合同协议是商业交易过程中的一道屏障,保障双方的权益。在签署合同协议之前,建议阅读下面的范文,对合同有一个较为全面的了解。
工程人工分包合同
工程分包一般由总包或者业主负责,总包负责一般分包,业主负责指定分包。分包管理归总包负责,并对其进行全方位监督管理。那么工程人工分包。
合同。
是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的工程人工分包合同范文,感谢您的欣赏。
甲方(发包人):_________________________。
乙方(承包人):_________________________。
因业务需要,甲方将工程委托乙方进行施工,乙方亦自愿承建该工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规;遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,按照国家及地方有关规定并结合本项工程实际情况,双方就工程施工等事项协商后达成一致意见;为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守执行。
第一章工程概况。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程概况:
第二章承包方式及承包范围。
一、承包与结算方式。
1、按实计工:元/工,小时/工,食宿自理。
2、超出正常工作时间(小时)为加班,按小时计算,超过半小时按1小时计算,不足半小时按半小时计算。
3、每月月初结算上月工程量。
4、每月工程款已转账形式发放,乙方需提供准确的银行账户信息。
第三章双方责任。
一、甲方责任:
1、负责组织乙方,设计等进行图纸会审、设计交底;。
2、负责提供现场临时设施场地位置;。
3、负责提供取水点、接电箱(根据场地大小确定取水点及接电箱数量),乙方自行解决施工现场临时用水用电。
4、乙方在规定时间不能按质按量完成施工任务时,甲方有权重新安排施工队加入施工。
5、甲方有权对乙方的工作情况、工程质量、进度实施奖惩。
6、在乙方严重违反合同条约的情况下,甲方有权终止与乙方的合同关系。
二、乙方责任。
1、严格按现行国家施工规范、设计图纸及甲方要求施工。
2、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工、噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定。开工前,必须与甲方签订《安全文明施工管理实施。
协议书。
》、《消防。
责任书。
》,保证安全、文明、规范施工。
3、乙方应为所有施工人员购买建筑施工人员团体意外伤害保险,亦可委托甲方统一购买并代缴费用,结算时从乙方工程款中扣除。在施工中因乙方原因发生的一切安全事故,并造成工程财产损失和人身伤害,均由乙方自行承担责任及其发生的所有费用。
4、乙方必须服从甲方及监理、建设单位提出的施工建议或指出的施工调整事宜,乙方不得发生任何影响甲方形象的言论及行为,如有发生一切不规范施工或不文明行为,造成后果由乙方负责。
5、乙方必须按照甲方和国家相关质量标准要求进行施工,在施工过程中如出现质量问题导致返工,则所有费用乙方负责。
6、工人的工资要及时发放到工人手中,不得缺扣,否则引起的一切责任由乙方负责。
第四章不可抗力。
一、不可抗力指订立本合同时不能预见,对其发生和造成的后果不能避免并不能克服的客观情况。
二、一方由于不可抗力导致无法履行本合同义务的,免除违约责任,但须向另一方提交存在不可抗力的书面证明。并在不可抗力消失之次日起继续履行本合同的义务。
第五章合同的生效、变更、解除和终止。
一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。需要变更或解除时,应经双方协商一致,并达成书面协议。书面协议达成之前,本合同条款仍然有效。本合同终止后双方应履行协助、保密等附随义务。
三、在下列情形中,双方均可解除合同,违约方承担违约责任:
1、明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务。
2、一方无能力或迟延履行主要义务,经对方书面催告后在7日内仍未履行。
3、一方有其他违约行为,致使不能实现合同目的。
第六章纠纷处理。
如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成的可向合肥市人民法院提起诉讼。
第七章附则。
一、本合同履行中,双方均以书面或传真形式进行联系,其它形式不产生法律效力。
二、本合同未尽事宜,双方应本着友好的态度予以协商,并签署补充合同,补充合同内容与本合同相冲突的以补充合同为准。三、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具同等法律效力。双方履行完各自权利义务后本合同自动解除。
甲方:法人代表:委托代理人:地址:电话:年月日。
乙方:身份证号:开户银行:账号:电话:年日月。
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关的法律、法规的原则,经甲乙双方友好协商,达成一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构。
二、承包方式:
三、承包范围:
乙方对本工程项目劳务人工费总承包。
本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁以上钢筋工、模板工、泥工、水电、涂料、外墙保湿、工程、所属的劳务工作,瓷地砖粘贴不在本合同内。
四、分包工程价款。
一楼:二楼:屋面女儿墙:地下室:门厅:(包括以前施工队所做2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,工程的错误,费用由甲方付给乙方,由乙方纠正错误),双方以现场价进行协商处理。
五、工程质量劳务费按实调增。在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标。
六、劳务人工费及支付方式:准,以前施工队在一楼所做的工程质量与乙方无关。
1、本工程以每月计量收方,按每月工程量的85%支付给乙方劳务费,以每月25日进行工程量的结算,次月5日内支付85%的人工工资。
3、小工每日平均工资。
七、甲、乙方的职责元。
1、甲方提供工程所需的所有工具及机具,乙方的办公室,和住宿用房,食堂的设备及锅具。
2、乙方提供职工的生活用品、床上用品。
八、如果由于甲方原因造成现场停工、待料,甲方按现场人员每天每人补贴人民币400元,及乙方的所有经济损失。
九、现场安全。
注:本合同一式两份,甲乙双方个执一份,本合同具有法律效力,签字生效。
甲方:乙方:
身份证:身份证:电话:电话:
甲方:
乙方:
为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,按时保质地完成工程任务,经甲乙双方协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称:平山县书香苑11#、12#楼。
第二条工程范围:书香苑11#、12#楼人防门的制作、预埋、安装工程。
第三条质量标准:符合图纸设计要求及现行国家人防工程验收标准。
第四条承包方式:实行包工包料包验收通过。
第五条承包价格:,(其中包括税金。)。
第六条工程工期:根据甲方的进度计划安排施工,符合甲方工程进度的要求。
第七条结算及支付:
第八条双方的权利及义务。
1、甲方的权利义务。
(1)甲方依据合同及工程现场情况对乙方的进场施工时间及工期进行统一安排。
(2)甲方若认为乙方履行合同不力,严重影响工程进度,甲方有权要求乙方赔偿甲方其他工种窝工费用。
(3)甲方满足乙方施工过程中需要的用水、用电。
(4)甲方保证乙方在施工过程中有一定的工作面,便于乙方施工。
(5)甲方有权对乙方在施工中故意破坏其他已完成项目进行处罚。
2、乙方的权利及责任。
(1)乙方必须服从甲方的管理,遵守甲方制定的各项管理制度及规定。
(2)乙方必须执行安全生产制度,在施工过程中要注意安全,不得违章作业,保证工完场地清。由于安全意识不强,设备不足,违章作业造成的安全事故责任自负。
(3)乙方在施工过程中要注意成品保护,不得破坏其它已完成品。
(4)乙方负责人防工程的分部分项验收及竣工验收。
第九条如本合同在履行过程中发生争议,有甲乙双方协商解决,协商不成,诉诸法院。
第十条本合同一式两份,甲、乙方各一份。
甲方:乙方:
日期:日期:
分包工程合同
发包方:____(以下简称甲方)。
承包方:____(以下简称乙方)。
一、工程名称:____。
二、承包范围及方式:____。
三、工期要求:____。
满足甲方施工进度总控制要求,乙方在此期限内完成承包范围内的所有工程内容,若乙方拖延工期则给予20____元/天处罚;若因甲方原因延期,乙方顺延工期,注:____(具体施工日历天数随土建方交验时间而定)。
四、质量要求。
1、按照设计施工图纸及技术核定单的要求施工,要求施工一次性验收不渗不漏。若因质量问题造成的一切损失均由施工方承担。
2、执行标准:____按行业标准执行。
4、此报价不提供税票。
五、工程款支付。
1、随甲方合同一起付款;。
3、3%的质保金于质保期满一周内无息支付给乙方。
六、工程计算:____按图纸设计施工面积计算。(注:____附加层不计算面积。)。
1、在保修期内,因乙方原因造成的渗漏,由乙方负责维修;。
3、保修期:____竣工验收合格之日起5年。
七、发包方的权利和义务。
1、向乙方提供防水施工所需的图纸和施工部位;。
3、提供必要的材料堆放场所和工人住宿;。
4、参与并配合乙方对半成品、成品的保护,尽量不安排工种交叉作业;。
5、在施工过程中给予有效的配合;。
6、按本合同约定支付工程款项;。
7、对乙方提供的材料、设备进行验收;。
8、按本合同约定的时间对本工程进行验收;。
10、甲方有权对乙方的施工质量、安全生产、文明施工进行督促检查,并根据项目有关管理条例进行处罚。
八、承包方的权力和义务。
1、甲方通进场施工,在满足防水施工条件下,乙方的材料、人员在两日内必须到场。乙方常驻工地负责人:____,联系电话:____。
2、进入甲方工作区的人员应当遵守甲方的规章制度;。
3、对施工人员应当进行施工前入场、安全、三级教育;。
4、保证所提供的材料、设备和质量。向甲方提供的规格、数量、质量等相关证明;。
5、接受甲方的监督检查并及时整改;。
6、严格按照设计图纸规范要求及施工方案进行施工;。
8、参与半成品和成品的保护,尽量不让其他相关工种损伤、破坏防水层。
九、下列情形之一,本合同可以解除。
1、双方协议解除;。
2、因地震、战争等不可抗力致使本合同目的不能实现的。
十、违约责任。
1、甲方违约责任:____。
(1)甲方不履行本合同的约定义务而耽误工期的,竣工日期应予
(2)甲方不履行本合同约定的支付方式,将每天按总金额的1%给以乙方违约金并承担相应责任。
2、乙方违约责任:____。
(1)工程质量不符合国家规范及本合同要求的,应当无偿维修或返工;。
(2)因乙方原因如未能如期交工的,乙方将承担一定的经济责任。
十一、在本合同发行中若发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成,可以提起诉讼。
十二、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商并签订补充协议,本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,至工程保修期满合同价款结清后自动失效。
十三、本合同一式伍份,甲方执叁份、乙方贰份。
甲方(签章):____乙方(签章):____。
联系人:____联系人:____。
电话:____电话:____。
日期:____日期:____
分包工程合同
三、发包单位:(甲方)。
四、承包单位:(乙方)。
五、工程承包项目:甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。
六、开竣工时间:开工年6月15日。计划竣工年10月31日。
七、承包费用:以定额人工费计算方式为依据。参照定额标准,执行年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(a)×1。2为工程承包费用。
八、机械费:承包工程所用的机械设备由乙方自备,应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械,由乙方承包机械费中扣除。
九、工程质量:
1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工,按小区的工程质量标准验收。
2、工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程承包费用,所发生的一切费用均由乙方自负。
十、工程款拨付方式:甲方按每月工程进度,工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用,包括机械费用,余下的部分待交工验收后一次付清。
十一、材料供应:施工中所有材料均由甲方供应,乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方,如甲方不能及时将材料进场,而影响工程进度,由甲方负责(包括人工费)。
十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方,甲方应按工程形象拨付当月工程款。
十三、关于相关费用问题:
1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。
2、临时设施费按相关定额计取。
3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用,或消防定额没有的可参照其他相关定额。
4、工程的验收由甲方牵头,由乙方协助,一切费用由甲方负责。
5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责,甲方承担50%,乙方承担50%。
6、以上原则性规定,具体项目如特殊情况以承包合同条款为准,以上规定自签发之日起执行。
7、签字盖章后,法律生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
xx年x月x日。
分包工程合同
____,以下简称分包方。
双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。
_______.
第三条工程范围。
_______.(可用列附表办法)。
第四条质量标准。
_______.(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包方式。
_______(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
本工程包价计人民币____元整。
本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法。
第九条工程期限。
按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。
第十条中间交工。
本工程项目范围内的______工程,自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法。
_________.
_________.
第十三条违约责任。
_________.
第十四条特殊条款。
_________.
第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式本二份,双方各执一份,副本____份,总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。
第十七条。
总承包方:________。
负责人:________地址:________电话:________。
分包方:________。
负责人:________地址:________电话:________。
__年__月__日订立。
工程人工分包合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关的法律、法规的原则,经甲乙双方友好协商,达成一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构。
二、承包方式:
三、承包范围:
乙方对本工程项目劳务人工费总承包。
本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁以上钢筋工、模板工、泥工、水电、涂料、外墙保湿、工程、所属的劳务工作,瓷地砖粘贴不在本合同内。
四、分包工程价款。
一楼:二楼:屋面女儿墙:地下室:门厅:(包括以前施工队所做2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,工程的错误,费用由甲方付给乙方,由乙方纠正错误),双方以现场价进行协商处理。
五、工程质量劳务费按实调增。在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标。
六、劳务人工费及支付方式:准,以前施工队在一楼所做的工程质量与乙方无关。
1、本工程以每月计量收方,按每月工程量的85%支付给乙方劳务费,以每月25日进行工程量的结算,次月5日内支付85%的人工工资。
3、小工每日平均工资。
七、甲、乙方的职责元。
1、甲方提供工程所需的所有工具及机具,乙方的办公室,和住宿用房,食堂的设备及锅具。
2、乙方提供职工的生活用品、床上用品。
八、如果由于甲方原因造成现场停工、待料,甲方按现场人员每天每人补贴人民币400元,及乙方的所有经济损失。
九、现场安全。
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产,文明施工。
注:本合同一式两份,甲乙双方个执一份,本合同具有法律效力,签字生效。
甲方:乙方:
身份证:身份证:电话:电话:
分包工程合同
立协单位:
建设单位(甲方):_______以下简称甲方。
承包单位(乙方):_______以下简称乙方。
一、甲方将部分工程项目发包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据国家和省、市、地区有关法规、规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订本协议之日起,本协议即生效。
一、承包工程项目:
1、工程项目名称:
2、工程地址:_______。
3、承包范围:_______。
4、承包方式:
二、工程项目期限:
自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、协议内容:
1、乙方必须认真贯彻国家、省、市、地区和上级安全生产、劳动保护主管部门颁发的有关安全生产方针、政策,严格执行有关安全生产和劳动保护法规、条例和规定。
2、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全管理人员,应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场,工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,并制定有针对性的安全技术措施计划,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。安全措施:(1)应设有二条安全绳,确保高空作业人员安全。(2)施工期间甲乙双方个派一名安全员在现场监督。
4、乙方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、施工前,甲方应向乙方介绍有关安全生产、文明施工管理制度、规定和要求,乙方应组织召开管理及施工人员安全生产、文明施工教育会议,并可通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火、文明施工等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守,认真执行。
6、根据工程项目的内容和特点,乙方应做好安全技术交底工作,并有交底的书面材料。
7、施工期间,乙方指派管理人员负责本工程项目的有关安全、防火及文明施工工作;甲方指派安全管理人员负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火及文明施工规定。
8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、文明施工及防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患,乙方必须限期整改。对于乙方无正当理由且不按要求限期整改隐患的行为,甲方有权按相关规定进行相应处罚(如:责令停工等)或按照工程总价的5%处以罚款,由此造成的一切后果由乙方承担。因乙方施工造成安全事故或不整改隐患给甲方造成损失的,乙方应按甲方所遭受的一切损失进行赔偿。
9、乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好个人防护用品。
10、乙方人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备及工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
11、对于施工现场临时用电、机具设备、基坑支护与模板工程、脚手架等,在搭设、安装完毕提交使用前,乙方应按规定组织验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果由乙方负责。
12、乙方在施工期间所使用的.各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方向甲方借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,乙方必须进行检验,并做好书面记录。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
13、乙方对施工现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工甲方负责人和安全管理人员的书面同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
14、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗,并按规定定期审证,中、小型机械作业必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。
15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
16、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,经整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肈事者单位负责。
17、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务,乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
18、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
19、乙方在签订建设工程施工合同后,应自觉地向所在地劳动行政等有关部门办理建设工程开工安全受监报告手续。
20、贯彻谁施工谁负责安全的原则。在乙方施工期间造成的一切安全事故均由乙方负责并承担赔偿责任,不可抗力原因造成的除外。乙方人员在施工期间造成伤亡、(火警)火灾、机械等重大事故时,应立即进行抢救伤员和保护现场,按国家及省、市、地区有关事故报告规定将事故情况及时报告上级主管部门及市、区(县)劳动行政部门等有关机构。乙方人员的人身安全保险(含建筑意外伤害保险)由乙方负责。
21、施工前应对可能破坏的环境采取保护措施,施工期间因施工产生废气、固废、噪声等应处理后达标排放,尽可能减少对环境的污染,施工后,应全面清场,修复破坏的环境。
22、因施工造成环境事故,由施工方承担全部责任。
23、其他未尽事宜。
—其他未尽事宜双方协商解决。
24、本协议订立的各项规定如遇有同国家和省、市、地区的有关法规不符者,按国家和省、市、地区的有关规定执行。
25、本协议经双方签字、盖章有效,本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
26、本协议甲、乙双方必须严格执行,由于违反协议而造成后果者,由违约方承担一切经济损失。
甲方:_______乙方:_______。
甲方代表_______(公司盖章)乙方代表_______(公司盖章)。
建设单位安全代表_______(签字)。
承包单位安全代表_______(签字)。
日期:_______日期:_______
分包工程合同
甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程名称:____。
二、工程地点:____。
三、承包范围及内容:____。
现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
四、承包的范围及所涉及事项:____。
施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时,甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水。
五、工程量及单价确认。
六、周边关系的协调。
乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
七、付款方式。
完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清。
八、安全生产要求。
乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担。
九、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
十、本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,公司备案壹份。
本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。
甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程人工分包合同
因业务需要,甲方将工程委托乙方进行施工,乙方亦自愿承建该工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规;遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,按照国家及地方有关规定并结合本项工程实际情况,双方就工程施工等事项协商后达成一致意见;为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守执行。
第一章工程概况。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程概况:
第二章承包方式及承包范围。
一、承包与结算方式。
1、按实计工:元/工,小时/工,食宿自理。
2、超出正常工作时间(小时)为加班,按小时计算,超过半小时按1小时计算,不足半小时按半小时计算。
3、每月月初结算上月工程量。
4、每月工程款已转账形式发放,乙方需提供准确的银行账户信息。
第三章双方责任。
一、甲方责任:
1、负责组织乙方,设计等进行图纸会审、设计交底;。
2、负责提供现场临时设施场地位置;。
3、负责提供取水点、接电箱(根据场地大小确定取水点及接电箱数量),乙方自行解决施工现场临时用水用电。
4、乙方在规定时间不能按质按量完成施工任务时,甲方有权重新安排施工队加入施工。
5、甲方有权对乙方的工作情况、工程质量、进度实施奖惩。
6、在乙方严重违反合同条约的情况下,甲方有权终止与乙方的合同关系。
二、乙方责任。
1、严格按现行国家施工规范、设计图纸及甲方要求施工。
2、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工、噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定。开工前,必须与甲方签订《安全文明施工管理实施协议书》、《消防责任书》,保证安全、文明、规范施工。
3、乙方应为所有施工人员购买建筑施工人员团体意外伤害保险,亦可委托甲方统一购买并代缴费用,结算时从乙方工程款中扣除。在施工中因乙方原因发生的一切安全事故,并造成工程财产损失和人身伤害,均由乙方自行承担责任及其发生的所有费用。
4、乙方必须服从甲方及监理、建设单位提出的施工建议或指出的施工调整事宜,乙方不得发生任何影响甲方形象的言论及行为,如有发生一切不规范施工或不文明行为,造成后果由乙方负责。
5、乙方必须按照甲方和国家相关质量标准要求进行施工,在施工过程中如出现质量问题导致返工,则所有费用乙方负责。
6、工人的工资要及时发放到工人手中,不得缺扣,否则引起的一切责任由乙方负责。
第四章不可抗力。
一、不可抗力指订立本合同时不能预见,对其发生和造成的后果不能避免并不能克服的客观情况。
二、一方由于不可抗力导致无法履行本合同义务的,免除违约责任,但须向另一方提交存在不可抗力的书面证明。并在不可抗力消失之次日起继续履行本合同的义务。
第五章合同的生效、变更、解除和终止。
一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。需要变更或解除时,应经双方协商一致,并达成书面协议。书面协议达成之前,本合同条款仍然有效。本合同终止后双方应履行协助、保密等附随义务。
三、在下列情形中,双方均可解除合同,违约方承担违约责任:
1、明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务。
2、一方无能力或迟延履行主要义务,经对方书面催告后在7日内仍未履行。
3、一方有其他违约行为,致使不能实现合同目的。
第六章纠纷处理。
如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成的可向合肥市人民法院提起诉讼。
第七章附则。
一、本合同履行中,双方均以书面或传真形式进行联系,其它形式不产生法律效力。
二、本合同未尽事宜,双方应本着友好的态度予以协商,并签署补充合同,补充合同内容与本合同相冲突的以补充合同为准。三、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具同等法律效力。双方履行完各自权利义务后本合同自动解除。
甲方:法人代表:委托代理人:地址:电话:年月日。
乙方:身份证号:开户银行:账号:电话:年日月。
工程分包合同
甲方:_________(以下简称甲方)。
乙方:_________(以下简称乙方)。
甲、乙双方按《中华人民共和国经济合同法》等法规的规定,并按照本工程具体情况,订立本合同。
第一条:工程项目概况。
工程名称:_________。
工程地点:_________。
施工范围:_________。
第二条:本工程于____年____月____日开工(开工日期以业主书面通知为准)。
第三条:承包形式:包工、包料。
第四条:乙方按甲方确认的关于本工程的设计图纸说明施工。
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到95%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第六条:工程款支付方式。
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的____个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%。
(4)工程结算总款额的5%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款的.方式均以____支付。
第七条:甲方的责任。
1、提供“三通一平”施工场地(现场已具备条件),按时向乙方支付各项工程款。
2、协调乙方所需临时场及材料堆场,水、电源的供给。
3、甲方将派为现场代表,负责合同履行,并对工程质量进行监督检查,及时办理验收签证。并做好现场各项施工队协调工作。
第八条:乙方责任。
1、严格按照施工及施工说明进行施工,确保工程质量,按甲方规定的时间如期完工交付。
2、如果树林种植期间,需要换种植的话,甲方提供土源并运输到位,费用甲方用理,乙方负责种植。
3、在交工前应负责保管,并清理好现场。
4、严格服从现场甲方代表及监理公司管理。
第九条:保养期。
1、苗木保养期为____个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第十条:本合同一式肆份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
工程分包合同
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,为明确双方的权利义务,保证双方的合同目的得以实现,经双方协商一致,订立本合同,据以共同遵守。
2、工程地点:
承包范围:
合理使用材料,以节约为原则,尽量利用能够利用的材料,如乱割、乱扔施工材料,不听管理人员阻止每次罚款200元,并赔偿损失。如有违令不听,甲方有权停止施工,一切责任由乙方自负。经甲方施工人员核实确认违反操作规程施工材料浪费的,责令工班进行整改开出罚款单进行公布,如整改及时到位,罚款可考虑减免,如整改不及时,甲方有权另外安排人员整改,按双倍工资计酬,并在当月或结算时扣除。如阻挠甲方或施工管理人员,妨碍正常施工,采取加重处罚和清退处理。安全生产人人有责,安全生产是人命关天的头等大事,完善安全生产保证措施是工地职工生命的保证。施工现场做到文明施工,互相尊重,职工宿舍要专人负责清扫,工具摆放有序,工作时间,施工现场须戴好安全帽,扣好帽带,不得赤膊、穿拖鞋上班,如有违反每人次罚款50元,并责令改正。职工宿舍不能私接电线、烧电炉、赌博等,一经发现除没收用电器、赌博资本外,每次罚款300元,并对班组严重警告。木工间及易燃、易爆物旁严禁吸烟,场内严禁大小便,如有发现者每人次罚款200元。工地上、工作中有矛盾时应及时上报项目部情况。严禁打架斗殴,闹事者从重处罚,严重者移交当地公安部门处理。乙方应严格执行国家、地方、工地的一切安全制度条例,若不遵守制度条例造成的一切事故,甲方概不负责,均有乙方自已承担。同时要求乙方积极配合安全生产教育和安全检查工作,做到防患于未然,将事故消灭在萌芽状态,杜绝安全事故的发生。
以上如有未尽事宜,甲乙双方另行协商,本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程分包合同
甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同。
xxxx。
现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时,甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水。
乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清。
乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担。
本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程分包合同
发包方:(下称甲方)。
承包方:
现甲,乙双方本着平等,公平,自愿的原则,就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议:
一、工程名称:河池市第一人民医院门诊综合楼。
二、工程地点:宜州市桂鱼街124号。
三、本工程采用乙方包质量,包安全,包文明施工,包成品和半成品的保护在内。
四、承包内容:本工程采用包工不包料的形式,乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内,砌砖包括植筋(含胶水在内),门过梁制安,构造柱,外墙窗台压顶,所有圈梁,卫生间返边等装模,捣砼所有工作在内(不含钢筋绑扎),甲方验收成品,乙方必须按照国家规范施工及验收。
五、现场施工要求,及材料机械设备配置。
1、甲方仅提供砂浆机一台,其他一切大,小型工具由乙方包干(单价已含此部分费用在内)。
2、甲方负责提供主轴线,各层柱提供水平点,乙方负责墙体施工放线工作。
3、因设计图纸变更或小量修改返工,一次改动在二个工日内的(或不超过2m3工程量的)甲方不作任何补偿,结算按实际施工图计算工程量。
4、在施工过程中,乙方自行安排人员打砂浆,晚上加班拉砖上楼,要认真节省材料,当天砂浆要用完,当天下班前一定要把场地清理干净,砖块整齐堆放,做到文明施工,每天下班未清理的,违者按每次处罚200元,并承担甲方派人清理的一切人工费(砌体工程分包合同范本内甲方扣乙方人工费小工按100元/天,大工按200元/天计算)。
5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场,要提前熟悉图纸,如有疑问应及时与施工单位沟通,避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。
8、乙方做好配合水电,消防等部门留置预留洞,线槽等工作施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。砌体的位置及垂直度应许偏差,用2m检查尺检查不得超过5mm;超过6mm的处罚100元每处;严重超过10mm的要求返工,并处罚500元每处。
9、砌砖前应充分淋水,未淋水的罚款50元每次。
10、为保证砌筑的墙体外观美观,整齐,要求砍砖必须使用专业工具锯刀,不得随意拿砖刀直接乱砍,如发现一次处罚50元每次。
11、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干(或乙方自行钉木凳),甲方不提供门字架等。
12、乙方必须配合外架拆架,并做好零星修补工作。
13、乙方须服从项目部的其他管理条例,因施工场地紧张,安排加班的必须到位,确保材料进场不受耽搁,如安排加班不执行的,处罚1000元每次。
14、进场施工人员必须年满18周岁,乙方人员进入工地后不得闹事,斗殴,造成影响的处罚5000—10000元每次。
六、工期要求。
2、不论发生任何情况,乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项,未经甲方同意乙方无故停工一天,乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿,停工超过3天的,甲方视乙方自动退场,余账不结。
3、乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查,有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的,将处罚班组负责人1000元每次。
4、乙方在施工过程中,达不到甲方要求的,甲方有权随时清退乙方所有人员,工程款按实际完成量的80%支付,乙方需无条件配合。
5、乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故,由乙方自行负责全部费用,单价已含此风险在内。
7、进场人员必须做好三级安全教育工作,填好三级教育表,未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任,如发现未带安全帽的处罚20元每人次,穿拖鞋上岗的处罚20元每次。
8、乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的,按照每人罚款1000元/次处理,如有问题需解决的,乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。
六、承包单价:采用固定综合单价元/立方米(单价已包含安全,质量,进度,风险费在内),施工单价不做调整,工程量按图计算,甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款,当月工程款在下月15号前支付,工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。
七、本协议一式二份,双方各执一份,砌体工程分包合同范本签字生效,款项付清后自动失效。
发包方(甲方):承包方(乙方):
身份证号码:
分包工程合同
发包人:____(以下简称甲方)。
承包人:____(以下简称乙方)。
根据其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于20_________年_______月_______日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。
补充协议内容如下:____。
1、工程名称:____。
2、工程地点:____。
3、建设规模:____。
1、承包方式:____分包(包工包料。
2、承包内容:____按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价(结算)方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20__年《重庆市安装工程计价定额》(-20__)及《20__年重庆市建设工程费用定额》(-20__)定额(以下统称安装定额)和20__年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
由乙方负责。
1、工程质量:____优质结构。
达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。
严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期:____以建设单位工期为准。
3、开工日期:____合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。
该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。
5、付款方式:____(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计万元(签订合同之时交纳万元,进场七天后交万元)。
工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还,此保证不计息。
(2)付款方式和时间:____主体15层完工后,甲方支付乙方主体15层内工程进度款的%,之后每月按进度工程款支付%,余款%在工程验收合格后付清,余款%做工程质量保证金,保修期为一年,此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
1、乙方成立劳务作业队,在项目部领导下开展工作。
乙方不得转包、分包,积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料,保证工程工期。
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥,遵守工地上和各项规章制度,必须按时、按质、按量完成施工任务。
乙方达不到甲方质量和施工进度要求,甲方有权终止合同,所完成工程量部分甲方按75%结算工程款,并在甲方规定的时间内清理出场,申请仲裁或向人们法院起诉。
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。
4、未尽事宜,双方平着平等互利的原则协商解决。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________。
________年____月____日_________年____月____日。
工程分包合同
工程分包合同是指承包商为将工程承包合同中某些专业工程施工交由另一承包商(分包商)完成而与其签订的合同。让我们一起来看看吧,下面是小编帮大家整理的工程专业分包合同范本,希望大家喜欢。
发包方:___________村民委员会(以下简称甲方)。
承包方:_____________________(以下简称乙方)。
为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方,用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙两方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准,将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________,西至_________,北至_________,南至_________。附图已经甲乙两方签字确认。
1.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。
2.承包形式:个人承包经营。
该地承包经营期限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。
该地上有一口深水井,在合同有效期内,由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时,按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。
1.该土地的承包金为每亩每年人民币_____元,承包金每年共计人民币_____元。
2.每年_____月___日前,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。
(一)甲方的权利和义务。
1.对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用。
2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内,甲方不得提高承包金。
3.保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。
4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。
5.按照合同约定,保证水、电畅通,并无偿提供通往承包地的道路。
6.按本村村民用电价格收取乙方电费。
7.为乙方提供自来水,并给予乙方以甲方村民的同等待遇。
8.在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。
(二)乙方的权利和义务。
1.按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。
2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。
3.享受国家规定的优惠政策。
4.享有对公共设施的使用权。
5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。
6.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。
7.保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。
1.在本合同有效期内,乙方经过甲方同意,遵照自愿、互利的原则,可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。
2.转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。
3.本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。
1.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙两方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2.在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。
3.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,两方互不承担责任。
4.本合同履行期间,如遇国家建设征用该土地,甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用,并根据乙方承包经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。
5.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。
6.本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,两方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。
1.在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20%支付对方违约金,并赔偿对方因违约而造成的实际损失。
2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,则甲方有权解除本合同。
3.本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。
本合同履行中如发生纠纷,由争议两方协商解决;协商不成,两方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。
附:土地平面图。
发包方:(盖章)_____________。
承包方:(签字)_____________。
法定代表人:(签字)_________。
签约日期:_______年___月___日
签约地点:__________。