结算:
1、混凝土供应量以图纸含量进行结算。
2、甲方必须在每次供应后一周内确认供应量,在每月30日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应金额,则认为同意按乙方的随车小票计算混凝土供应量。
五、预拌混凝土付款方式和期限:
需购方在浇筑混凝土5000m2时结算一次且付货款的70%;余款在混凝土主体结构封顶后一个月内一次结清。二次结构、屋面、楼地面等累计达20m3时结算一次且付货款的70%;余款在竣工验收合格后一个月内一次结清。甲方未按上述方式和期限支付混凝土货款,乙方有权停止供应混凝土,同时有权单方解除合同。
六、技术要求:
1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应,高于国家标准的特殊要求,甲、乙双方另行协商决定。
2、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土,使用的配合比基本相同,并使用同一品种规格的原材料。
3、凡一次浇捣大体积(3000m?及以上)或特殊预拌混凝土浇筑甲方应在十五天前向乙方提供混凝土的各项技术要求,乙方以此编制混凝土生产供应组织方案,此方案必须经甲方审核批准后方可实施。
4、甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土养护工作。
5、甲方必须按预拌混凝土规范要求,进行混凝土试块制作和标准养护,与之相关人员须取得相应的资格,并持证上岗。
6、乙方有权在混凝土供应及养护期间,随时对施工现场用于强度评定混凝土试块的制作、养护等情况进行随访,如发现不符合相关规定的,乙方书面通知甲方,双方确认后,乙方将不承担所涉及试件达不到评定要求而引起的责任和一切要求。之前所发生的量按此次单车计量为准。
七、验收标准、方法及提出异议期限:
2、在预拌混凝土的供应过程中,甲乙双方如果更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效书面凭证。
3、预拌混凝土浇筑后,甲方如发现质量等问题,应在三天内书面通知乙方,甲乙双方及时协商分析解决,并及时上报有关质监部门,所产生的一切因砼质量问题引起的返工等损失全部由乙方承担。
八、违约责任:
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,由违约方承担责任,并参照合同法有关条款。甲方未按时付款,应承担违约责任并赔偿违约造成的经济损失,违约金按日万分之计算,并承担乙方为实现责权而发生的费用(包括诉讼费、保全费、乙方聘请律师代理费、交通费等)。
九、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议,甲乙双方应友好协商,协商不成得,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项:
1、甲方在浇筑商品混凝土的前24小时内,应书面形式或电话预约形式向乙方申报供料计划,以使乙方合理安排生产,确保预拌混凝土的按时供应。
2、甲方应做好浇筑混凝土前的一切组织准备工作(如:道路坚实畅通,用水、照明齐全等),以及供料期间的现场指挥和安全工作,为乙方能顺利、及时、优质完成混凝土浇筑提供便利条件。
3、甲方在混凝土浇筑接近结束前,尚需浇筑的混凝土量,否则造成后果由甲方负责。
4、乙方应按甲方提出的供货要求,根据国家、本行业混凝土标准和有关规定,组织生产供应混凝土,做到保质保量,并按规定向甲方提供相关的混凝土技术资料。
5、乙方应做好混凝土出厂检验工作,甲方在乙方混凝土运抵浇筑现场后,应及时做好相应的验收工作,如出现问题,应立即通知乙方协商解决。
6、乙方在组织生产供应混凝土过程中如遇特殊原因而不能继续正常供应时,须至少提前一天通知甲方协商解决,否则造成后果由乙方负责。
7、如遇不可抗力的因素不能正常履行合同时,免除双方违约责任。
8、当预拌混凝土原材料价格波动时,乙方有权可根据_____与上月相比增加或减少_____%进行混凝土单价调整。
十一、本合同自双方代表签字,加盖双方法人章或合同专用印章生效,如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,另行签订补充协议。
十二、甲方必须提供建设工程施工许可证、企业法人营业执照复印件,供相关部门查验及存档。
十三、本合同一式四份,甲乙双方各贰份,备案存档贰份,具有同等效力,本合同自双方签字、盖章之日生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土供销合同
供方:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
一、价格表:
一、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限。
1、供方严格按照需方提出的混凝土及要求,准确计量,并接受需方的随时抽查。供方严格按照《混凝土质量控制》(gb50164-92)、《预拌混凝土》(gb14902-20xx)现行国家标准、规范进行生产;提供的商品混凝土技术指标必须符合国家标准gb/t14902-20xx,符合《混凝土强度检验评定标准》(gb/t50107-20xx)的要求。
2、供方负责向需方提供有关砼的技术资料及相关的生产资质证书、营业许可证、实验室的资质证书或实验室人员的执业操作证书及供方给实验人员出具的委托书。
3、供方保证按时、按质、按量供给需方每次所提出的砼量,并保证砼供应的连续性,如因供方的运输过程缓慢延长供料时间而不能保证需方所提出的砼质量要求时,供方无条件更换当次当车砼给需方,供方送达施工现场的砼外观不满足质量要求时,供方无条件更换砼至满足砼质量要求为止,其间因更换砼导致的工时延误、及相关的经济损失由供方承担。
4、在砼的浇筑过程中,供方应保证砼的连续浇筑,因供方的原因造成砼浇筑工作间歇超过90分钟罚款20xx元(交现金或在结算时扣回);因间隔时间过长造成砼出现质量问题时,所有损失均由供方负责;必须保证商品砼质量,对送达现场的砼有分层、离析现象或砾石粒径、塌落度不符合要求的,需方有权拒绝签收,供方自行承担经济损失;指派专人协助需方做好现场商品混凝土的供应、浇筑、服从需方现场管理。
5、现场浇筑时,供方技术人员配合需方管理人员现场取样砼试块,标注后由供方人员带回搅拌站进行标养,28天抗压强度按照《混凝土强度检验评定标准》gb/t50107-20xx进行评定。因供方供应的商品砼导致的质量不合格,经具有检测资质的单位检测达不到砼质量要求的,造成工期延误的经济损失和对需方形成信誉影响的损失由均供方承担。
6、浇筑混凝土混凝土时,供方需按要求给需方提供随车砼的运输单、预拌混凝土的出厂合格证及与混凝土相关的技术质量资料,否则甲方有权不予以支付货款。
7、需方每次用商品混凝土时提前12小时通知供方,使用的数量及到达施工现场的时间不得延误。
8、在施工现场的供方车辆、人员要听从需方管理人员的指挥,做到安全生产、文明施工,施工现场发生的供方车辆的交通事故由供方负责,并赔偿因事故给需方造成的经济损失,事故严重时经当地公安交警部门进行处理。
二、交(提)货地点、方式。
1、需方通知供方所需的商品混凝土方量、时间、地点,供方按时、按质、按量送达需方指定地点。
三、运输方式及达到站港和费用负担。
1、供方采用商品混凝土搅拌运输车运送至施工现场。
2、供方的有限运输距离内运输费用由供方承担。
四、验收标准、方法及提出异议期限。
依据《建筑工程施工质量验收规范》、《混凝土强度检测评定标准》进行评定及验收,对于不符合要求的部位即时整改。
五、结算方式及期限。
1、按照供需双方初步商定的砼方量达到20万元时支付10万元为一批次进行结算。
2、按照需方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》拨款方式进行支付,如因工程款拨付不及时延误支付供方的材料款时,合理顺延支付日期,待建设单位工程款支付后进行支付。
六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件七、违约责任。
1、需方未按本合同约定支付价款,双方协商解决。
2、供方未按合同约定履行义务,给甲方造成损失,应承担赔偿责任。
3、混凝土等级达不到质量标准时,因质量问题所造成的各项损失由供方承担。
八、解决合同纠纷的方式。
本合同发生纠纷时,双方应协商解决,如协商不成由沧州市仲裁委员会仲裁。
九、其他约定事项。
合格报告并通过竣工验收合格后合同自然终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。