无论是商业合作、劳动合同还是租赁合同,都需要双方达成共识并签署合同协议。小编整理了一些合同协议的优化建议,希望能为大家的合同起草工作带来一些启发。
监理工程师《合同管理》复习题及答案
1.按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中不属于对监理人有约束力的是( )。
a.监理委托函
b.工程变更申请书
c.监理合同专用条件
d.实施过程中与委托人签署的补充文件
2.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时,首先应采取的措施是( )。
a.通知委托人,建议下达停工指令
b.征得委托人同意后,下达停工指令
c.立即下达停工指令并尽快通知委托人
d.立即召开现场会议,讨论对策
3.建设工程委托监理合同的终止日为( )之日。
a.监理合同内注明的监理工作完成
b.监理的工程竣工验收通过
c.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
d.监理的工程保修期届满
4.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中监理人可获得经济奖励的是( )。
a.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
b.监理的工程施工中未发生安全事故
c.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
d.监理人的有效协调避免了承包人的索赔
5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是( )。
a.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
b.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
c.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
d.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
6.建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中正确的是( )。
a.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费
d.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费
7.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是( )。
a.合同协议书、通用条款、专用条款
b.中标通知书、专用条款、协议书
c.中标通知书、专用条款、投标书
d.中标通知书、专用条款、工程量清单
8.下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是( )。
a.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同
b.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同
c.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同
d.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同
9.下列关于施工进度计划的说法中,错误的是( )。
a.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
b.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
c.工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
d.经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据
10.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正 在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日,根据《建设工程施 工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为( )。
a.9月10日
b.9月17日
c.9月25日
d.9月30日
11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过( )共同清点。
a.发包人与工程师
b.工程师与承包人
c.发包人与承包人
d.工程师与供货人
12.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购的'建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的分担为( )。
a.发包人负责试验,费用由发包人承担
b.发包人负责试验,费用由承包人承担
c.承包人负责试验,费用由发包人承担
d.承包人负责试验,费用由承包人承担
13.某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验,经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是( )。
a.给承包人顺延工期并追加合同价款
b.给承包人顺延工期,但不追加合同价款
c.给承包人追加合同价款,但不顺延工期
d.工期延误和费用损失均由承包人承担
14.某:顷目分项工程的施工具备隐蔽条件,经工程师检查认可后承包人继续施工,后工程师又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示。重新 检查表明该分项工程存在质量缺陷,承包人修复后再次隐蔽,下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中,正确的是( )。
a.工期和经济损失由承包人承担
b.给予经济损失补偿,不顺延合同工期
c.顺延合同工期,不补偿经济损失
d.补偿经济损失并顺延合同工期
15.工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示,承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了请求复工的书面要求,经48小时后未收到工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人此时的应对措施是( )。
a.停止施工等待工程师的指示
b.向工程师再次发出请求复工的要求
c.自行复工
d.向发包人发出请求复工的要求
16.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为( )之日。
a.工程师发出设计变更通知
b.承包人完成变更工程
c.承包人提交变更追加合同价款报告
d.最近一期工程进度款支付
17.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置,下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是( )。
a.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延
b.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期
c.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款
d.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期
18.某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金,施工至第16个月,因承包 人原因导致实际进度滞后于计划进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度计划的修改,承包人的实际施工期为21个月。下列 关于承包人的工程责任的说法中,正确的是( )。
a.提前工期1个月给予承包人奖励
b.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
c.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励
d.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
19.承包人订购的建筑材料,通过铁路运抵工程所在地车站后,承包人提货时应与( )共同验货。
a.供货商
b.铁路运输部门
c.监理工程师
d.供货商和铁路运输部门
20.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是( )。
a.按订购数量加多付数量计算货款
b.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款
c.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
d.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
1.b2.c3.c4.c5.c6.b7.d8.a9.b10.b
11.c12.d13.a14.a15.c16.d17.d18.b19.b20.a
监理工程师《合同管理》练习题和答案
1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算
b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量
e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效
2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于
c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整
3.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
c.工程严禁任何部分甩项竣工
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用
5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款
b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变
c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计 b.费用的支付
c.设备设计的编制 d.参加初步审查
e.参与工程施工招标
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料 b.费用的支付
c.双方责任 d.工程概况
e.违约责任
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程 b.工期较短工程
c.施工简单工程 d.施工复杂工程
e.紧急工程
10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点
c.提供进度统计报表
d.提供和维修围栏设施
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护
年监理工程师《合同管理》考题及答案第四套
第1题。
(2010年)建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有()。
a.开通施工现场公共道路。
b.水准点与坐标控制点的交验。
c.办理施工许可手续。
d.审查承包人提交的施工进度计划。
e.书面通知发包人及时支付工程预付款。
正确答案:bd。
第2题。
招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()。
a.招标费用高。
b.评标工作量较大。
c.招标时间长。
d.选择面窄,排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人。
e.竞争的激烈程度相对较差。
正确答案:de。
第3题。
停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;()。
a.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担。
b.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担。
c.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担。
d.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
e.延误的工期相应顺延。
正确答案:ade。
第4题。
依据施工合同示范文本通用条款规定,进行竣工验收后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括()。
a.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见。
b.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用。
c.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担。
d.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可。
e.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可。
正确答案:abce。
第5题。
按照《建设工程质量管理条例》规定,最低保修期限为2年的工程有()。
a.地基基础工程。
b.电气管线工程。
c.设备安装工程。
d.装修工程。
e.屋面防水工程。
正确答案:bcd。
第6题。
在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。
a.对勘察资料的正确性负责。
b.提供设计人在现场的工作条件。
c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续。
d.完成施工中出现的设计变更。
e.负责设计人与承包人的工作协调。
正确答案:abc。
第7题。
合同不当履行的情形有()。
a.由债务人致使债权人失去债权。
b.由债权人致使债务人履行困难。
c.债务人提前履行。
d.债务人拒绝履行。
e.债务人部分履行。
正确答案:bce。
第8题。
某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则()。
a.投标人可以修改投标文件的实质内容。
b.投标人不得修改投标文件的实质内容。
c.招标人可以要求投标人延长投标保函期限。
d.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求。
e.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求。
正确答案:bcde。
第9题。
下列行为中属于委托代理的法律行为有()。
a.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人。
b.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人。
c.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人。
d.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜。
e.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作。
正确答案:abd。
第10题。
在fidic《施工合同条件》中,业主应承担的风险包括()。
a.业主提供的设计不当造成的损失。
b.承包商提供的设计不当造成的损失。
c.不属于承包商原因造成的放射性污染。
d.属于承包商原因造成的放射性污染。
e.政策法规的变化对工程成本的影响。
正确答案:ace。
公路监理师《合同管理》练习题及答案
1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括()。
a.有利于本地区的承包商
b.有利于本系统的承包商
c.施工内容的专业要求
d.避免施上现场的交叉干扰
e.对项目建设总投资的影响
2.应由监理工程师签发的文件包括()。
a.临时支付证书
b.竣工结算支付证书
c.最终报表
d.最终支付证书
e.结清单
9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应()。
a.以自己的名义签定合同
b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
c.在授权范围内单独与第三方谈判合同
d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务
4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。
a.批准招标申请
b.审核招标文件
c.负责编制标底
d.参加开标会议
e.监督评标过程
5.按照fidic合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔。
a.合同签字日到发布开工令日
b.开工令日到颁发工程移交证书日
c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
e.结清单生效日之后到提出合同争议日
6.下列合同中,属于主合同的.是()。
a.施工承包合同
b.施工分包合同
c.担保合同
d.监理合同
e.工程保险合同
7.在fidic土木工程施工合同条件中,()属业主的风险。
a.战争、动乱等
b.工伤事故
c.正常的恶劣天气
d.设计不当造成的损失和破坏
e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏
f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
8.仲裁协议包括如下()内容。
a.请求仲裁的意思表示
b.不向法院起诉的承诺
c.仲裁事项
d.双方争议的解决方式
e.所选定的仲裁委员会
f.争议调解人
9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较()等方面内容。
a.监理上作目标设置的合理性
b.项目监理班子组织机构的完备性
c.工作计划的可行性
d.承诺保证提前竣工时间的长短
e.提交的方案是否有创新性
10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容()。
a.招标的目标
b.招标项目的范围和性质
c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款
d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素
e.工程的施工质量评定标准
注册监理工程师《合同管理》试题及答案
1、动产( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
a、抵押
b、提存
c、留置
d、质押
2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠( )规范财产流转关系。
a、合同
b、行政手段
c、经济基础
d、文化建设
试题来源:2017版监理工程师执业资格考试宝典
监理工程师考试《合同管理》练习题及答案
工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。
a.承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用
b.承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用
c.发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用
d.发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用
正确答案:a
第 2 题
在建设工程施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,( )是错误的。
a.承包人承担由此发生的费用
b.工程师可以拒绝验收
c.由此造成工期延误不予顺延
d.承包人可以存放这些材料设备于施工现场
正确答案:d
第 3 题
不论监理工程师与承包人协商达成一致,还是他单方面作出的处理决定,批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内,则可( ),并抄送业主。
a.决定工期延长
b.提前终止合同
c.将此结果通知承包人
d.支付索赔款
正确答案:c
第 4 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是( )。
a.工程师与承包人共同检验
b.工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验
c.工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽
d.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验
正确答案:a
第 5 题
对于施工合同约定由发包人提供的图纸,如果承包人要求增加图纸套数,则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中,正确的是( )。
a.应由承包人自行复制,复制费用自行承担
b.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担
c.应由发包人复制,复制费用由发包人承担
d.应由发包人复制,复制费用由承包人承担
正确答案:d
第 6 题
依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
a.保证 b.抵押 c.质押 d.定金
正确答案:d
第 7 题
业主的索赔主要根据( )提出。
a.施工质量缺陷
b.设计变更
c.工程量减少
d.施工进度计划修改
正确答案:a
第 8 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时,下列终止合同的说法中,正确的是( )。
a.监理人发出终止合同通知,通知发出14天后,合同即行终止
正确答案:d
第 9 题
某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则( )
a.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担
b.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担
c.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担
d.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担
正确答案:d
第 10 题
某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。
a.招标文件为准,开标时间后延
b.招标文件为准,开标时间不变
c.书面解答为准,开标时间后延
d.书面解答为准,开标时间不变
正确答案:c
第 11 题
建设工程一切险的被保险人可以包括( )。
a.业主 b.总承包商
c.分包商
d.业主聘用的监理工程师
e.设备供应商
正确答案:abcd
第 12 题
关于资格预审,下列说法正确的是( )。
a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分
b.为限制投标人,资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定
c.资格预审表中开列的内容应全面、完整,能反映投标人的综合素质
d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件
e.资格预审须知包括招标工程概况,但不包括工作范围介绍
正确答案:acd
第 13 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,下列权利中,监理人执行监理业务时可以行使的有( )。
a.工程设计的建议权
b.工程项目质量、工期和费用的监督控制权
c.施工承包单位的选定权
d.工程设计变更的决定权
e.工程项目协作单位协调工作的主持权
正确答案:abe
第 14 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》中赋予监理人的'权利包括( )。
a.终止合同的权利 b.负责合同的协调管理 c.合同承包人的选定权
d.委托监理工程重大事项的决定权 e.完成监理任务后获得酬金的权利
正确答案:ae
第 15 题
工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。
a.中标意向书
b.经工程师认可的施工进度计划
c.工程师发布的各种书面指令
d.招标时的标前会议记录
e.各类财务凭证
正确答案:bce
第 16 题
根据《招标投标法》的规定,下列各类项目中,必须进行招标的有( )。
a.大型基础设施建设项目
b.涉及国家安全的保密工程项目
c.国家融资的工程项目
d.世界银行贷款项目
e.采用特定专有技术施工的项目
正确答案:acd
第 17 题
在设计合同履行过程中,设计人的责任包括( )。
a.按时提供设计依据文件和基础资料
b.施工图设计完成后,组织鉴定和验收
c.负责审查外商提供的设计资料
d.解决施工中出现的设计问题
e.保护发包人的知识产权
正确答案:cde
第 18 题
按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中( )。
a.将中标结果通知未中标的投标人
b.与投标人就投标价格进行谈判
c.强制中标人接受新的承包条件
d.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
e.授权评标委员会确定中标人
正确答案:bcd
第 19 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人的主要义务包括( )。
a.依法履行监理职责,公正维护委托人及有关方面的合法权益
b.推荐选择工程的施工单位
c.选派合格的监理人员及总监理工程师
d.不得泄露与工程有关的保密资料
e.代表委托人与承包人解决合同争议
正确答案:acd
第 20 题
材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可 ( )确定交货地点。
a.由双方协商
b.由采购方自行
c.按交易习惯
d.由供货方自行
e.按供货方所在地
正确答案:ace
公路监理工程师《合同管理》练习题及答案
1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括( )。
a.有利于本地区的承包商
b.有利于本系统的承包商
c.施工内容的专业要求
d.避免施上现场的交叉干扰
e.对项目建设总投资的影响
2.应由监理工程师签发的文件包括( )。
a.临时支付证书
b.竣工结算支付证书
c.最终报表
d.最终支付证书
e.结清单
9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应( )。
a.以自己的名义签定合同
b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
c.在授权范围内单独与第三方谈判合同
d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务
4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。
a.批准招标申请
b.审核招标文件
c.负责编制标底
d.参加开标会议
e.监督评标过程
5.按照fidic合同条件的规定,在( )期限内承包商都有权提出索赔。
a.合同签字日到发布开工令日
b.开工令日到颁发工程移交证书日
c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
e.结清单生效日之后到提出合同争议日
6.下列合同中,属于主合同的`是( )。
a.施工承包合同
b.施工分包合同
c.担保合同
d.监理合同
e.工程保险合同
7.在fidic土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险。
a.战争、动乱等
b.工伤事故
c.正常的恶劣天气
d.设计不当造成的损失和破坏
e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏
f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
8.仲裁协议包括如下( )内容。
a.请求仲裁的意思表示
b.不向法院起诉的承诺
c.仲裁事项
d.双方争议的解决方式
e.所选定的仲裁委员会
f.争议调解人
9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较( )等方面内容。
a.监理上作目标设置的合理性
b.项目监理班子组织机构的完备性
c.工作计划的可行性
d.承诺保证提前竣工时间的长短
e.提交的方案是否有创新性
10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容( )。
a.招标的目标
b.招标项目的范围和性质
c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款
d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素
e.工程的施工质量评定标准
监理合同
(以下称"甲"方)
被委托监理方为:_______工程咨询监理公司
(以下称"乙"方)
甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于:____年__月__日地点:_____
甲方(公章):________乙方(公章):____
法定代表人:_________法定代表人:_____
地址:____________地址:________
电话:____________电话:________
电挂:____________电挂:________
邮编:____________邮编:________
开户银行:__________开户银行:______
帐号_____________帐号_________
监理合同
甲方:
乙方:
风险提示:发包人的相对义务。
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于________年____月____日委托____市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。
1、工作内容检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。
2、检测依据。
(1)施工图设计文件;。
(2)《公路工程质量检验评定标准》;。
(3)《公路工程施工监理规范》;。
(4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。
3、甲方职责。
(1)按合同规定支付试验检测费用。
(2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。
(3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。以上费用由甲方承担。
4、乙方职责。
(1)严格按照有关技术规范进行试验。风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
(2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期________年____月____日至________年____月____日。
(3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式____份。
(4)自行负责试验检测人员及设备安全。
(5)检测报告应客观反映施工水平。
(6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。以上费用由乙方承担。
5、试验检测费用。
(1)检测费用由甲方支付。
(2)检测费用包干价____万元(大写:____万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。
(3)支付方式:此费用分三次进行支付。
第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元(大写:____万元整)。
6、违约责任风险提示:明确违约责任。
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
(1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。
(2)违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任。
7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决:本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁。
8、其他。
(1)未尽事宜,双方协商解决。
(2)本合同一式____份,甲、乙双方各执___份,经双方签字盖章后生效;报告交付验收,结清试验检测费用后,本合同自行终止失效。
甲方:
________年____月____日。
乙方:
________年____月____日。
监理合同
委托人(甲方): 监理人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在双方签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成以下一致补充协议条款,双方遵照执行,监理补充合同。
1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。
2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档,工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。
3、工程施工过程中,必须有相关专业的监理工程师在岗,并拍摄照片记录施工现场的施工质量情况,夜间施工时必须有专业监理工程师在场,关键部位工序必经旁站。
4、每周一向甲方上报监理周报和周例会纪要,每月25日之前上报监理月报,报表内容和格式必须符合甲方的统一要求,漏报一次在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
5、乙方派出的监理工程师应按甲方的要求进行工序检查并签字,甲方现场工程师进行抽查,发现一处(一次)漏检或补签,在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
6、乙方要加强对现场的质量控制,监理工程师发现质量问题后应及时下发监理通知单,并迅速抄报甲方。如甲方现场工程师发现质量问题,而乙方没有对该问题下发监理通知单,发现一项在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。如果甲方现场工程师或相关人员在检查时发现因监理监督不力造成的质量和安全隐患或问题一处(一次),在监理费中扣除违约金500(伍佰)元—1000(壹仟)元。
7、乙方监理工程师应对图纸达到熟知程度,甲方将不定期对监理工程师进行图纸业务考核,考核不合格者,乙方应向甲方支付违约金500(伍佰)元。
8、乙方各专业监理工程师应定人定岗,若需更换不称职的监理工程师或监理员应书面报甲方,未经甲方同意不准换人。
9、甲方有权要求乙方调换不称职的监理工程师,乙方应在甲方提出要求之日起两日内完成调整,并且在乙方调整人员期间保证监理工作正常进行。
10、乙方应按照优良工程的标准对工程进行管理。 11、监理范围: 工程规划图中所有建筑物及构筑物。包括设计图纸包含的全部内容及工程变更、延长工期等所涉及的全部内容。
12、监理期限:自原合同生效之日起,含原合同及本协议项下工程全部竣工验收,并且甲方与承包人之间约定的工程保修期届满之日止。
13、经双方协商确认:监理费按照施工中标价扣除暂列金及暂列金税金后的1%计取,取费为 元(大写: )。 14、付款方式:
不全或不符合质量标准,形成事实质量隐患或后期质量事故,并经权威部门认证,确实给甲方造成经济损失的,赔偿金按本协议总价款的2%执行。
16.1.4乙方不得擅自将监理业务转包,否则甲方有权单方解除原合同及协议,并报上级有关部门处理。
16.1.5在监理期间,若乙方监理水平低劣,未达到或完成监理目标及原合同和本补充协议有关内容,甲方有权单方解除原合同及本协议,合同范本《监理补充合同》。
16.1.6乙方负责施工单位建立样板工程并组织三方验收。
16.1.7乙方负责对施工档案进行审定,审定合格后向甲方提交。
16.1.8乙方负责将施工方提交的工程周报,质量评定及乙方的复检报告每周五向甲方提报,同时乙方负责对施工方提交的工程月报,质量评定及乙方的复检报告每月23日向甲方提报。
16.1.9乙方必须督促施工单位建立质量管理体系,协助甲方进行现场管理,协助甲方对施工组织设计工程施工方案及技术变更进行审定。及时提供材料质量样式、对进场关键材料样式、型号封样。
16.1.10乙方必须组织安排投标文件内列明的监理组织机构内的监理人员进行本工程的监理工作,同时乙方对拟在本工程中使用的常规检测仪器设备必须到位。
16.1.11乙方按照国家监理规范要求进行编制资料,同时必须按照工程所在地的建设主管部门的要求进行监理资料的备案工作。
16.1.12乙方同意甲方直接从本协议总价款中扣原合同及本协议的违约金及各种损失,不足部分由乙方向甲方另行支付。
16.1.13乙方需对施工单位的内业资料进行检查,并承担资料不全的连带责任。
16.1.14乙方需安全生产和文明施工负监理责任。 16.2甲方的责任与权利。
16.2.1如涉及设计变更时,甲方应按原合同及本协议有关要求,在施工前向乙方提交设计变更。
16.2.2甲方有权随时检查乙方对施工现场的监理内 业及外业工作,督促施工计划的实施。
16.2.3甲方负责组织乙方及相关人员召开日、周、月的工程协调会议。
16.2.4甲方全力支持乙方对施工单位的合理处罚。 16.2.5乙方对施工方提报的工作量签证与技术签证、施工组织设计再确认,必须经甲方的确认后方可生效。
16.2.6甲方每月对乙方进行一次量化考核。分值在95分以上为优秀、90-95分之间为优良、80-90分之间为合格、70-80分之间为基本合格、70分以下为不合格。按照考核分值优秀当月奖励10000元、优良当月奖励3000-5000元、合格不奖励不扣除、基本合格每月扣除5000-10000元,不合格除按要求整改外,扣除10000-15000元/月。
17、本协议如有未尽事宜,双方另行协商处理。 18、本协议与原合同具有同等法律效力,本协议与原合同不一致的地方,以本协议为准。
19、乙方经年检有效的营业执照复印件,组织机构代码证复印件、资质证书复印件、招标文件以及乙方投标文件各项内容作为本补充协议的附件,同本协议具有同等法律效力,附件与本协议约定的内容不一致的,以本协议为准。
本协议共6页,一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,具有同等的法律效力。协议自双方授权代表签字盖公章或合同专用章,加盖骑缝章之日起生效。
(横线以下为双方签字盖章,以下无正文) 甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
协议订立时间: 年 月 日
监理合同
委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。
一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1。 本合同标准条件(第二部分);
2。 本合同专用条件(第三部分);
3。 本合同附加合同条款(第四部分);
4。 实施监理方案和内容(第五部分);
5。 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理方向委托方承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。
五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬。
本合同自_______年_____月_____日开始实施,至_______年______月______日完成。
本合同一式_____份,具有同等法律效力,委托方______份,监理方_____份。
委托方 单位名称 (公章) 年 月 日
法定代表人 (签章) 委托代理人 (签章)
联系人 (签章)
住所(通信地址)
电 话 传 真
开户银行
帐 号 邮政编码
监理方 单位名称 (公章) 年 月 日
法定代表人 (签章) 委托代理人 (签章)
联系人 (签章)
住所(通信地址)
电 话 传 真
开户银行
帐 号 邮政编码
付款方 单位名称 (公章) 年 月 日
法定代表人 (签章) 委托代理人 (签章)
联系人 (签章)
住所(通信地址)
电 话 电 挂
开户银行
帐 号 邮政编码
监理合同
本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
4、《公路工程施工监理规范》(jtj 077-95)
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本_________份,双方各执_________份。
监理合同
建设单位(全称): 委 托 人(全称): 监 理 人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
1.工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模:
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
本合同签订后,三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。
1、签约酬金(大写): (: )。 包括:
1、监理酬金;
2、相关服务酬金。
2、计费办法:
(1)、公开招标监理项目计费办法以预算清单编制依据为准,
(2)、县工程监理机构库内抽取监理项目计费方式根据〔xxxx〕xx号的规定,参照〔xxxx〕xx号文件《xxxxxxxxxxxxxxxxx》的规定执行。
3、结算方式:结算时,根据实际监理范围的工程造价,按预算编制(招标项目)或监理机构库管理办法规定的相同取费标准及系数,并按投标优惠率(招标项目)计算监理费,最终以xxxxxxxxxxx审核为准。
自 年 月 日始,至 年 月 日止(延期不增加费用)。
1. 监理人向建设单位及委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 建设单位及委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供必要的配合和资料,并按本合同约定支付酬金。
1. 订立时间: 年 月 日。
2. 订立地点: 。
3. 本合同一式 柒 份,具有同等法律效力,建设单位 贰 份,委托人 贰 份,监理人 叁 份。
建设单位:(盖章)
委托人:(盖章) 监理人:(盖章) 地址: 法定代表人 (或)授权委托人: 开户银行: 账号: 邮编: 电话:
地址: 法定代表人 (或)授权委托人:邮编: 电话:
地址: 法定代表人 (或)授权委托人: 开户银行: 账号: 邮编: 电话:
监理合同
(以下称"甲"方)
被委托监理方为:_______工程咨询监理公司
(以下称"乙"方)
甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于:____年__月__日地点:_____
甲方(公章):________乙方(公章):____
法定代表人:_________法定代表人:_____
地址:____________地址:________
电话:____________电话:________
电挂:____________电挂:________
邮编:____________邮编:________
开户银行:__________开户银行:______
帐号_____________帐号_________
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是_________。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。
监理合同
本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
4、《公路工程施工监理规范》(jtj 077-95)
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________ 乙方:(盖章)_________
法定代表人:(签字)______ 法定代表人:(签字)_______
监理合同
委托方(以下简称甲方):联系电话:
受委托方(以下简称乙方):联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚信的原则上,就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议。
1、工程地点:
2、工程监理内容:
3、工程监理方式,双方商定采取下列第种合作方式。
a、全程式监理
b、阶段式监理
4、合同价款(人民币)元(金额大写)。
1、如果采取全程式监理,甲方负责协同乙方对该项工程现场,进行实际勘探工作。
2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。
合同执行中如有事项变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程监理费用。
双方约定本工程施工质量按下列第项标准执行。
a、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》
b、其他规定:
a、双方约定合同生效后,甲方先支付乙方工程总监理费%,即元;工程中期验收后,甲方向乙方支付工程总监理费%,即元。
b、支付方式:
如果甲方选择全程式监理方式,乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的各项验收报告单。
因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
双方发生争议,协商解决不成时,按下列第项方式解决。
a、向北京市仲裁委员会申请仲裁;
b、向人民法院提起诉讼。
本合同经甲、乙双方签订后生效。
监理合同
本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况:
工程名称:_________
工程地点:_________
工程规模为:_________
2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。
(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;
(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;
(3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。
8、乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。
11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满,提交监理总结,结清监理报酬后自然失效。
12、本合同正本一式两份(正本要求每页小签),双方各执一份,具有同等法律效力。副本十份,双方各执五份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
地址:_________ 地址:_________
电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
签约地点:_________ 签约地点:_________
监理合同
乙方:____________________________________。
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围。
甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用。
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。
第三条条款定义。
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。
4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。
5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。
7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任。
由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款。
鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1.额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9.违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
10.奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。