承包是一种常见的商业合作模式,通过委托双方分别承担自己的责任来实现项目目标。这些承包范文涵盖了建筑、工程、农业、教育等不同领域的实际情况和解决方案。
工程承包协议书
发包单位:(甲方)。
一:工程名称:
二:承包范围:工程所有施工内容。
三:承包方式:包工包料。
四:开竣工时间:开工时间年月日。
竣工时间年月日。
五:质量要求:
六:验收标准:依据现行相应工程施工规范,以甲乙双方验收为准。
七:保修日期:一年,即从竣工验收合格之日开始算起。
八:双方责任:
甲方:1:负责提供水电源至现场50米。
2:负责及时按照形象进度进行工程拨款。
3:负责保证现场满足施工要求。
4:负责工程施工中的有关协调工作等。
乙方:1:负责施工人员安全,由于施工过程违章造成的不安全。
事故,责任自负,承担一切经济损失。
2:搞好工程管理,施工过程中,一切执行现行有关规范。
规定,保证施工工期,保证工程质量合格要求。
3:爱护甲方原有设施,损失照价赔偿。
九:结算办法:1:本工程结算均执行20__年4月1日颁布的山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。
2:施工企业按照三类丙级取费。
3:建设单位定价部分,执行定价进行结算。
4:合同定价部分:
a
b
十:拨款方式:
1:工程开工按照预算的%拨款;。
2:工程竣工验收后,内按照预算值的%拨款;。
3:工程竣工验收后,内结算完毕,按照结算值的%。
拨款,余款%一年后付清(一个月内)。
十一:双方争议:若发生争议,由淄博法律仲裁部门进行仲裁。
本合同一式份,双方签字后生效,工程款付清后失效。
发包单位:(甲方)代表。
承包单位:(乙方)代表。
工程承包协议书
甲方:
乙方:
地点:
一、土方挖运暂定1公里之内,挖运价每立方米元(捌元伍角整),运距超过1公里,每立方增加1元,挖煤装车元一吨,如果挖方超过深度1元,超过米,另处计价。
二、结款方式:每月25号按当月实际挖运的工程量计价,第一个月支付实际工程量价款的80%,第二个月按实际工程量全部付清(不包括前一个月的20%),第一个月的20%余款在一个季度之内付清。油料由甲方提供,结帐时甲方扣回。
三、进场前,人员的吃、住等由乙方自己解决,其中搭建临舍的费用按搭建的实际工作量,由甲方后期追加。另处人员的生活费用,进场前半个月由乙方自己承担,半个月以后由甲方解决。
四、乙方的工作人员不准在施工现场发生打架斗殴事件,集体闹事等现象,做到文明施工,服从甲方人员的管理及调配工作,必须按项目部每月下发的生产料单完成当月任务。
五、所有进场的机械和人员保险由乙方自己承担购买,一切安全责任乙方自己负责,甲方不承担任何责任。
六、在施工中如果出现煤盖石过硬或者石头等问题,致使乙方无法施工,甲方根据实际情况,甲方自己负责。
七、乙方机械人员进场后,因甲方的原因不能施工,所造成的经济损失由甲方承担,挖土机每天_______元(_______元整),运输车每天_______元(_______整),装载机每天_______元(_______整)。
八、当月工程量的确定必须由甲方、乙方共同测定,并共同认可的数据来计算价款。
九、甲方给乙方提供油价格一律按市场价计算。
十、未定事宜,以补充协议再执行。其它条款按甲方提供的大合同条款执行为准。
十一、本协议书在乙方人员机械设备按时进场生效,本协议一式三份,甲乙双方各执一份,存档一份。
甲方:
乙方:
日期:
工程承包协议书
甲方将其承建的________地下室外墙防水工程,承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此协议,当事人双方必须全面履行此协议规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
第一条、甲方承包给乙方的地下室外墙防水工程位于_____________,承包范围为_____________。
第二条、甲乙双方约定承包方式为包工包料,材料必须送检,有结论报告时方可进行施工。
第三条、甲方根据现场施工需要,提前三天通知乙方进场时间,乙方必需按甲方预定的时间完工,不得拖延时间,若延期以每日______元支付工期违约金,从工程款中扣除。
第四条、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工,不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。
第五条、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
第六条、乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中,乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安,按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之,乙方所发生的一切安全责任事故,概由乙方自行负责,甲方不负任何责任。
第七条、按实际施工数量按实结算,单价______元/平方米,该单价无论市场价格如何变化均不作调整。
第八条、甲方需于工程完工付款70%,20%于一年内支付,余下10%保质期满,结清余款。
第九条、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作,负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底,安全教育培训。
第十条、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作,甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资,否则追究相关责任。
第十一条、甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
第十二条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条、因本协议而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第十四条、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。
第十五条、本协议的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
签约时间:
工程承包协议书
委建方:高基乡中心小学(简称甲方)。
承建方:(简称乙方)。
经甲、乙双方协商,甲方同意将高基乡中心小学校舍维修加固工程承包给乙方,特签订如下协议:
一、甲方的要求和应履行的职责:
(1)提供电源、水和放料场地。
(2)工程经甲方验收合格后,甲方支付给乙方材料和施工费:
二、乙方应履行的职责:
(1)在确保安全的前提下,乙方自行承担施工中的安全责任。
(2)乙方完全按甲方意图进行施工,在施工过程中不得破坏甲方的校园设施。
(3)确保按时完工,竣工时间为自签字之日起不超过15天。
(4)如施工不合格,反工的材料和施工费全由乙方负责,与甲方无关。
此协议书一式三份,甲方、乙方各执一份,县教育局核算中心报账用一份。此协议自签字之日起生效。
甲方:乙方:
责任人签字:责任人签字:
20__年_月_日20__年_月_日。
工程承包协议书
分包单位:
按照《中华人民共和国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工协议并一致确认以下条款内容:
第1条工程概况。
1.3工程面积:钢结构部分平方米。
1.4工程内容:钢结构及维护和保温工程。
1.5承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容。
1.6设计单位:
1.7监理单位:
开工日期:
竣工日期:
总日历日期:日历天
质量等级:合格。
协议价款:万元。
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。
安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。
第2条协议文件及解释顺序。
4、工程联系单;。
5、工程签证。
第3条协议文件使用的标准适用法律。
适用法律情况:国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本协议文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市的规定为准;上海市无规定的,以国家的规定为准。
适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。
第4条图纸。
甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
第5条甲方驻工地代表。
甲方委派同志为驻工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表。
乙方委派同志为驻工地代表。
乙方委派负责现场施工。
上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条甲方工作。
甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按协议支付工程款。
第8条乙方工作。
乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。12文章来源:
个人转载本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
第9条进度计划。
乙方应在图纸出齐7天后,向甲方提供施工组织设计,如甲方分阶段提供施工图纸,乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天,以书面形式批准上述文件或提出修改意见,逾期视为确认。
第10条工期提前和延误。
本工程甲方标书要求总工期为天。
本工程乙方如按75天完成,甲方给予万元人民币的奖励。
如乙方不能在75天内完工,则给予万元人民币的处罚(付款方法及细则另见协议补充)。
工程承包协议书
甲方:xx建工集团房地产开发有限公司(以下简称甲方)
乙方:xx建工集团青口分公司xx项目部(以下简称乙方)
甲方将三兴花园小区e2#楼住宅地委托乙方拆迁及开发建设(建筑面积约为8300平方米,项目名称为三兴花园e2#楼工程),经双方协商,现就工程中的具体问题及事项达成如下协议:
1、乙方按规划要求组织设计、施工,工程图纸经甲方认可并报规划部门同意后方可施工。乙方实行大包,甲方已经交纳的土地款待乙方工程开工后,经双方确认,由乙方用建设面积折算返还(预售价格为4400元/m2)。
2、付款方式:工程分为两个阶段,第一阶段为拆迁推进期。该期间主要为施工区域内影响工程施工的住户及表面建筑设施的拆除。抓紧设想设法做好协调和沟通工作,以保证后期施工的顺利进展。该时期为工程中的重点,即既要保证顺利拆迁,又要做好稳定,防意外事态发生。第二阶段为工程施工阶段,该阶段主要是确保施工质量和进度 安全,以便工程与时俱进,按计划完成。
3、乙方在工程期间,负责做好e2#楼的道路、给排水、绿化、供电、通讯、防雷等附属建设,一次性将e2#楼建成使用。
4、甲乙双方e2#楼承包协议签订后,双方按承建面积冲抵钱款。甲方实得面积为:可回收土地出让金约230万元,前期拆迁补偿款约为400万元,利润分成50万元,共计680万元。抵面积约为1545平米。由甲方按单元优先挑选所得面积,剩余面积归乙方所有,售楼税收及费用由双方各自负担,另一方不得干涉。
5、乙方可以自行与银行协商办理售房按揭贷款,由此所产生的责任由乙方负责,甲方协助提供所需资料。
6、乙方应以xx建工集团的名义施工,并在甲方管理与监督下进行开发建设。甲方可委派工程管理人员进驻项目部,负责管理工程的计划、施工、安全等工作。乙方须严格按照小区总体平面图、规划方案(包括楼房布局、层数、面积)进行施工,如有违反,甲方有权责令其停工,进行处罚,一切后果由乙方负担。
7、乙方可以自主售房,且自负盈亏。工程期间所发生的一切费用均由乙方负责,与甲方无关。配套费由甲方请示建设局同意后可以免征。乙方在工程中所产生的责任及债务由乙方自行负责。工程维修由乙方负担。
9、在工程期间,甲方要全力协助乙方工作,做好一切力所能及的`后勤保障等工作。
10、双方未尽事项,可协商解决
本协议经签字生效,甲乙双方存留并自觉遵守。
甲方: 乙方:
工程承包协议书
房主人:____________(简称甲方)。
承包负责人:____________(简称乙方)。
甲方位于xxx县江北区修建私人房一座,现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协议商量同意,特签订如下协议:
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,按城建设计图纸施工,室内按甲方设计要求建筑,包括厨房、卫生间布置制板。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。
4、双方责任:施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失,如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。
5、结算付款方式:工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算,甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方,全部工程结束验收合格后,全部结算付完工钱。
6、安全施工:乙方施工队伍的技术素质必须讲究,要安全文明施工,按规范施工,如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。
7、施工期:施工期间,要求在个月内完成主体全部承包工程。
8、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决或按合同法处理。
9、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效。工程结束验收合格,结清工程款后自行终止。
甲方签字:____________。
乙方签字:____________。
20xx年xx月xx日。
工程承包协议书
经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本协议,条款如下:
1、工程地点:
_________.
2、工程总造价:
_________万元(大写)。
3、工期:
乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格_________级。
4、开工准备。
甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付。
苗木栽植完毕,经初验合格后,付协议价的1/3;半年后经复验合格,再付协议价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。
6、工程质量。
(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;。
(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;。
(2)栽植后及时封堰浇透水;。
(3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;。
(4)苗木要及时防治病虫害;。
(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;。
(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_________个月,养护标准达到_________,其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任。
甲方责任:
(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
(2)甲方如未按协议规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:
(1)工程质量不符合协议的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_________元。
9、协议的生效与终止。
本协议自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、协议份数。
本协议一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本协议未经事宜,双方协商解决。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)_________。
签订地点:_________签订地点:_________。
工程承包协议书
承包方(乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
1.工程名称:;
2.工程地点:;
1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;
2、提供必要的施工条件;
3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;
4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;
5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;
6、按合同约定按时向乙方支付工程款。
4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;
5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;
10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。
11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。
本工程开工日期年月日,竣工日期年月日。
1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。
2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的.,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。
1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;
2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。
1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。
2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。
4、未按期按铁通网建[xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为.
2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[xx]262号文件执行。
3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[xx]303号文的规定调整相关费率后下浮%.
3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。
1、双方协商同意可解除本合同。
2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。
3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。
4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方严重违约致使合同无法履行。
5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。
1、乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;
2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;
3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
签约日期:年月日
签约地点:
承包工程协议书
依据《中华人民共和国民法典》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把______________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、施工工程的概况。
2、施工工程承包范围:
4、工程立项批准文号:
二、施工工程期限。
1、合同工期总日历天数_______天;。
开工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
2、工程工作遇到如下情形,经过甲方批准备案可以将工程期限顺延:
因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;。
因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
三、施工工程价款结算及付款方式。
1、由乙方完成工程量的____%,甲方付总造价的____%给乙方;。
2、乙方完成工程量的____%,甲方再付总造价的____%给乙方;。
3、当工程竣工验收后____天内甲方支付竣工结算总价的____%;。
4、剩余____%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
四、建筑材料、设备的供应和采购。
1、工程材料、设备由乙方采购。
2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
五、施工工程质量标准与验收。
1、质量标准:_________________。
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
六、安全施工。
按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
1、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
2、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
3、乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
七、质量保修。
1、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。
2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。
八、违约责任。
1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
在具备工程款拨付条件下,如因发包人责任未能按合同约定拨付工程款,每延期一天,发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。
2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日,发包人有权解除施工合同。发包人解除合同的,承包人机械设备和人员应及时撤出施工场地,机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由责任方承担。
承包人延期开工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任;承包人延期竣工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任。
九、争议解决。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、签订地点。
本合同在__________________________________签订。
十一、补充协议。
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效。
本合同自___________________________生效。
十三、合同份数。
本合同一式___份,均具有同等法律效力,发包人执___份,承包人执___份。
发包人:______承包人:______签订时间:______。
承包协议书装修工程承包协议书
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家政策的规定,本着平等协商、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权转包(出租)事宜协商一致,订立本合同。
一、转包(出租)面积。
甲方将其承包经营的_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地(地名、面积、等级、四至、土地用途附后)转包(出租)给乙方从事_________(主营项目)生产经营。
二、转包(出租)期限。
转包(出租)期限为_________年,即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、转包(出租)价款。
转包(出租)土地的转包金(租金)为每年_________元人民币(其中包括、不包括依法向国家和集体缴纳的农业税费等)。
四、支付方式和时间。
乙方可以采取下列第_________种方式和时间支付转包金(租金)。
1、现金(一次或分次)支付转包金(租金)的方式,支付时间为_________。
2、实物(一次或分次)支付转包金(租金)的方式,实物为:_________,支付时间为_________。
五、交付时间和方式。
甲方应于_________年_________月_________日前将转包(出租)土地_________或一次性全部交付乙方。
六、权利和义务的特别约定。
1、甲方与发包方的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。但如因乙方不向甲方履行转包(出租)合同义务而造成甲方不能履约时,乙方应与甲方一起承担连带违约责任。
2、甲方有权监督乙方经营土地的情况,并要求乙方按约履行合同义务。
3、甲方有权在转包(出租)期满后收回土地承包经营权。
4、转包(出租)期限内遇自然灾害,上级给予甲方核减或免除相关土地上的税费义务和核发的救灾款,甲方应及时如数转给乙方。如需甲方办理手续的,甲方应负责及时办理。双方另有约定的除外。
5、乙方有权要求甲方按合同的约定交付转包(出租)土地承包经营权并要求甲方全面履行合同义务。
6、乙方获得土地承包经营权后,依法享有该土地的使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处置权。
7、乙方不得改变转包(租用)土地的农业用途,不得用于非农建设。
8、乙方依法保护和合理利用土地,增加投入以保持土地肥力,不得从事掠夺性经营,不得给土地造成永久性损害。
七、合同的变更或解除。
在本合同有效期内,遇下列情况之一者,可以变更或解除合同:
1、国家、集体建设需要依法征用、使用转包(出租)土地的,应服从国家或集体需要。
2、乙方在转包(出租)期限内将转包(出租)合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者,需经甲方和发包方同意,并签订书面补充协议。
3、甲乙双方中任何一方要求变更或解除合同,须提前_________个月通知另一方,并征得另一方的同意。
4、乙方在转包(出租)期间,若遇不可抗拒的自然灾害造成土地被毁而无法复耕的可解除或变更合同。
八、违约责任。
1、任何一方当事人违约,应向守约方支付违约金。违约金的数额为_________。
2、因一方违约造成对方遭受经济损失的,违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或由农村土地承包仲裁机构裁定或法院判决。
九、争议条款。
因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第_________种方式解决:
1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;
2、提请_________仲裁委员会仲裁;
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、生效条件。
甲乙双方约定,本合同须经双方签字并经_________乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
十一、其他条款。
1、本合同中未尽事宜,可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,发包方和鉴证、备案单位各执一份。
甲方代表人(签章):_________乙方代表人(签章):_________。
身份证号:_________身份证号:_________。
住址:_________住址:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_________签订地点:_________。
鉴证单位(签章):_________。
工程承包协议书
因施工需要,甲方将米脂中学学生公寓楼、教学楼工程的基础3:7灰土工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安 全 得到有效控制。经双方 友好 协商 订 立如 下协议,双 方共同遵守执行。
一、工程名称: 米脂中学学生公寓楼、教学楼工程
二、工程地点:米脂县
三、承包范围:3:7灰土垫层
四、承包工程内容:
外购黄胶土、白灰由消解现场运至工地的费用、机械、人工(土方进场发生和有关部门的协调费用由乙方承担)
五、工程承包方式:
1、包材料、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。(白灰甲方送至指定的地方,消解所需人工、机械、水、电和有关部门协调费用由乙方承担。消解后的熟石灰由现场运至工地的费用和有关部门的协调费用由乙方承担。)
2、单价:44元/立方米(压实方)
3、工程量计算以实际方量计算。
六、质量要求:
严格按技术交底施工,质量符合地基基础工程验收规范要求。
七、施工工期:按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响和延误工期。
八、付款方式:工程完工后付工程款50%,余款在基础验收后一次付清。
九、、双方责任:
a、甲方责任
1、甲方责任提供施工用电、照明和施工用水。
2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。
3、负责现场指挥管理,放线和标高控制。
b、乙方责任
1、机械操作规程施工,对工人进行安全,质量技术交底。
2、机械工人和司机持证上岗。
3、服从甲方管理人员指挥,严格遵守甲方有关规章制度。
4、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故(含第三者伤害)均由乙方负责。
5、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。
十、违约责任:
1、施工质量不符合要求,乙方应采取措施及时补救和返工。
2、除大、中、雨外,乙方不得以任何理由停工或延误工期。
十一、争议处理:
1、在协议履行过程中若发生争议,经调解仍不能解决时,任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。
2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外,双方都应继续履行协议,保证施工正常。
十二、其他规定:
本协议未尽事宜,甲方、乙方双方协调解决,一式三份,甲方存
两份,乙方存一份,具有同等法律效力,双方各签字生效,工程结算
后自动失效。
甲方(签字或盖章)________
乙方(签字或盖章):________
__年__月___日
承包工程协议书
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
甲方现将xxxx二期土建工程内的 主体砌体工程发包给乙方施工,为了加强管理,确保工程质量,及时安全文明地完成施工任务,明确双方职责,维护双方权益,经双方共同协商,特制定以下条款:
1、工程承包范围:xxxx悠山郡二期土建工程内的 主体砌体主工程。
2、工程承包方式:清工
3、工程承包内容: 楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。
4、工程承包价格:按建筑面积 元/平方米 ,完工后按施工图标注面积计算,其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排,乙方应无条件服从。
5、付款方式:开工后,乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上,乙方负责下属考勤工作,项目部管理人员监督,未及时考勤每天罚款100元,甲方在次月10天内按实发清,工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按 50元/ 天 支付,在不超支的前提下按己完成的70%,经项目部审核批准后允许借支。完工后付10%,竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准,审核意见最终确定权归甲方。
6、工程质量要求:优质工程、严格执行国家有关规程及标准,并按创标和省级文明标化工地要求施工。
7、工期:按照甲方制定的施工工期,服从甲方统一指挥,特别需夜间加班乙方必须无条件服从,乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场,甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下,甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工,乙方必须无条件服从甲方要求退场,双方按已完成工程量的80%结帐了结,由此造成的工期延误损失,由乙方承担。
8、乙方必须有固定在施工现场工人20人(其中技工12人,普工8人),遇工期紧张时需增加临时工人,人员数量必须及时上报项目部,临时工人工资按 60元/天 支付,算在月进度款内。
9、安全文明施工:
乙方施工人员进场施工后,乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同,严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规,严格遵守项目部规定的各项规章制度,协助甲方做好员工三级安全教育,无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育,推行文明施工、标化管理、提高意识,对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想,应针对性的进行文明施工,场容管理的规定教育、提高职工的意识,能够使职工自觉遵守以下事项:
对自班中的落手清工作,必须保证工完场清。
对当日施工段的施工道路每天清扫一次。
如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。
对职工应多组织开会,加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。
(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。
(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。
10、其他:
乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作,所内外驳运,但工资由乙方自负,甲方不作任何调整。
因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象,如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚,由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运,做到工完场清,及时做好废料利用和回收工作,甲方不负责任何点工工资及其他费用。
混凝土浇筑前模内必须清理干净,且负责淋水湿润模板直至满足为止。
乙方必须严格执行本合同各项条款,否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。
11、本合同壹式叁份,甲、乙双方各执壹份,报公司备案壹份,本合同自双方签字盖章后生效,本合同未尽事宜双方协商解决,以上条款双方共同信守。
注:13#、15#从一层算起。
发 包 人: 承 包 人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
周记
工程承包协议书
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,遵循平等、互惠、互利、自愿、公平原则,经甲乙双方协商一致签订本合同,具体协议条款如下:
1、工程地址名称:xxxx。
2、工期:一年内(下雨天除外)甲方必须有500万立方米沙给乙方拉运,甲方必须提供装载车3台24小时保持正常开工、装车、修路、卸沙处推平,甲方要确保24小时开工(下雨天除外)。
3、单价:0米至1500米运距内每立方米承运单价2.7元。若超出1500米以上的,甲乙双方另协商决定。
4、结账方式:以车箱实际量方及车箱斗上另加2.5立方米计算承运实际方数。甲方应每15天结算工程款一次,并在结算后2天内将这15天的工程款付清,若超出2天没有付清的,甲方应付给乙方逾期违约金,逾期违约金每天按总工程款的1%计算。
5、正常开工时,甲方的沙量必须保证乙方正常班(即每天9小时)每部车辆每天能运35车以上,若甲方无沙或量少(即每天无法达到上述运输车数的)给乙方造成误工损失的,由甲方负责,并补偿给乙方每辆车每天500元误工损失的同时,乙方有权提出变更协议,提高承运单价。
6、乙方车辆进场时,甲方预付给乙方前期生活等费用人民币伍万元整,并从乙方前3个月的工程款中陆续扣回。同时甲方应付乙方调遣车辆费每部车补贴人民币20xx元,但此费用甲方不能扣回。
7、乙方在施工过程中,如没有盈利等原因造成乙方无法继续施工的,乙方必须提前3天向甲方提出申请,甲方同意后并结清工程款项后方可退场。
8、柴油由甲方安排提供,油质必须以中石化油质为标准,单价以市场行情价为基准,但柴油单价最高不能超过7.2元/升,超出部分的,由甲方承担。乙方可以随时对油量进行抽样检查柴油的成率,若抽样检查柴油的成率是多少,之前所有设备所加柴油的升数就按此成率折算结算柴油款。
9、路面上相关执法,交警部门检查超载超重,车牌照由甲方负责解决。(如盗车贼车由乙方负责)。(施工工作中如有社会上闹事人由甲方负责摆平)。
10、拉沙必须一个车队拉沙,甲方不可另找车队参与,以免车造成纠纷。
11、未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,一份两张。甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效至工程完工账清后自动失效。
甲方:乙方:
【精品】工程承包合同模板集合八篇。
【精华】工程承包合同模板集合八篇。
工程承包协议书
由甲方承建的工程,需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请,甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容,为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任,根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款,供甲、乙双方共同遵守。
建设单位:
甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。
开工日期:___年___月___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。
总工期:________日历天。
按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。
1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查,若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评,甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金,等整改完成后退回。
2、工伤事故管理。若遇重大安全事故,出现重伤、死亡情况,应立即报告甲方,隐瞒不报一经查实,甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。
3、工伤事故的处理,凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故,甲方。
工程施工合同约定的计价原则执行,实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。
1、经甲乙双方协商一致,乙方同意按工程与业主最终结算总价的向甲方上交工程项目承包费和向甲方缴纳2%的企业所得税,乙方不需提供工程的材料、建安和劳务等成本发票。如有建设单位供应材料时,计算基数中应含建设单位供材的定额基价。建设单位每支付一笔工程款时,甲方即按照约定应上交的承包费和企业所得税在该笔工程款中扣收。
2、税费:本工程所涉及的税费由乙方全部负责承担。甲方在支付乙方工。
程进度款时,同时扣除或留取以上相应项目金额的款项,由甲方代收代缴。如有建设单位代扣代缴的部分,乙方凭完税证明进行冲抵。
3、乙方若需要向相关部门押证经营(建造师、工程师及五大员等相关证件),则要向甲方缴纳相关费用,若不需要押证就不需要缴费。
4、乙方独立核算,自负盈亏。
乙方采取“包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明、包验收合格、包违约赔偿、包费用、包税金、包利润上缴”的方式对本项目实行全面风险承包,依法经营,自负盈亏,自担风险。
乙方按甲方与建设单位签订的施工合同和补充协议相关条款规定的计价原则和结算方式办理。
1、乙方由_______(身份证号:___________________)同志为本工程乙方项目负责人,代表乙方对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工决算和维修等工作全面负责,并承担本项目承包合同书中约定的乙方的全部经济和法律责任。
2、乙方需向甲方缴纳施工风险担保金,缴纳标准为工程合同造价的____‰,担保金由甲方财务部专户存储,本工程施工风险担保金为:_________元(大写:_________________)。
(1)风险担保的范围,包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等及问题的处理;同时包含违反施工合同约定的义务、建设单位提出的违约处罚,不足部分由乙方自行负责全额赔付。
目施工风险担保金,直至影响消除为止。
(3)待竣工验收合格,完成结算、工程尾款收回(保修金除外)、档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算,确认武风险并签订退保协议后全额无息退还给乙方。若项目亏损或发生债务时,甲方将使用乙方缴纳的本项目风险担保金进行支付,差额部分由乙方自行负责全额赔付。
(4)在征得甲方相关管理部门和领导同意的情况下,成立”__________________________________________________”项目部和申请刻制”____________________________________________________”专用章,项目经理部需缴纳印章使用保证金:_______元,(大写:),并与甲方签订”印章使用责任书”后领用。该印章由乙方专人负责保管,该印章不得用于签订经济合同文件,仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审资料、交工资料、技术经济签证等有关事项,以上事项具体由乙方负责办理,与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方印章的,事前必须征得甲方同意批准后,方可盖章送出。
1、工程项目使用的资金全额由乙方负责组织且在甲方监督下运用,甲方概不负责资金的筹集事宜。
2、所有资金必须进入甲方指定的银行账户。
开户银行:银行账号:
3、乙方与甲方内部之间的业务来往款项,乙方应按约定及时支付款项,未按约定支付且未按付款计划支付的甲方有权从直接掌握的资金中代为扣收。
4、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定的由乙方应上缴的工程利润、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。
5、在收到业主方支付的工程款超过合同造价的80%时,甲方有权对包括工程质量、工程安全、债务、债权等项目管理内容进行综合审计,控制乙方工程尾款的支付。
6、财务管理未尽事宜以甲方指定的相关管理办法为准。
1、合同管理,乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、劳务等,必须以公司名义签订,凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等均不具有法律效应,甲方均不予认可。
2、甲方有权每半年根据需要与供货商核对应付账款余额,跟踪账款支付情况,核实是否有未结账务。
3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的,甲方有权按照相关法律要求追究乙方责任。
4、乙方对供应商管理失控,供应商起诉至法院,冻结或强制执行公司银行账户资金的包括公司本部及其他项目部银行账户的,甲方按月息5%向乙方收取资金占用费,并承担相关诉讼等费用。
1、甲方权利。
甲方有权利监督乙方在施工过程中遵守国家、地方颁布的法律、法规,严格。
执行建筑安装工程项目的有关规程、规范及验收标准。
2、乙方权利。
(1)乙方按照甲方与业主签订的建设工程施工合同及本合同约定,具体组织、指挥本工程施工管理、生产和各种经营活动的权利,甲方原则上不干涉。
(2)乙方具有独立的用人用工权、分配权、员工考核奖惩权。
(3)乙方根据工程需要对本工程需要的安装分包,机具、设备、材料供应物资具有独立的决定权,在同等条件下,乙方原则上应优先采用甲方的安装公司、材料供应及甲方的设备和周材。
(4)乙方根据甲方的相关规章制度,有权结合本工程的实际情况制定实施细则及管理措施。
(5)在全面完成本工程的履约责任后,乙方对本工程的合法盈利具有拥有权、使用权、支配权。
3、甲方责任。
(1)协助乙方的工程决算工作,帮助乙方办理工程的决算工作。
(2)积极解决乙方在施工中存在的技术、质量、安全、设备、材料等问题,协调项目内外关系,为项目的生产经营创造良好的内外环境。
(3)协助乙方处理工伤事故、劳务争议等事宜。
(4)积极协助乙方处理涉税及催款事宜。
(5)负责向乙方提供建造师、工程师及五大员等相关证件。
4、乙方责任。
(1)按规定为员工和工人购买五险。
(2)自行承担该项目明确的或隐藏的各种风险和责任。
(3)及时支付工人的劳务工资,若有拖欠情况,甲方有权直接将工程款支付给劳务队伍。
(4)严格遵守国家的法律法规,合法经营。
1、乙方承担由本工程引起的一切质量、安全、文明施工、工期、经济及治安刑事责任。
2、甲方发现乙方有下列情况出现之一者,在甲方多次协调未果的前提下,为确保甲方良好的社会信誉,甲方有权终止此合同,撤换承包责任人,并追求承包责任人及相关人员的经济及法律责任,所发生费用由乙方全部承担,并有权无条件接管所建项目后续工程。
(1)将工程转包(经批准的专业分包除外);
(2)管理人员配备不健全、不到位或不具有相应的资格证;
(3)工程出现重大质量、安全事故,造成对公司信誉的负面影响;
(4)未经甲方同意直接向建设单位收取工程款;
(5)项目出现重大经济纠纷或法律纠纷;
(6)乙方严重违约,不能保证甲方与业主签订的《建设工程施工合同》的履约;
(7)乙方私刻公司的各种印章。
3、甲、乙双方在履行本合同中发生争议应友好协商解决,协商不成,由重庆仲裁委员会仲裁。
甲方:甲方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
合同签订地点:_______________________________。
工程承包协议书
发包方(甲方):。
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑设计工程施工合同》的有关条款,结合本工程的具体实际情况,甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原则,甲方将所开发的项目土石方开挖及运输工程承包给乙方施工,经友好协商,达成如下协议:。
1.3承包内容:以甲方提供的设计图纸区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表;达到技术标准和甲方要求。
1.4承包方式:施工总承包。
1.5工期:天。
1.5.1开工日期:20xx年月日
1.5.2完工日期:20xx年月日
1.5.3若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。
1.6工程质量等级。
1.6.1本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-20xx》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范gb-50202-20xx》、《建设工程安全生产管理条例20xx》等进行施工和验收。
1.7工程造价。
1.7.1综合单价:。
(1)挖掘场内土石方,红线范围内本桩利用挖填方(中对中),按元/m3包干价执行;
(2)挖掘场内土石方外运到甲方指定地点(如有)的,按元/m3包干价执行;
(3)外调甲方其他项目土石方至工地平整、碾压夯实,按元/m3包干价执行;
(4)外购土石方至工地平整、碾压夯实,按元/m3包干价执行;
以上包干价工作内容包括但不限于机械进出场、清表、清淤、上车、内外运输、平整、碾压、刷坡、基坑基础开挖、房芯回填、便道及外部环路维护、清扫、洒水、迎检等)。土石方工实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。
1.7.2若基础挖掘采用炮机方式进行开挖,根据工程量及现场施工实际情况,双方同意价格执行市场平均价格。
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。(其中:运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,由甲方自行承担。)。
1.7.4计量方式和验收。
本工程土石方工程量以该项目开挖方实际方工程量计算,计算结果计立方米经双方认可并盖章后作为该项目计价的土石方工程量依据。
2.1甲方责任。
2.1.1检查施工进度计划完成情况。
2.1.2按合同条款支付工程款项。
2.1.3甲方为乙方提供倒土场地。
2.2乙方责任。
2.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料。
2.2.3施工现场内,工程竣工交验前,乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏,由乙方自行负责。
3.1甲方驻工地代表人:电话:
3.2乙方驻工地代表人:电话:
3.3乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议,应在签收后24小时内提出书面报告,甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定,并以书面形式通知乙方,乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后,在规定的时间内未提出指令的工作,所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中,如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求,进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划,且在限期内没有修正或弥补,除按合同违约条款执行外,甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施,以确保工程质量和进度。
对以下原因造成工期推迟,经甲方确认后,工期可顺延。
4.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。
4.2下雨超过8小时以上不能施工。
4.3因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。
5.2该工程完工并通过验收结算完毕,且乙方向甲方完整移交竣工验收资料后,剩余尾款待收到建设方拨付对应工程款之日起15个工作日内付清。
5.3支付方式:银行转账支付。乙方在结算时须合法税票。
5.4工程竣工后,甲方应组织相关单位、部门人员等在15个工作日内进行验收。
6.1乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
6.2乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、安全带等安全劳动保护用品,作业人员的人身安全防护工作。
6.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定,均应接受到规定的处罚,此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作,并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。
6.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。
本合同不得转让,未经甲方许可,本合同工程乙方不得另行转包。
8.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认,不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约,相应顺延工期,并按本合同有关条款承担责任和费用。
8.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到本合同约定的质量要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方承担违约责任。
8.3除双方另行协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行外,违约方承担上述责任后应继续履行合同。
8.4因一方违约不能履行,另一方欲中途终止或解除全部合同,应提前二天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任和费用。
8.5竣工是指乙方承担的土石方工程内容全部完成,乙方所承担的工程内容符合合同约定的质量标准,整体工程通过验收。
本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时,可向当地仲裁委员会申请仲裁。
10.1本合同由双方签订,双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,其它条款即告终止。本合同正本二份,双方各执一份。
10.2本合同款未尽事宜,甲、乙双方本着平等原则,要协商补充条款。
甲方:乙方:
法定代表或委托人:法定代表或委托人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
签订日期:签订日期:
工程承包协议书
甲方:
乙方:
一、经甲乙双方协商达成一致,就xx市xx区白云乡xx普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。
二、乙方的责任和义务:乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程,严格按照国家标准建设。
三、甲方的责任和义务:本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方,在甲乙双方签定意向性协议之日,乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币伍万元(小写:.00元)整给甲方,甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。如在2月内开不了工,甲方必须退还缴纳的履约保证金,并承担一切法律责任。
四、工程计算和付款方式:本工程按20xx年清单报价不上浮,不下浮,按最新定额当时当地市场调差,付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的70%,工程完工付款必须达到已完工程量的90%。
五、本意向性协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议具有法律效力,双方签字生效。
甲方:
乙方:
年月日
工程承包协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则,经建设单位同意和甲乙双方充分协商,决定联合组成xx精密零部件有限公司工程项目部,共同承担1#厂房、办公楼工程的施工任务。为明确双方的权利、义务,特订立本协议。
建设单位:
工程名称:1#厂房、办公楼及附属工程
工程地点:
工程内容:1#厂房、办公楼土建、钢结构、水电及部份围墙道路等
施工面积:1#厂房5774m2,办公楼3160m2
工程造价:
开竣工时间:
施工工期:180天
安全生产:无任何安全生产事故
文明施工:达到“xx市安全生产文明施工标准化施工现场”标准
其它:
(2)组织办理开工前工程施工合同备案、安全认证等应具备的手续;
(3)全面贯彻xx市第四建筑工程有限公司的各项规章制度;
(5)负责做好财务服务,为乙方设立单项工程财务台帐,双方可及时对帐;
(7)督促乙方严格履行工程施工合同,协助乙方解决施工中的管理问题,圆满完成建设单位发包的施工任务。
(3)乙方须执行甲方内部的各项管理制度,统一使用xx四建的标识,维护甲方信誉,对甲方、业主和监理公司提出的强制性意见负责加以实施。
(8)乙方在施工过程中,应负责做好相关报表报送、竣工资料的收集整理以及编制预、决算等工作,工程竣工后,将有关竣工资料和结算资料报送甲方签字、盖章并存档。
(7)因乙方原因造成工期延误,质量未达到合同要求或人身意外伤亡事故而产生的罚金,以及乙方的其它原因而造成的其他罚款,由乙方负责承担。
(3)本合同未尽事宜,双方友好协商,可作为合同的补充部分;
(4)本合同一式捌份,甲乙双方各持叁份,建设单位贰份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
日期: