按照法律规定,一份有效合同协议必须具备一定的法律效力。以下是小编为大家整理的一些常见合同协议范文,供大家参考。
通信机房施工作业安全协议书
法定代表人:_________________________。
联系地址:_________________________。
联系电话:_________________________。
乙方:_________________________。
法定代表人:_________________________。
联系地址:_________________________。
联系电话:_________________________。
为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,明确双方安全文明施工管理责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定,经甲、乙双方协商达成如下协议条款。
一、依据甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,具体工程简况如下:
1、工程名称:_________________________。
工程编号:_________________________。
2、计划开竣工时间:_________________________。
3、施工的详细地点和范围:_________________________。
施工地点:_________________________。
施工范围:_________________________。
二、甲、乙双方安全文明施工管理责任、权利和义务:
1、甲乙双方必须共同贯彻执行国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工各项规定。
2、施工期间,甲方指派为本工程现场项目负责人,乙方指派、为现场工作负责人、安全员。双方须认真履行各自的安全管理职责。
3、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则,甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人等伤亡),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。
4、贯彻先订安全及文明施工协议后开工的原则。甲方不得随意指派乙方人员从事与本工程无关的施工任务。
三、甲方应承担的安全文明施工责任:
1、负责对乙方以下内容进行审查审查结果。
(1)、是否具有相应施工企业资质等级证书。有、无。
(2)、是否具有安全生产许可证书。有、无。
(3)、是否属甲方工程供方。有、无。
2、负责本工程现场安全健康与环境工作的管理和监督工作。
3、开工前,甲方向应组织乙方工作负责人和技术人员进行现场勘察并进行工程安全、技术交底。并有完整的记录和资料。
4、凡是在甲方生产区域内的.施工,甲方应监督与检查乙方遵守有关的安全规章制度情况。特别是在需要填用工作票时,甲方应要求乙方工作负责人严格执行工作票。
5、对有可能造成人员触电、高空坠落、机械伤害、中毒、窒息以及生产设备停电、火灾、爆炸等事故时,可事先要求乙方制定专项施工措施,经甲方审查批准,监督实施。
6、甲方工程管理部门和项目负责人应在现场监督协议中由乙方承担的有关安全文明施工责任到位情况和安全措施落实情况,凡不符合安全文明施工要求的行为,视其情节应做出:当场制止、发出违章(整改)通知单、停工整顿、直至中止施工合同的执行。
7、不对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
8、负责定期或不定期对乙方进行安全检查并督促整改,负责对乙方施工人员进行安全教育。
9、在乙方发生安全、环境事故时,负责按“四不放过”原则进行事故调查和处理。
四、乙方应承担的安全文明施工责任:
1、在工程施工过程中应坚持贯彻“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针,贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和甲方的安全文明施工、环境保护相关规定,严格执行本工程《施工组织设计》及作业指导书、交底要求,确保本工程安全文明施工和环境保护目标顺利实现。
2、开工前,乙方施工负责人和技术人员应按时参加甲方组织的现场勘察和安全技术交底。若有疑问应立即向甲方提出,直到明白无误。
3、现场施工中必须严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》和甲方颁发的安全、文明生产规定以及施工现场标准化作业工作规范,严格按“六化”标准进行施工,确保安全文明施工工作有序开展,创造良好的文明施工环境,保障员工的生命安全和身心健康。
4、承接危险性较大的施工项目作业,必须按甲方要求制定现场专项施工措施。经甲方审查批准后执行。
5、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定,不超过检验周期。
6、开工前必须对参加现场施工作业的人员进行安全教育、安技交底,经考试合格后上岗。严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
7、变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式,线路施工现场按当地临时用电方式进行,严格“三级配电两级保护”的施工用电管理,确保一机一闸,落实用电设施的安全管理责任。
8、接受甲方的安全指导、监督和管理。若发生安全、环境事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即向甲方工程现场项目负责人报告,不得隐瞒事故、事件真相,不得不报或迟报。
五、安全文明施工保证金:
根据《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》,甲方从工程款中预留(承包合同价款的5%)作为安全文明施工保证金(以下简称保证金)。
保证金用于对工程施工期间发生安全事故和现场安全文明施工情况的违约扣罚。违约扣罚超出保证金的部分,在工程款中扣除。
六、其他有关的约定:
由乙方在承包施工中所造成的责任事故、人身伤害事故或对运行设备、安装设备在施工过程中造成经济损失的,将承担全部责任并赔偿甲方因此造成的所有损失。
无论本协议中“工程项目期限”与实际施工日期是否相符,本工程施工期内,本协议始终有效。
七、本协议一式三份甲方执两份(一份交安监部门),乙方执一份,签字盖章后即生效。
甲方(盖章):__________________________。
乙方(盖章):_________________________。
小学后勤管理安全协议书小学后勤工作安排
2、遵循“质量优良、价格合理”的原则采购,不得收取任何形式的利益o。
3、凡是学校组织采购的物品,都必须经校产管理员、相关负责人、使用人同时签收,确保如数收货、入库。
二、食品留样制度。
1、当h供应的各种菜肴(包括含馅的.面制品〉都应分别留样。
2、各种菜肴留样量为200克.盒上有时间,并做好留样记录。
3、留样时间:在冰箱内保存48小时。
三、消毒保洁制度。
1、严格遵守食堂卫生保洁制度,每天做好保洁工作,做到每天一小扫,每周大扫除,每月末彻底大扫珠。
3、严格按照卫生防疫部门有关餐具、用具消毒规定,做好餐具用具桌面等的消毒工作,做到每餐后消毒。
1、认真贯彻食品卫生法规,保证食品安全。
2、严把食品质量关,采购食品先看质量,有害、有毒、掺杂、掺毒、不新鲜食品不采购,并做好食品验收。
3、仓库整沽,有灭鼠设备。
4、食品堆放分类、分架、离地、离墙。
5、挂牌注明进货日期和保质期先进先出无过期食品。
6、货物进仓、领用物品及时登帐并领用人签名。
7、每月底盘点库存食品,做到帐物相符。
8、教工食品和幼儿食品必须分开放置,并且标签注明。
五、以上制度自制定之日起执行,如未遵守以上相关规定,造成安全事故,追究相关人员责任。
相关负责人:(签字):。
安全工作协议书
为认真贯彻执行国家安全生产的法律、法规,强化公司安全生产管理,保证安全责任制度的贯彻实施,坚持“安全第一,预防为主”的方针,围绕公司安全生产管理的总体目标,提高着职工安全生产意识,经甲、乙双方商议,特签定以下安全生产责任承包条款:
一、甲方职责:
1、负责安全管理部门对安全工作文件精神的及时传达、宣传与贯彻实施,经常开展安全生产的法律、法规和各项规章的教育,普及安全知识,不断提高职工的安全防护意识,达到警钟长鸣。
2、负责施工生产过程中安全防护设施的配备到位(包括防护用品配备),为职工创造良好的安全工作条件和工作环境。
3、认真进行安全生产工作的检查和监督,发现隐患及时处理和解决,做到防治结合,确保安全生产无事故。
4、搞好三级安全知识教育、技术培训、技术交底和经验传授等,不断提高职工的技术技能和整体素质。
5、严格执行安全操作规程,精心组织施工,杜绝盲目指挥。
6、如因甲方安全防护措施和防护用品配备不到位等人为造成职工伤亡事故时,除依法追究当事人的法律责任外,按照国家《劳动法》的有关规定执行处罚。
7、甲方及上级安全检查部门,有权对乙方违规、违章作业,按甲方《安全生产管理制度》的规定执行处罚。
二、乙方职责:
1、自觉接受甲方或班组进行的安全知识教育、认真钻研专业技术,熟悉工作环境,注意经验总结,不断提高自身的安全防护意识和工作责任感。
2、认真执行国家和企业制定的安全法规、各项管理制度,服从施工现场的统一指挥与管理。
3、自觉接受甲方及有关安全部门的进行的各项安全检查,达到有错必改、有患必除,严防死堵。
4、正确使用和爱护安全防护器材及有关防护设施,搞好安全自我保护,做好“三不伤害”(即:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害)。
5、进入施工现场或生产场地,必须严格执行施工现场“十不准”的安全生产管理要求和各项安全生产技术操作规范,自觉做到不违章作业,不违法乱纪,不冒险蛮干。
6、大力发扬团结友爱的精神,自觉搞好施工现场工作的协调或工种配合,发现险情应及时报告和处理自救、互救。
7、如因乙方(职工)不违章守纪、不服从一烦恼感的'安全生产管理和教育、不自觉使用安全防护用品、不按安全操作规程施工及个人盲目蛮干等人为造成的事故发生时,除追究事故责任人的法律行为责任外,并要赔偿事故造成的集体和他人经济损失的80%,造成自己伤亡时,一切责任自负,不得评残和享受有关工伤待遇。
8、职工在工作时间、规定活动区域外,未经甲方有关领导批准,所发生的一切安全事故行为、责任和经济损失,均乙方自行承担。
9、职工在正常施工和生活过程中,遇到意外事故造成伤亡的(如突发性的病重或伤亡、自然界不可抗拒的事故伤亡和突发性的机械产品质量所不能检验发现的隐患而造成的伤亡事故),均由甲方会同劳动安全鉴定部门或司法部门,根据法律程序的有关规定进行处理。
10、乙方在施工过程中要及时将本班组施工过程中产生的建筑垃圾及施工周转材料及时清理,如在甲方规定的时间内不及时清理,甲方将给予一定的经济处罚或甲方找人负责清理,清理产生的费用由乙方负但。
三、事故责任处理:
1、因他人给乙方造成的安全事故伤害,按劳动安全鉴定部门、甲方委派代表、现场人员或司法部门组成调查组,在事故责任确定后,其经济损失的赔偿,按《职工劳动用工合同书》中相应的规定执行处理。
2、因职工自身原因造成的工伤事故,事故所花费用伍千圆之内的由职工所在班组负责承担,超过伍千圆的按照双方责任划分,承担相应的经济和法律责任。
四、以上协议条款,在甲乙双方协商一致并自愿达成本协议条款的基础上,经甲方盖章、乙方签证后生效,至本年度或项目施工期结束后失效。
五、本协议书一式四份,甲、乙双方各执一份,项目工程部、存档各一份。
食堂工作人员安全协议书
1、本协议未尽安全事宜,按照相关法律、法规要求解决。如需另定附则,所有附则在法律上与本协议具有同等效力。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3、本协议经签字盖章后生效。
甲方(章):乙方(章):
负责人(签字):负责人(签字):
日期:
堵漏工作安全协议书
工作内容:_____________。
工作地点:_____________。
施工时间_____________。
带压堵-漏工作是一项专业技术性较强,又具有一定风险的专业工作。因甲方不具备从事这项工作的能力,而乙方是电网内知名的专业带压堵-漏技术公司,经双方协商签订合作合同。
乙方工程技术人员到现场核实泄漏情况并负责具体措施的实施。
为了确保工作过程中甲、乙双方的人身和设备安全,落实双方的安全责任,根据国家有关安全生产的法律、法规及电力行业有关安全生产的归程制度,经双方协商同意,签订本安全协议。
一、总则。
1.1双方都要认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,落实各自的安全生产责任,共同做好现场的安全、文明生产工作,提高-安全生产水平。
1.2双方都要从组织上加强防止违章冒险作业的领导。带压堵-漏工作只有在乙方确认泄漏点可以实施带压堵-漏的情况下才能实施,不得冒险蛮干。甲方任何人不得强求乙方冒险作业。
1.3甲、乙双方都受本协议约束。
二、甲方的安全责任。
2.1开工前向乙方的负责人和技术人员,进行工作项目的安全交底。详细介绍系统名称、正常运行参数、堵-漏部位、运行采取措施后泄漏部位的汽、水压力、温度等,一式两份,双方各执一份。
2.2负责调整机组运行工况,将设备系统参数降至乙方确认可以实施带压堵-漏的工况。未经乙方现场负责人的许可,不得调整所泄漏系统的运行参数。
2.3监督乙方设专职监护人,甲方派工程技术人员在现场协调配合。
2.4落实合同中规定由甲方承担的辅助性工程。
2.5负责向乙方提供下列安全管理规章制度,供乙方在日常安全学习中使用:
2.5.1《电业安全工作规程》(热力和机械部分)、《电业生产事故调查规程》、甲方工作票管理制度、动火工作票管理制度等乙方必须遵照执行的有关规程制度。
2.5.2有关消防、电力设施保护、交通安全、社会治安方面的规定。
三、乙方的安全责任。
3.1工作前现场负责人要认真检查并确认堵-漏工作的可行性,不得冒险蛮干。
3.2工作前现场负责人要组织全体参加作业人员学习甲方的安全技术交底,并制定相应的安全技术措施。
3.3工作中专职监护人员不得离开工作现场,指导工作人员适时、正确使用个人防护用品,确保不发生人身伤亡事故。
3.4堵-漏工作过程中,必须严格执行《电业安全工作规程》、甲方有关安全及文明生产等方面的规定,严格执行工作票、动火票等制度。
3.5在工作中要主动接受甲方的安全检查和监督。
3.6履行合同中的其它规定。
四、违章考核。
4.1发生由于乙方责任按《电业生产事故调查规程》认定为生产事故的,甲方按有关考核规定对乙方进行处罚,同时还保留法律、法规规定的追诉权。
4.2发生乙方责任造成的火灾、设备异常、障碍,及其它不安全现象等事件,造成的经济损失从乙方的工程款中扣除。
4.3甲方有权按《绩效考核》管理标准对乙方在工作过程中的违章、违规行为进行的处罚,对乙方违反治安、消防、交通等管理制度的处罚等,按甲方有关考核标准从工程款中扣除。
4.4发生由于乙方责任造成的事故,造成甲方人员伤亡和财产损失,由乙方承担经济损失及法律责任。
4.5事故的责任认定按第五章的规定执行。
五、事故调查、责任认定及善后处理。
5.1对在工作过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故都要根据《电业生产事故调查规程》进行认真调查,严格执行“四不放过”的原则。
5.2视事故的具体情况组织调查组,成员包括甲乙双方的领导、安全监察人员和专业技术人员。
5.3按照《电业生产事故调查规程》规定发生人身伤亡、火灾等需要向地方政府安全管理部门汇报的事故,双方共同报地方政府安全生产主管部门,由地方政府主持调查,双方均不得隐瞒事故。
5.4根据事故调查组的分析结论和责任认定,由负主要责任的一方负责统计、填写事故报告,处理善后事宜。
5.5如发生乙方主要责任造成甲方人身伤害和设备故障,乙方负责承担法律及经济责任,但善后处理由甲方负责。
5.6如发生甲方主要负责造成乙方人身伤害和设备损坏,甲方负责承担法律及经济责任,善后处理由乙方负责。
以上条款双方应共同遵守,不得违约,未尽事宜双方协商解决。
代表:_________________。
______年______月_____日。
代表:_________________。
______年______月_____日。
工程项目施工作业安全责任协议书
甲方(委托人):
联系地址:______________联系电话:______________。
乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
______________证件号码:
乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
______________证件号码:
乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
______________证件号码:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分。
协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就_______省_______市(县)工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书。
面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和。
诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即万元。
2、居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付万元;。
在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;。
3、甲方可以转帐的方式支付,并且按照不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3%)。
居间人居间费用的%;。
居间人居间费用的%;。
居间人居间费用的%.
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):_______乙方(签字):_______。
(居间人共同签字)。
法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______。
合同签订地:_____________________。
合同签订日:____年____月_____日。
消防工作劳动安全协议书
甲方:(章)。
乙方:(章)。
一.甲乙双方必须认真贯彻国家、北京市和上级劳动保护、安全主管部门颁发的有关安全、消防工作的方针政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
二.甲乙双方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念。提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守生产纪律、制度和法规。
三.施工前,甲方对乙方施工人员进行安全生产教育,介绍有关安全生产制度、规定;乙方应组织召开施工人员安全生产教育,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守,认真执行。
四.甲乙双方应按安全技术交底记录施工,双方各执一份。
五.施工期间,乙方指派负责工程项目的有关安全、防火工作,预防事故的发生。
六.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患,必须限期整改。
七.乙方施工人员对于自己所处的施工区域、作业环境、操作设施、工具等必须认真检查。发现隐患立即停止施工。并由有关单位落实整改后方可继续施工。乙方在施工过程中由于上述情况所导致的事故,后果自负。
八.乙方在施工工期所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如乙方向甲方借用需办租赁手续,设备交接前双方必须进行检查,一经接手,设备的维修、管理由接手方负责。使用时严格执行安全操作规程,使用时由于设备因素或使用不当所造成的伤亡事故,由乙方自行负责。
甲方:(章)乙方:(章)。
甲方负责人:乙方负责人:
年月日年月日。
安全协议书
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):山西**工程**有限公司
根据甲乙双方友好协商,甲方委托乙方对 进行**施工。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,并结合本工程实际情况,以安全、质量为前提,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同信守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围、内容和要求
工程范围:甲方提供的采石场地形图规定的范围内;
工程内容:**方案的设计、**说明书的编制。
甲方权利和义务
2、甲方负责向乙方免费提供**作业现场安全、充足的动力及照明用电;
5、甲方根据乙方的工程设计,按深孔**技术要求进行钻孔,并负责验孔和护孔。
乙方权利和义务
1、负责提供**施工方案设计、施工指导书、技术安全措施;
4、乙方负责协同甲方指导施爆过程的安全和警戒工作
露天中深孔**
1、工程费用
中深孔**炸药用量:按设计方案确定孔数和装药量,按实际施工的双方确认的用药量,结算单价(按实际炸药用量): 元/吨,不足一吨按一吨收取(大写 元/吨)。
2、结算方式
本合同甲乙双方一经签字生效,**施工前,甲乙双方根据现场钻孔情况核实**器材使用量。乙方据此办理审批手续,手续完毕后,甲方一次性支付**费用。下一期项目可循环,以此类推执行。
1、甲乙双方签字盖章后,即具有法律效力,双方共同遵守执行,有效期为1年;
2、本合同一式叁份,有关其他未尽事宜,双方可另行商定。
甲方: 乙方:山西**工程**
有限公司
甲方代表: 乙方代表:
日期:
安全协议书
为保障外包公司在工作中能够预防各类安全事故的发生,确保工作人员在工作过程中的人身安全,依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规、规定,明确甲、乙方安全责任,经双方协商一致,自愿签订本协议,以资双方共同遵守。
一、甲方应履行的安全责任:
1、甲方有权委派相关人员在工作区域进行安全质量检督。
2、甲方不定期检查乙方工作现场,对乙方人员在工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出书面整改通知书;对违章的行为立即勒令停止其工作。
3、乙方在工作中发生的安全事故,甲方有权责令乙方进行事故调查、统计上报。乙方在工作过程中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即向当地政府、安监和公安部门报告,要求派人保护现场、抢救伤员、防止事故扩大及提供事故调查书面结论处理意见。
二、乙方应履行的安全责任:
1、乙方必须遵守国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和甲方制定的各项安全管理规定。
2、乙方对承担的工程项目,必须制订工作方案,并结合实际情况制定保证安全的“三大措施”(组织措施、安全措施、技术措施)。
3、乙方必须对全体工作人员进行安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,禁止违反安全操作规程进行操作。
4、乙方不得雇佣未成年人和有职业禁忌的人员到甲方工作地点进行工作。
5、乙方应按国家有关规定,必须为工作人员配备合格的劳动防护用品及安全用具;工作前应对机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全要求并保证其使用安全。
6、乙方在工作中要有严格的安全保障措施,在重要地点、重点部位设置安全警示标志。
7、乙方在工作过程中如需使用电源,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
8、工作期间,乙方安全管理人员应经常对所在的工作区域、作业环境、设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即整改。
9、乙方应自觉接受甲方的监督和指导。对甲方安监部门检查提出的安全整改通知,必须及时整改。
10、乙方在工作过程中发生安全事故造成人员伤亡的,由乙方负责赔偿,甲方不承担责任。
11、乙方工作人员在标有“严禁吸烟、点火”等地方,不准
吸烟、点火,防止发生火灾事故。
三、违约责任:
因乙方违反有关安全操作规程、合同条款或采取的安全措施不当,发生人身伤亡等安全事故,所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自行承担。由此给甲方造成的损失,由乙方负责赔偿。
四、双方发生争议,协商解决。协商不成,提请沧州市运河区法院判决。
五、乙方所承包的项目中,工作人员为乙方员工,乙方均已与其签订劳动合同形成了劳动关系。
六、本协议书一式两份,由甲、乙方各执一份,自签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。
发包单位(章): 承包单位(章):
甲方法人代表: 乙方法人代表:
法人委托代理人: 法人委托代理人:
年 月 日 年 月 日
安全协议书
甲方:
乙方(承包单位):
甲方将本工程项目发(分)包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,根据国家有关法规,明确双方的安全生产、治安等责任,确保施工安全、治安稳定,双方在签订工程承包合同的同时,签订本协议书。本协议书与工程承揽合同书具有同等法律效用。
k75+034箱涵工程
自协议签订之日起至工程承揽合同履行完毕终止。
1、甲乙双方必须认真贯彻执行《安全生产法》、《消防法》、《环境保护法》、《治安管理条例》等国家有关的法律、法规、条例、规定。
2、乙方应建设和健全安全、治安管理制度并配有分配有分管领导及专职或兼职人员。
3、进作业场所前甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产、治安保卫进场教育,介绍有关安全生产和治安情况要求。乙方应认真组织本单位职工进行有关制度及安全知识教育,提高职工的安全意识、法制观念和自我保护能力。
4、乙方在施工期间必须严格遵守安全防火和治安管理及设计工艺有关的各项规定。
5、甲方在安全监督检查中,发现乙方人员违章作业、违纪行为有权对承包队进行处罚,乙方应加强对施工场所的日常安全检查,及时制止和处理各类违章违纪行为,对查到的隐患应及时组织整改,涉及到甲方的问题应书面告知甲方整改,在未整改前不得进行相关作业。
6、在生产操作过程中的个人防护用品由乙方自理。乙方应督促现场施工人员自觉穿戴好防护用品。
7、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。
8、乙方对施工现场各类安全防护设施,安全防护标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。
9、乙方特种作业人员必须经过专门的安全培训考核,持证上岗。持有外省市操作证的人员,还必须经当地安全技术部门进行审证教育。
10、贯彻“谁施工谁负责”的原则。乙方对所施工场所的安全生产、治安工作负全责。在施工期间乙方人员在从事本职工作中发生工伤等事故,按有关规定,由乙方负责统计上报及事故善后处理。甲方予以积极配合。
11、本协议以双方签字盖章生效,作为承发包合同书正本的附件一式二份,甲乙双方各执一份。
12、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):
项目负责人签字: 项目负责人签字:
安全负责人签字: 安全负责人签字:
年 月 日 年 月 日
安全协议书
根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,为规范外包工程施工及外来施工、作业的安全管理,明确因本公司(甲方)生产、工作需要,承包单位以及其它外来施工单位(乙方)在甲方管理区域内施工、作业过程中,各自应履行的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,确保施工作业安全,甲方和乙方特签订以下《安全管理协议书》,具体内容如下:
甲方:南通中集罐式储运设备制造有限公司。
乙方:(承包单位及其它外来施工作业单位)。
施工项目及施工期限:
11台asme罐箱内部喷砂及罐内喷锌作业:存在易燃、易爆和粉尘、锌尘等职业危害的危险因素,应按gb11375-1999《金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全》的要求加强安全管理。
一、甲方和乙方在签订施工作业及工程合同或劳务协议前,乙方应提供符合相应安全生产条件和相应施工作业的资质证明材料和相关文书,乙方对提供的材料和文书的真实性、有效性负责;甲方(职能部门和公司安委会)应认真审查乙方施工资质等是否符合有关规定。
二、甲方应对乙方的施工安全管理负监督检查职责,督促乙方在施工过程中认真履行安全管理职责,遵守安全生产法律、法规和规章制度。甲方工程项目负责人及其它下达施工作业任务的负责人、安全管理人员对乙方在施工作业过程中违章违规现象应及时督促乙方落实整改,并对出现的违章、违规行为有经济处罚权,经济处罚可从工程款和劳务工资结算中直接扣除。
三、
甲方在可能的范围内,为乙方施工安全顺利进行提供方便的条件(由乙方书面提出)。
四、乙方必须具备符合规定的保障安全生产所需的设施、设备、安全管理制度、以及人员等方面的条件,同时乙方在施工期间,应遵守甲方的有关安全生产管理的各项规章制度。
五、乙方在施工作业前,应对施工作业人员进行相应的安全生产知识的教育培训,保证作业人员掌握所从事的生产作业安全生产要求的知识和技能。
六、乙方施工作业过程中使用的设备、设施应符合安全要求,并落实专人进行管理、检查。
七、乙方在施工作业过程中,应落实具有相应资质的专(兼)职安全管理人员进行现场安全管理,具体负责乙方施工现场的安全管理和现场监督检查。
八、乙方施工作业人员应按规定使用和穿戴个人防护用品。
九、乙方施工过程中的特种作业人员,应持有效的特种作业操作证后上岗作业。
十、乙方施工作业过程中,登高作业应采取可靠的安全防范措施,施工作业人员必须配备合格的安全带、安全帽,并正确使用。
十一、乙方施工作业过程中,应特别注意以下几点:
1、乙方因施工作业需要与甲方生产作业有交叉时,应提前向甲方相关部门提出,由甲方职能部门负责协调,并报安委会,以便加强现场监督检查。
2、乙方施工作业过程中,在禁火区动火作业必须到甲方人事保卫部办理明火作业审批手续,经甲方批准并采取有效的防范措施后方可作业。
3、乙方施工需临时用电必须到甲方设备部办理临时用电审批手续,并按规定正确使用,严禁乱拉乱接电线,确保用电安全。
4、乙方施工人员未经甲方批准,不得擅自动用甲方的任何设备、设施和工位器具及电器设施。
5、乙方施工人员未经甲方批准,不得擅自进入甲方的生产作业区域或重点防范部位如:油漆库、油库、调漆房、空压机房、配电室等。
6、乙方施工人员严禁在甲方生产作业区域内、生产车间外围吸烟。
7、严禁乙方施工作业人员从铲车铲臂下或铲吊起的箱子下方穿越或停留;严禁从行车吊起的任何物料下方穿越或停留;严禁在移箱轨道附近及轨道上逗留或穿越轨道。
8、在甲方区域道路和车间通道上行走时,严禁追逐搞笑,并按甲方指定的道路(通道)行走,并主动避让各种机动车辆,严禁与车辆争道强行。在拐弯及其视野盲区行走时,须“一停,二看,三通过”。
十二、乙方在工程及其它施工作业期间若发生的人身伤害及设备事故,由乙方按规定报告和处理,甲方负责配合。
十三、本协议书一式四份,一份由甲方人事保卫部留存;一份由甲方安委会留存;一份由甲方负责工程项目及施工作业负责人(责任人)留存;一份由乙方单位留存。
十四、本协议书经甲乙双方单位签章和法人代表或委托负责人签字后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方法人代表或委托部门负责人(签字):法人代表(签字):
年月日年月日。
安全协议书
乙方(业主):房号:
为保证小区全体业主的人身财产安全,根据国家及西昌市有关消防法规的规定,甲乙双方特签定消防安全协议:
1、甲方作为鑫合阳光物业消防安全的主要管理者,应对乙方的消防安全工作进行监督、检查,并协助乙方做好消防安全工作。
2、甲方应定期进行安全检查,有权要求乙方及时消除火险隐患,对严重违反消防安全规定并拒不整改的,甲方有权提请消防机关进行处理。安全检查以公共区域及公共设施设备为主。
3、甲方应定期对固定消防设备保养、维护,出现问题及时通知相关部门检修。
4、乙方区域发生火灾,在乙方家中无人的情况下,为减少火灾损失,甲方有权以非常手段进入火灾现场,由此给乙方造成的损失,甲方不负任何责任,但完成任务后,甲方应对现场进行封闭,并及时向乙方通报。
5、甲方应及时向乙方转达消防监督部门对消防工作的布置和要求及有关消防工作的各类文件,转达方式为公告或信件。
6、乙方人员在楼宇内应严格遵守国家和本市消防法规,自觉遵守物业管理服务中心的消防安全规定,禁止在楼宇内公共部位(电梯内)吸烟。
7、乙方应积极参加甲方组织的消防安全知识讲座,了解掌握消防器材的使用、初期火灾的扑救、火场逃生技巧及熟记火灾报警程序和电话。
8、乙方必须爱护楼宇内消防设施,非火灾情况严禁开启消防栓、动用消防器材设备,如果由于乙方责任造成各类消防设施损坏,应由乙方负责赔偿。
9、乙方不得占用消防通道或在通道中摆放任何物品,否则甲方有权予以清除。
10、乙方如在单元内进行装修施工应遵守甲方有关管理规定,动用明火时,必须向甲方提出申请,办理《动火证》后方可施工。
11、乙方对其单元内的消防安全负责,如果乙方单元内发生火灾,由引起火灾的责任方承担相应的法律责任,并负责赔偿相邻业主及楼宇公共部分造成的经济损失。
12、本协议自签字之日起生效,双方各执一份,未尽事宜,双方协商解决。
甲方盖章:乙方签字(业主):
(施工方):
日期:日期:
安全协议书
发包人:
承包人:
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:)(以下简称乙方)。
施工合同(主合同),为保质保量、按期、安全地完成施工任务,结合工程的具体情况,甲方对粤桂合作特别试验区江南片区路网工程(二期)国光大道工程的项目施工风险责任承包方进行择优选择,最终甲方决定选择乙方作为该工程的项目施工风险责任承包方,为明确项目各方的责任、权利和义务,特签订本项目施工风险责任承包协议,明确甲乙双方的责任和权益:
一、项目概况。
1、项目名称:。
2、项目地点:。
3、业主单位:。
4、项目内容:
6、协议工期:
二、项目承包范围甲方与业主签订的主合同、补充协议(如有)中规定的施工内容(不含本协议约定应由甲方完成的工作)。乙方在本协议签订之前已充分了解甲方与业主签订的主合同等内容,乙方同意工程主合同约定的应由甲方履行的责任和义务由乙方全面履行,包括但不限于从施工准备、开工到竣工交付使用过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、竣工验收、工程结算、工程款回收等全过程的管理及竣工后回访、保修等工作。
具体项目内容:。
三、
1、根据甲方与业主签订主合同,本协议价款暂定为人民币960万元,计价方式亦同主合同。最终以结算价为准。
2、工程款支付:
按照甲方与业主签订的主合同中规定的工程款支付方式,在业主支付给甲方工程款后,甲方在扣除相应管理费、履约保证金、风险责任抵押金、安全保证金后,5天之内支付业主拨付工程款剩余款项给乙方。
3、如业主未能按主合同约定及时足额支付工程款给甲方,由乙方以甲方名义向业主追索,乙方保证不向甲方追索,由此产生的损失全部由乙方承担。
四、管理费用及税费承担。
本协议书约定乙方按照总造价(或每次工程款)的2%上缴甲方管理费(建安劳保费归甲方所有),管理费在每次拨付工程款时按比例扣除,管理费可以列入项目核算成本。
所有税费由乙方承担,必须严格按营改增税务规定执行,甲方按规定在拨付每笔工程款时代扣代缴,或乙方自行缴纳税费,税费底单交甲方留存。
五、履约保证金和风险责任抵押金。
为保证乙方履约,本协议约定,甲方收取乙方总造价2%的履约保证金,由甲方在每次到账的工程款中同比例扣除并代为保管,待工程完工结算完毕且向甲方移交全部工程资料,在质保期满后,连同业主返还的质保金一起全部返还(无息)乙方。
为了更加明确风险责任,本协议约定,甲方收取乙方总造价1%的风险责任抵押金,由甲方在每次到账的工程款中同比例扣除并代为保管,待工程完工结算完毕且向甲方移交全部工程资料,一周内全部返还(无息)。
六、安全保证金。
甲方收取乙方总造价1%的安全保证金,由甲方在每次到账的工程款中同比例扣除并代为保管,工程完工且没有发生安全生产事故,并向甲方移交全部工程资料后,一周内全部返还(无息)。
七、甲方派驻项目管理人员费用。
往返差旅费由乙方承担,实报实销,其余探亲、通讯、食宿等费用按照乙方自行配备人员管理规定执行。
本项目的结算工作全面由乙方负责,乙方应按业主主合同约定的计价方式和时间要求,负责编制工程结算并送给业主审批。若在业主规定的时间内未提交结算资料给业主,一切责任由乙方自行承担。
本项目结算的认可以业主的审批为准,甲方对结算的时间、金额等均不承担任何责任,甲方在结算上的任何签字、盖章均不代表甲方认可乙方的结算。
九、甲方的责任和义务。
2、甲方分管和对口负责人负责向乙方提供必要的服务和帮助,并进行必要的监督管理。
3、甲方有权利要求乙方在施工中,就工程进度、质量、安全文明施工和财务管理等方面,遵守国家相关政策、法律、法规、行业标准的规定及甲方公司的相关管理制度。
4、甲方有权利对乙方配备的人员、设备等进行必要的考核,对不胜任岗位或不满足施工要求的,有权要求乙方限时更换;对乙方自购材料进行质量监督。
5、甲方可配合乙方处理质量、安全事故,履行上报程序,但不承担费用和任何经济责任。
6、甲方有权对本项目农民工工资发放情况和其他应付账款的付款情况进行了解和监督。
十、乙方的责任和义务。
1、乙方有责任执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规,执行甲方的各项管理制度;严格按招投标文件、工程主合同及本协议书的要求组织施工,安排符合条件的技术工人和管理人员上岗。
3、乙方有责任认真处理好债务关系,一旦有涉及甲方之经济纠纷或诉讼,乙方应在纠纷或诉讼产生之时起24小时内将相关情况书面告知甲方。若因乙方的原因,导致甲方被人民法院冻结存款、查封或扣押财产,或者以任何其他方式导致甲方财产损失,乙方自愿承担全部责任,甲方有权直接将损失的款项(包括前述违约金)从工程款或乙方其他款项中扣除。
4、乙方在履行本协议期间发生的任何第三方因为本协议工程对甲方的诉讼,所有诉讼费用、甲方律师费用、生效法律文书确认的甲方支付义务,以及甲方处理纠纷发生的其他诸如交通、通讯、食宿、查询等实际支出费用均由乙方承担。
5、为完成本项目投入的资金全部由乙方自行解决,如因工程项目所需资金不能及时或不能足额到位造成本项目工期拖延、停建、解除合同等的损失,由乙方承担全部责任,与甲方无关,乙方放弃对甲方的追偿。乙方不得以甲方的名义进行融资,如存在以甲方名义进行融资的情况,由乙方承担全部责任,且乙方放弃主张工程款的权利。
6、本项目如因业主和政策等因素无法顺利实施,由此带来的风险由乙方承担,乙方放弃对甲方的追偿。
7、本项目实施过程中,乙方保证不再转包、分包,保证不拖欠人工费、材料款等一切工程成本发生的费用。如有资金拆借、拖欠费用、工伤(安全)事故等各种民事纠纷,由乙方自行承担处理,与甲方无关。如出现因未及时支付材料款、民工工资、设备租金、工伤(安全)事故等而发生的纠纷,造成材料供应商、民工、设备租赁户群体上访或故意伤害等事件,由乙方承担全部责任,且乙方放弃向甲方主张工程款的权利。
8、项目完成后,由乙方全面负责工程结算,如结算值不理想,与甲方无关;如业主不能按合同约定按时足额退还履约保证金,与甲方无关;如业主未能按合同约定及时足额支付工程款,由乙方以甲方名义向业主追索,保证不向甲方追索,由此产生的损失全部由乙方承担。
9、乙方保证在本项目的实施过程中,不存在任何第三方向甲方主张债权的情况,如。
安全协议书
甲方:
乙方:身份证号:
经甲乙双方协商同意,甲方现将位于承包给乙方拆除,具体内容如下:
一、拆除工程内容:
1、一幢房屋及地坪全部拆除。
2、所有涉及工程拆除及其所拆除废旧建材以及废渣处理由乙方自行负责。
3、房屋拆除并将所有废渣、地坪由乙方运走,其间环卫、运输等涉及拆除该房屋产生的任何费用由乙方自行负责处理,甲方不承担任何费用,甲方验收合格为准。
4、乙方自负盈亏,不得以任何理由中途停止施工。
二、施工安全:
在乙方拆除施工时,乙方应保证乙方施工人员和出入施工场地人员安全以及运输途中的一切安全,严禁无关人员进入场内,如因此发生的任何安全事故和责任,均由乙方负责,所有责任和损失,甲方概不负责。
三、拆除费用:
甲方向乙方支付拆除房屋及废渣地坪处理费元(大写:元整)。在甲方按双方约定拆除清理完工验收合格后一次性付给乙方。
四、拆除时间和违约:
双方约定拆除清理时间为年月日至年月日。共计天。给甲方,如推迟乙方向甲方支付违约金每天按200元计取,如乙方中途停工连续超过两天,甲方有权解除协议另行处理。甲方不得无故擅自终止合同。
本协议具有相应的法律效力,双方签字后生效。
甲方:乙方:
安全协议书
各位家长:
大家好!
为了提高您孩子数学、英语成绩,帮助他们尽快赶上其他同学,金太阳集中四、五、六、七、八年级的同学,为他们提供无差别的基础知识补习,使他们度过一个有益、充实而安全的假期。为了确保补课期间的安全,特要求学生和家长明确以下要求:
一、补习时间安排。
20xx年1月18日至20xx年1月28日。
每天上午9:00—11:00。
1、家长要时刻教育学生提高警惕,加强安全意识,注意防火、防盗、防触电、防雷雨、防溺水、防坏人,杜绝一切可能存在的安全隐患,切实做到有效地保护自己。
2、家长要教育孩子不携带剧毒、易燃、易爆、尖锐利器及其它危险品进入校园。
3、家长要监督孩子按时上学和回家,有事或有病时一定要由家长写请假条(或由家长亲自打电话说明原因),并保证孩子不在路上逗留、不追爬车辆,不去有危险的地方玩耍。如果您的孩子在补课期间有一次旷课或两次以上迟到行为,则取消补习资格。
4、对于自制能力较差的学生,家长应该全程、亲自、按时接送孩子上学、回家,以免孩子在上学或放学路上发生意外;其他孩子家长应该教育自己的孩子与参加补习的邻近的孩子一起结伴而行。
5、家长应该敦促孩子在家按时、独立完成补习期间老师布置的所有作业。补课间隙监督孩子不要去河边游泳,山上玩耍。
6、学生在校补习期间,因他人行为不慎引起人身伤害的,由伤害人承担相应责任;他人故意侵害学生的,由侵害人承担责任;学生因行为不慎造成他人人身伤害或者故意侵害他人的,由学生及其法定监护人承担相应责任。学生在校外的安全(包括未到校时)由学生自己和家长负责。
7、补习期间,学校大门上锁,原则上谢绝家长来访。如果孩子违犯学校纪律,采取非正常手段私自逃离学校,期间发生的安全责任学校概不负责。
8、协议有效期限:20xx年1月18日上午9:00至20xx年1月28日上午11:00终止。
9、其它未尽事宜参照中华人民共和国教育部令(第12号)《学生伤害事故处理办法》中的相关规定执行。
学生签字:__________(同意)家长签字:__________(同意)。
金太阳补习班。
二〇xx年一月十八日。
安全协议书
冬季即将来临,为了保障广大租户朋友们的生命和财产安全,防止发生煤气中毒等人员伤亡事故给您和家人带来损失,请您珍爱生命、热爱生活。
具体内容如下:
1、不要将燃煤炉放入室内取暖!尽量采用其它取暖设备!
2、取暖用具(除燃煤炉外)必须要安装牢固,要离木箱等可燃物有一定间距,四周不要用可燃物品如:塑料、报纸等易燃烧材料。
3、使用空调或电暖器取暖应注意防触电、防火等措施。
4、要自觉主动接受出租方、管理者、工作人员的监督、检查。
5、广大租户人员要本着保护自己生命和财产的`安全,严格遵守,自觉执行。对不符合炉具使用规定或造成煤气中毒事故发生的将追究当事人的责任,后果租户自负责任!
6、本责任书一式两份,自签订之日起至20xx年4月1日期间内生效。
备注:冬季取暖期间用电费用调整如下:每度电五角钱(冬季过后恢复原价)。
出租方签字(盖章): 承租方签字(盖章):
年 月 日 年 月 日