通过签订合伙协议,合作双方明确各自的权利和义务,实现资源共享、风险共担以及利益共享的目标。合伙协议的范文提供了各个方面的模板和指导,可以作为起草合同的参考资料。
劳务合伙做工程协议书
甲方:
乙方:
为共同搞好______工程项目的施工生产工作,顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》,甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容:图纸内所有钢筋工工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。
5、双方商定本工程工期90天,乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自______年______月______日起计。
6、乙方签订合同前必须交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。
7、承包范围及价格:范围:钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格:按建筑面积,每平方米28元(含基础)。
二、甲方工作。
1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
三、乙方工作。
1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排。
四、关于工程款及结算的约定。
1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。
2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%。
3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;
五、关于材料供应的约定。
本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备,发生了质量问题和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。
六、关于双方责任的约定。
1、甲方的责任:甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。
2、乙方的责任:不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造成人员伤害,由乙方负责。
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。
七、关于设计与施工及验收的约定。
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。
3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
八、奖赏和违约责任。
1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方1000元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的1%加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
九、合同份数。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十、其它。
本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
_____年______月______日。
劳务合伙做工程协议书
协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您!
合伙人:________(以下简称甲方)。
合伙人:________(以下简称乙方)。
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围。
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
五、盈余分配与债务承担。
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙。
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为。
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满。
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决。
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充。
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________。
___年___月____日。
合伙做工程的协议书
为了明确合伙人的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求,经双方反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守:
合伙人甲:姓名(以下简称甲方)。
合伙人乙:姓名,姓名(以下简称乙方)。
工程项目名称:____。
工程施工地点:____。
经甲乙双方合伙人共同协议,在合法合理的前提下,双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同,以公正及合法的平等互利的'原则为基础进行经营,明确投资利润分配依据,在合法合理的前提下而实现各方利益化。
本工程预计投资____万元,前期甲乙双方出资人各出资____万元,后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日,各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款,出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。
投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)。
1、合伙事务施工现场执行总负责人:______负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。
2、合伙事务当中由______负责与____管理委员会收款及业主的函接工作。
由合伙人______负责现金及银行存款管理(出纳),由合伙人委派______负责帐务处理(发票管理),支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。
设立该项目工程专用帐户,合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。
合伙期间一方不得退出。
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
双方合伙人必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉当地法院解决。
本合同一式三份,每份共三页,双方各执一份,签字生效。
合伙人甲签字:
______年______月______日。
合伙人乙签字:
______年______月______日。
劳务合伙做工程协议书
甲方:
乙方:
为共同搞好______工程项目的施工生产工作,顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》,甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容:图纸内所有钢筋工工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。
5、双方商定本工程工期90天,乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自______年______月______日起计。
6、乙方签订合同前必须交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。
7、承包范围及价格:范围:钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格:按建筑面积,每平方米28元(含基础)。
二、甲方工作。
1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
三、乙方工作。
1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排。
四、关于工程款及结算的约定。
1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。
2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%。
3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;
五、关于材料供应的约定。
本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备,发生了质量问题和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。
六、关于双方责任的约定。
1、甲方的责任:甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。
2、乙方的责任:不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造成人员伤害,由乙方负责。
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。
七、关于设计与施工及验收的约定。
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。
3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
八、奖赏和违约责任。
1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方1000元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的1%加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
九、合同份数。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十、其它。
本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
_____年______月______日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
合伙工程协议书
甲方:身份证号:
住址:
乙方:身份证号:
住址:
经甲乙双方友好协商、达成以下合伙协议:
第一条合伙企业基本情况。
名称:
住址:
出资额:
类型:
经营范围:
第二条合伙期限。
合伙期限年,自工商部门核发营业执照之日起开始计算。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第三条出资金额、方式、期限。
(二)双方以现金方式出资,于2012年__月__日以前交齐。
(三)本合伙企业出资共计人民币___元,大写。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第四条盈余分配与债务承担。
合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
(一)盈余分配:合伙人投资成本全部回收以前,各合伙人依照出资比例对合伙企业利润进行分配;合伙人投资的成本全部回收以后,合伙企业的利润由各合伙人平均分配,即各合伙人各自享有二分之一的利润分配额。
(二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以投资比例为依据,按比例承担。
第五条入伙、退伙、出资的转让。
1.新合伙人入伙,必须经双方合伙人同意;
2.合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前90日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。
经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。
第六条合伙负责人及合伙事务执行。
(一)甲方负责经营管理及财务出纳;乙方负责财务会计。
(二)合伙协议约定或全体合伙人决定,委托甲方为合伙负责人,其权限为:
1.对外开展业务,订立合同;
2.对合伙事业进行日常管理;
3.出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;
4.支付合伙债务。
第七条禁止行为。
(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙企业,造成的损失自行承担。
(二)禁止合伙人参与经营与本合伙企业竞争的业务。
(三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易。
(四)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
第八条违约责任。
(一)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。
(二)合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合作人承担赔偿责任。
第九条合同争议解决方式。
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
第十条其他。
(二)本合同一式两份,合伙人各执一份;
(三)本合同经全体合伙人签名后生效。
文档为doc格式。
劳务合伙做工程协议书
甲、乙、丙、丁四方经平等协商,就合伙承包程事宜,达成如下一致,供各方信守。
项目名称:
项目地址:
合伙人:
1、甲方:身份证号:
2、乙方:身份证号:
3、丙方:身份证号:
4、丁方:身份证号:
一、合伙宗旨。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围。
合伙项目以标合同确认的项目内容及范围为准:
甲、乙、丙、丁四方合伙承包的项目,对外以名义出现。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的'项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1、甲方以方式出资,计人民币元,所占比例%;
2、乙方以方式出资,计人民币元,所占比例%;
3、丙方以方式出资,计人民币元,所占比例%;
4、丁方以方式出资,计人民币元,所占比例%;
5、各合伙人的出资,于人负责人统一保管,其他合伙人有监督和核查权。
五、盈余分配与债务承担。
1、盈余分配:除去经营成本,日常开支、工资、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,将按所占比例分配。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的所占比例为依据,按比例承担。
3、合伙四方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
六、退伙。
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需要经各方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务。
2、方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3、甲、乙、丙、丁四方无论出资多少,每个人都有表决权。
4、支出元,需经通报各个合伙人同意方可执行。
5、重大事项应由合伙人同意方可执行;未经合伙人同意擅自作主造成的损失自行负责。
八、禁止行为。
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满。
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担,分配。
十、其他。
1、经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充修改,以补充修改后的内容为准。
2、若四方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同等法律效力。若协商不成,则内江市所在地法院解决。
十一、本协议一式四份,四方各执一份,具相同的法律效力。
甲方:
乙方:
丙方:
丁方:
合伙做工程的协议书
为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。
合伙人:姓名性别、男、现家庭住址。
身份证电话。
合伙人:姓名性别、男、现家庭住址。
身份证电话。
工程施工地点:______镇棉花村棉花屯。
经双方共同协议,在合理合法的前提下,前期张三方出资承包______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程,本协议明确投资利润分配依据。
本工程预计投资________万元,前期________出资人、________出资____万元,前期________万元本金及借代利息由________与________共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定,如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资,双方出资人当中某人如果因所出金额不到位,可以内部协商进行借贷,本合同签字之日起,合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳后向各投资人出具收据,投资款用于支付______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。
投资利润与亏损分配比例:(100%)工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后,开工前3月内首先用于归还合伙人________的投资本金、后期再分配利润,(如项目出现亏损,合伙双方按比例分配各占50%亏损)。
1、建设单位甲方________施工方。乙方________共同协商签订主合同。
2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人________负责,在施工过程中的'班组确定,材料采购定价等现场一切事务由________与________双方合伙人管理。
3、合伙事务当中由________与________负责与收款及业主的衔接工作。
4、合伙事务当中由________岀资负责与________签订内部承包协议,该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人(各占50%)共同分担。
由黄亮负责现金及银行帐务存款管理、(发票管理,支出发票及费用由双方签字确认可报销)、任何一方不得私拉乱用工程款项。
合伙期间任意一方不得退出,如需退出必须由双方同意方可退出。
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
合伙期满,双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。
双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。
本合同与________年________月________日签订的______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程,及________年________月________日签订的工程互相______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份4共页双方签字生效、具有法律效力。
合伙人签字:______年______月______日。
合伙人签字:______年______月______日。
签订在场人______年__________月______日。
文档为doc格式。
工程合伙承包协议书
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:
第一条总则。
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用。
2.1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。
2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:。
第三条甲方职责。
3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
3.3甲方在青岛完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
3.4协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责。
4.1项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。
4.2乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。
4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。
4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。
4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。
4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。
4.8本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。
甲方:____________________。
委托代理人:_________(签字)。
_______年_______月_______日。
乙方:____________________。
委托代理人:_________(签字)。
_______年_______月_______日。
合伙承包工程协议书
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
丙方:
身份证号码:
甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围。
合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。
2.如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。
五、盈余分配与债务承担。
1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。
六、权利与义务。
2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
七、禁止行为。
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满。
1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。
九、纠纷解决。
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十、生效及补充。
1.本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份;
2.未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。
甲方:
_____年_____月_____日。
乙方:
_____年_____月_____日。
丙方:
_____年_____月_____日。
工程承包合伙协议书
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包______________________美好乡村工程建设事宜,达成如下一致,须各方共同遵守。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
合伙承包工程项目范围:_________以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准;甲、乙双方合伙承包的该工程项目,对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。
合伙期限:_________合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。
1、甲方出资额为,占全部出资比例的_________%。
2、乙方出资额为,占全部出资比例的_________%。
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。
2、甲方负责该工程项目部全部管理工作;
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项;
4、甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以起诉诸于法院。
1、本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
______年_____月_____日。
______年_____月_____日。
合伙承包工程协议书
合伙人:________(以下简称甲方)
合伙人:________(以下简称乙方)
合伙人:________(以下简称丙方)
甲、乙、丙三方经平等协商,就合伙承包乐雅高速公路主线k90+050―k93+000及雅安连接线lk0+000―zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
乐雅高速公路主线k90+050―k93+000及雅安连接线lk0+000―zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资方式、金额及时间。
1.甲方以前期承包工程和现有机具出资。
2.乙方以现金方式出资贰佰万元。
3. 丙方以现金方式出资捌拾万元。
4. 股份均摊。
5. 在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位,以前出资部分不计算股份,不计算利息,待工程完工后未出现亏损就退还本金,如有亏损,照样承担亏损部分。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配:均分。
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按比例承担。
六、退伙
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
3. 丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理;
4.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,另行协商,并订立补充协议。
合伙人:
身份证号
联系电话:
合伙人:
身份证号
联系电话:
合伙人:
身份证号
联系电话:。
___年___月____日
工程合伙协议书
为了明确双方的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求,经双方反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守:
一、合伙人组成:
合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。
身份证号码:电话:
合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。
身份证号码:电话:
合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。
身份证号码:,电话:
二、三名合伙人共同投资,承包xxxxxxxx一期续建建设项目工程。
经双方共同协议,在合法合理的前提下,齐抓共管,同舟共济,为了集体利益,
舍小我,不计个人得失,发扬艰苦创业精神,共谋发展,本协议明确投资利润分配依据。
四、盈利分配及债务(亏损)承担。
程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金,再分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)。
2、由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹借,因此出现的借支返还利息需要从三方合作项目中,根据各自股份进行单独分别计算,采取各负其责的方法,自负盈亏。
3、每笔工程款到账后,若需还各自债务,按投资比例进行分配。
4、在完成本工程项目过程中,三方每月最高可支取工资xxx元,做为自身日常开销,三方除基本工资的开销外,不得挪用公款,否则每次将无条件接受按所占股份比例的1%扣除,支付给守约方。
六、合伙管理及责任分工:
1、合伙事务总负责人关系和签批工程款事宜。
2、在施工过程中的班组确定、材料采购定价等现场一切事务由三方合伙人委派。
3、施工现场执行技术总负责人由。
七、财务管理及制度。
1、由xxxx负责现金及银行存款管理,聘请会计一名负责帐务处理。
2、任何费用xxxx元以内由支出方、财务负责人xxxx)签字即可支出、报销;支出发票及费用在xxxx元以上(含xxxx元),需通过三方共同签字方可支出、报销,若其中一方不在现场需电话通知其同意。
3、财务账务对三方需公开、透明,每周必须三方对账一次,时间由三方商量确定。
4、工程款到账后,立即交由xxxx负责管理,并由聘任会计入账。
5、在本工程结束前,工程款只能用于本工程的所有开销,不得挪借他用。
合伙期间一方不得退出,如需退出务必由其余两方同意方可退出。
九、权利和义务。
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
十、合伙期限。
合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
十一、违约责任及纠纷解决。
双方必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的.违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉法院解决。
十二、组成合同的文件。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
合伙人签字:
附件:双方身份证复印件;
合伙承包工程协议书
合伙人:(以下简称甲方)。
合伙人:(以下简称乙方)。
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
合伙项目以公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
1.甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占%。
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的.出资为依据,按比例承担。
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人: