合同协议是一种法律约束力强的文件,用于明确双方在某一特定事项上的权利和义务。学习范文可以提高起草合同协议的能力和水平,避免遗漏关键条款。
电工合同
甲方在公司内部对鲁信影城罗庄店装修电工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。
甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。
乙方按照盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范,负责鲁信影城罗庄店初消防外的所有水电、网线布置、监控布线的施工。
工程地点:_________________:工程工期依据装修总进度为准合同价款本合同对本项目的水电工程内容实行单价包干,包干总价为:_________________,大写_________________。
该包干为甲方提供施工物料及相关施工设备,乙方提供施工及技术支持该包干如超过_________________平米,工程需追加工程款。
在工程实施过程中,本合同的综合包干价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。
付款方式:本协议签订之日甲方向乙方支付进场费。
依据施工计划双方协商于本合同签订之日40日内支付工程款。
乙方施工结束后经甲方验收合格后,甲方向乙方支付剩余款项。
工程质量保修:按照附件一中的约定执行。
1.违约责任因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款,每延迟一天,甲方向乙方支付本次应付合同款2‰的违约金。
2.因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币50000元的违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
3.乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条件交付给甲方或以任何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。
4.甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
5.乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
6.乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-20__元。
7.凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8.甲乙双方约定:
(1)所有材料的质量、数量应与库管员当面清点,检查并签字确认。出库后发生的材料数量不对,材料(特别是洁具)损坏由班组自行负责,照价赔偿。
(2)乙方必须按照甲方规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。
(3)施工按照工程图纸为准,如需改动需双方协商确认后执行,任何一方不得随意更改。
(4)乙方需严格要求施工人员进行安全施工,并配合甲方对于安全方面的要求及监督。如未按照甲方要求造成的安全事故(损失在3000元以内的事故)由乙方自行承担。
9.本合同双方签章后生效。本合同一式叁份,叁份合同及其附件具有同等法律效力。
10.本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分,均具法律效力。
11.甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方(手印):乙方(手印):
身份证号:身份证号:
日期:日期:
附件一。
工程质量保修书。
甲方:
乙方:
水电工合同
发包方:
承包方:
为确保工程质量,安全生产,文明施工,加快工程进度,便于现场施工管理,项目部对出版物交易中心水电工采取单包工的形式承包给施工队,经甲乙双方协商达成一致意见,为明确双方责任,确保交易中心工程创省优样板工程,特定如下条款,望双方共同遵守。
一、工程概况。
二、承包范围。
1、临时工棚的用水、用电装拆维护,机械设备及斗车维护维修。
2、基础内的预埋接地桩、接地网,地下室内的由甲方该安装的所有设备、设施的安装、预留、预埋,水管预留孔洞,大型机械设备与设施的安装与调试请厂家配合。
3、各楼层内的水管孔洞、电气管、线盒的预埋、预埋,设备层内属施工方安装的设备,屋面防雷网,柱做接地桩的焊接,管内穿线,开关、插座的安装,灯具安装,空调插座,分户电表箱及总配电箱的预埋、安装。
4、厕所、洗漱间的上、下水管和屋面下水管、地漏安装。
5、电缆桥架及给排水设备。
6、施工用电架设、拆除,夜间足够的照明灯具的安放,必须专人负责,24小时轮流值班。
7、按设计施工图及变更通知单和图纸会审内容施工。
8、水电安装使用的工具、用具,水、电测试仪器。
9、电梯电缆的预留孔洞。
10、管道井内的支架焊制安装。必须准确提供设计施工图及设计变更所需材料计划表。
三、承包单价。
按第二项承包范围内的施工内容,按建筑面积以_______元/m2,人工费大包干计算。
四、付款办法。
在施工中,根据工程进度,付款至_______%(含生活费)具体方法为:第一次完成至正负零;第二次至三层主体;第三次完成屋面及水箱结构;第四次主体验收;第五次竣工验收后一月内付清。
五、工程质量要求。
1、该工程按省优样板工程进行施工及验收。施工中严格按照设计图纸、设计变更、图纸会审内容、技术交底进行施工,严格按照施工规范施工、操作规程操作、按国家验收标准验收。承包人应选择技术素质高、责任心强的职工,树立“百年大计,质量第一,安全第一”的思想教育职工不得偷工减料,以“高标准、严要求、重质量、讲信誉”完成本商业楼工程。
2、机械设备必须一机一闸,一保护器并有三相五线制。
3、严格按图施工,不得随意改变,不得偷工减料。
4、所有临时用电的照明,上下水,必须整齐,外线平整,立杆垂直。严禁凿墙打洞、楼板打孔。楼面浇捣后再出变更除外。
5、开关、插座必须按设计标高一致,在同一水平线上,顶棚灯必须均匀对称,且符合适用要求。
6、水平管必须高低一致,与墙间距一致,且按设计放坡。
7、对水、电所有维护预埋、安装材料必须经电工认可后,方能进入施工现场,严禁使用劣质的电气设备。
8、防雷网支架间距及高度须均匀一致。
9、主管必须保证垂直且与墙间距一致。
10、下水管平装部份必须按图纸及规范放坡。
六、工期要求。
1、严格按照项目部施工总进度计划和分项工程进度计划进行施工,不得以任何条件和客观原因阻止施工和延误工期,影响其它工种的施工。如因天气原因造成延误工期,应采取有效的保证措施赶上(加班、加施工人员)。
2、密切与各工种配合好,在保证工程安全、质量的前提下,提前完成任务。
3、各施工段施工人员安排:_______人。安装工程_______人。
七、安全生产、文明施工要求。
1、进入工地的施工人员必须有身份证、计划生育证、暂住住,且注册登记。进入施工现场必须配戴好安全帽。
2、严格遵守安全生产施工规范、规程、工地管理制度;服从工地管理人员的指挥和调配,严禁酒后作业、穿拖鞋、赤膊进入施工现场。
3、上班前须对施工用具、架子进行检查,对脚手架、探头板和有安全隐患的地方需整改后方能进行施工(配合其它工种或通知施工员安排)。
4、对各机械设备均必须有专人负责管理,操作人员要来守工作岗位,离人断电关闸。下班前认真检查各机械设备,发现问题及时维修解决。各种机械设备不得带病作业,且必须有漏电保护和安全防护装置完好。维护必须定人定位置负责。
5、一切听从施工员指挥,不得冒险蛮干,否则后果自负。
6、材料、设备吊装由甲方配专人指挥,且乙方派人配合,不得随便指挥吊车作业。
7、做到工完场清、收工脚下清,下班后各种剩余材料清检堆码好。
8、工地上严禁喝酒、赌博、喧哗吵闹、打架斗殴。一旦发现送交保卫科或公安机关处理,项目部不负任何责任,且一切费用由乙方自理。
9、管井内施工,上部各出入洞口安放提示牌,以避免有杂物掉入井内。
10、不得向外抛东西。
11、发生人为的安全事故,一切责任和费用均由乙方负担(当事人)。
八、其它事项。
1、为保证工程质量、工程进度及遵守工地各项规章制度,项目部采取奖罚制度。
2、本工程任务大、时间紧,施工期间除特殊原因不放假,如有停工现象,罚款_______元/天(除工地安排假日外)。
3、非特殊原因,职工必须在食堂就餐,不在食堂就餐者,一旦发现罚款_______元/人次。
4、打架斗殴、喝酒、赌博者罚款_______元/人次。
5、发现有安全隐患不整改的,罚款_______元/次。
6、对各种规格材料在配料时充分利用配料,不得滥裁、滥割,违者每次罚款_______元以上(价值5倍)。
7、不得有偷盗行为发生(变卖废品视作偷盗处理),按材料价值的5倍处以罚款。
8、不戴安全帽进入施工现场罚款_______元/人次。
9、乘吊篮上下,每次罚款司机_______元,乘座人员_______元/人次。
10、班组长每月保证28天出勤,住宿25晚,每天到办公室签到。
11、安全事故:医药费用超过_______元/次以上的,每次处以_______元罚款。
12、以上罚款从每次支付工程款中扣除。
九、本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,送_______壹份,望双方共同遵守。
甲方代表签字:_____________________。
乙方代表签字:_____________________。
项目部施工队承包人:_____________________。
________年_______月_______日。
水电工合同
发包单位:(以下称甲方)。
承包单位:(以下称乙方)。
经甲乙双方协商,甲方同意将__大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称。
__大厦。
第二条、工程地点。
街区。
第三条、承包范围。
__大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容。
1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式。
1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格。
1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币。
2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式。
1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期。
1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求。
乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
第十条、保修。
工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题,乙方必须在接到通知后三天内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担。
第十一条、双方的权利和义务。
1、甲方的权利与义务。
(1)政策指导:通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、路线、政策,遵纪守法。
(2)制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。
(3)在开工前,向乙方提供必需的施工图纸。
(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱,并提供施工用水用电。
(6)负责外墙脚手架的&39;搭设。
(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。
(8)施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权。
(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险,但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。
2、乙方的权利与义务。
(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条。
(2)精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。
(3)高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。
(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。
(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录,坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底,班后检查;做到工完场清。
(6)乙方进场人员必须携带身份证、证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理。
(7)每月必须付清工人工资。
(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。
第十二条、现场的管理规定。
1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。
2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组。
3、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责。
4、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,用电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责。
5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地。
6、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责。
7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款20元,发生大小事故由乙方负责。
8、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。
9、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁。
第十三条、其他约定。
1、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责。
2、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。
3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面回收工程承包权。
第十四条、违约责任。
1、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。
2、由于质量原因造成返工,返工工期计入乙方施工工期,逾期完成违约金同上款。
3、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余30%作为赔偿甲方损失。
第十五条、附则。
1、本协议自签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效。
2、本协议一式四份,甲方执三分,乙方执一份。
甲方单位:
甲方代表:
乙方单位。
乙方代表:
水电工合同
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
甲乙双方本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
1.工程地点:竹溪县鄂陕大道大裕沟口。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片、电焊机等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
3.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
5.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
6.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
1)、临设1层至7层不付款,8层及8层以上每月按实际完成工程量的80%支付乙方工程款,主体工程(包括砌体工程)全部完工后,经甲方、监理及政府相关部门验收达到国家要求标准后付款至总工程款的90%,剩余10%待工程竣工以后两个月内全部付清。
2)、结算单由工长、安全员、质检员、核算员结算金额,项目经理批准后方有效。
2.乙方承包内容:1).现场临时用电、排水2).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).钢板止水带的安装。
6).水施、电施图纸要求的其他工程量。
3.工程结算方式:
1)、临设1层至7层不付款,8层及8层以上每月按实际完成工程量的80%支付乙方工程款,主体工程(包括砌体工程)全部完工后,经甲方、监理及政府相关部门验收达到国家要求标准后付款至总工程款的90%,剩余10%待工程竣工以后两个月内全部付清。
2)、结算单由工长、安全员、质检员、核算员结算金额,项目经理批准后方有效。
3)、单价:元/平米。
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍佰元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍佰元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修一年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
电话电话。
年月日年月日。
水电工合同
(总包):(以下简称甲方)。
(分包):(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策,为维护经济合同当事人的合法权益,保证基本建设工程的顺利完成,就本项工程建设的有关事项,经双方协商,达成如下协议:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围及内容:本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体工作内容与建设单位签定的协议相同)。
本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工,乙方负责管理、安排、材料、人员施工等,乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下:
1、负责工地内的临时水电设施的施工;。
2、编制施工方案、施工计划,做好施工准备工作;。
5、工程在保修期内,如确属施工质量不好,需要返修的应由乙方无偿修复;。
6、乙方委派作为驻工地代表,对工程进度、质量等进行管理和安排,组织隐蔽工程验收,及时解决应由乙方解决的问题。
工程结算价以水电预算为准,材料价下浮_______%;工程款支付按月支付,每月支付单月完成工程量金额的_______%,工程竣工验收合格后付_______%,余款待保修期完成后再进行付款。(领款时提供材料发票)。
乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通,积极了解施工进度计划,做好施工安排,积极配合有关班组交叉施工,不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足,确保工期不延误,如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排,乙方应当赔偿一定的经济损失,具体为每耽误一天,罚款元,从工程款中扣除。
1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作,并形成记录。
2、乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产,其相关费用已包括在工程结算单价中。
3、乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。
4、施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款,罚款的金额视情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
5、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担。在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故,费用在五千元内乙方自行负责,超过部分,双方调查原因,视责任轻重协商处理。
6、周边的一切安全防护,乙方不得随意拆除和移动,如施工确实需变动的部位,必须报告甲方项目负责人批准后方可实施,且变动后立即整改;否则,每发现一次罚款500元;对产生后果的,将追究法律责任。
7、未尽事宜,甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。
1、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查标准jgj59-99》进行安全施工,遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥,每天做好施工生产现场的保洁文明工作,并达到甲方的要求,由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。
2、施工过程中,若乙方人员违反文明施工的有关规定,则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款,罚款的金额情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份,合同签订后生效,工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日。
水电工合同
甲方:_____________________________________乙方:_____________________________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就______________________的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。特签订如下合同,以供双方共同遵守执行。
一、工程概况。
3、工程承包范围:所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)。
二、工期要求。
乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
三、质量标准。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
七、设计变更。
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
八、违约责任。
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
九、安全文明施工。
1乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
4、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字开工生效。
水电工合同
水电工是专门修理安装水电的人,那么水电工。
合同。
又样的呢?以下是在本站小编为大家整理的水电工合同范文,感谢您的欣赏。
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
经甲乙双方共同协商,就xx小区幢号房屋的电工类装修工程达成协议如下:
一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容,包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准,没做的项结算不计价,未列的临时面议):
本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水,以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外),每平方米元(包括打线槽),共计元。面积按套内面积平米计算。
二、质量要求:
1、以上各项应甲方要求施工,乙方保证质量和效果。
2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。
3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷,水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。
4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议,如乙方故意造成材料损失,由乙方按原价赔偿。
5、安装要点:
(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定,塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。
(2)合理确定线管走向,线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设,一般应相距50厘米,最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽,槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层,热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直,大小均匀,墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平,几个暗盒在一起时要在同一水平线上;pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管,地面每间隔1米固定,槽每隔2米固定,墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一,零线用蓝色,地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。
加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成,为标准的转弯半径,弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍,不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。
(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米,交叉距离不应小于10厘米。(5)暗盒加装锁扣以保护线路,导线接头应设在接线盒内,主线路不得有截断,副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈,先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层,再用绝缘黑胶布包扎2层以上,要求均匀紧密包缠。
(6)照明线、开关线用1.5或2.5平方毫米线,普通插座用2.5或4平方毫米线,厨房插座、客厅空调分别用4平方毫米线,房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线,电话线用2/4芯线或五类双绞线,闭路线用75欧宽带同轴线。
(7)电源插座下口距地30厘米(厨房、卫生间除外,扣除安装木地板高度),开关下口距地1.3m(扣除安装木地板的高度),开关距门框0.15-0.2m,同一室内的各类插座面板在同一水平标高上(挂机空调插座除外),高差小于5mm,盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm,吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm,电线交叉点呈90度直角,避免斜面串扰。
(8)同一回路电线穿入同一根管内,连接开关时,火线接开关;插座接线为右火线,左零线,上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,暗盒接线头留长15-20cm(强弱电箱内留线更长),所有线路应贴上标签,标明房间号。
(9)根据布线设计方案,结合墙上的点位示意图,用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。
(10)强电通电测试,网线用网络测试仪测试通断,其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。
(11)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。
(12)水路的安装:。
a、家装中给水管全部使用pp-r管。
b、主给水管使用6分,支管使用4分,管道的耐压强度要求热水管使用2.0mp,冷水管使用1.6mp。
c、给水管管道布置横平竖直,左热水右冷水,上热水下冷水。
d、管道敷设完毕后必须进行水压试验,试验压力为0.6mp,试压合格后,管道才允许封闭。
e、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。
f、排水管必须使用pvc管,主管和座便器使用100mm管,其他位置使用50mm管,特殊位置可使用金属波纹管。
g、要求以最短的距离连至主排水管上,管道过长不利排水顺畅。
h、排水施工完后,必须进行通水试验,检查排水管道是否畅通。
i、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端,而地砖排水坡度正好相反,要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
6、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题,由乙方赔偿相应损失并无偿整改。
7、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元,自竣工之日起1年后支付。
8、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
9、未经甲方同意,乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定,甲方有权拒绝支付已产生的工钱,并由乙方赔偿因此引起的损失。
10、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负完全责任。
11、由甲方办理乙方工人出入手续,并支付相关费用。
12、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。
13、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序,施工中产生的废渣应分类归集,保留后续工种需要的废渣,此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工;对其他施工垃圾应装袋,满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。
14、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合,若因乙方的不当配合耽误工期,甲方有权扣留乙方的工钱,若因乙方的不当配合造成其他损失的,由乙方承担赔偿。
三、工期:
乙方不得擅自中断施工,乙方在未经甲方同意而中断施工的,乙方须赔偿50元/天的工期延误费,该赔偿费在乙方工钱中扣除。
四、工程结算:
施工期间,乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后,由双方共同验收,验收合格后,甲方一次性支付乙方90%工钱,剩余的10%工钱三个月后支付。
五、维修:
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内包工包料无偿维修。
2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
六、本协议共3页,一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。
七、附加条款:
甲方(签字):乙方(签字):身份证号:身份证号:
签约地点:
湖南工程项目部(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
甲方总承包长沙县邮政局职工住宅楼工程,为便于管理,确保工程质量,施工安全,加快施工进度,甲方通过对乙方的了解,同意将长沙县邮政局职工住宅楼工程水电承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》及《建筑施工管理条理》的原则;结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成一致,特签订以下条款,以资信守。
一、承包范围:
二、承包内容:
1、图纸及变更中所有水卫工程包括:排水管道安装、给水管道安装、给水排水管道附。
2、图纸及娈更中所有电气安装工程有:预埋线管、穿线、安装灯具电气插座、开关。
3、临时用水用电、机械设备安装、用电维护;。
4、水电安装试验与测试。
三、承包方式:
包工不包料(除承包内容中注明外),包质量,包安全,包进度。
四、承包单价:
五、质量要求:
水电安装应与土建施工同步,基础与主体施工时做好预埋预留工作,管道安装后灌水、试压、通球必须合格;电气安装绝缘电阻测试必须合格、试运行正常,防雷接地电阻符合设计要求;临时用水用电应随叫随到,工地24小时有水电工在。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
水电工合同
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
经甲乙双方共同协商,就xx小区幢号房屋的电工类装修工程达成协议如下:
一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容,包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准,没做的项结算不计价,未列的临时面议):
本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水,以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外),每平方米元(包括打线槽),共计元。面积按套内面积平米计算。
二、质量要求:
1、以上各项应甲方要求施工,乙方保证质量和效果。
2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。
3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷,水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。
4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议,如乙方故意造成材料损失,由乙方按原价赔偿。
5、安装要点:
(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定,塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。
(2)合理确定线管走向,线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设,一般应相距50厘米,最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽,槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层,热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直,大小均匀,墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平,几个暗盒在一起时要在同一水平线上;pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管,地面每间隔1米固定,槽每隔2米固定,墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一,零线用蓝色,地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。
加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成,为标准的转弯半径,弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍,不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。
(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米,交叉距离不应小于10厘米。(5)暗盒加装锁扣以保护线路,导线接头应设在接线盒内,主线路不得有截断,副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈,先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层,再用绝缘黑胶布包扎2层以上,要求均匀紧密包缠。
(6)照明线、开关线用1.5或2.5平方毫米线,普通插座用2.5或4平方毫米线,厨房插座、客厅空调分别用4平方毫米线,房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线,电话线用2/4芯线或五类双绞线,闭路线用75欧宽带同轴线。
(7)电源插座下口距地30厘米(厨房、卫生间除外,扣除安装木地板高度),开关下口距地1.3m(扣除安装木地板的高度),开关距门框0.15-0.2m,同一室内的各类插座面板在同一水平标高上(挂机空调插座除外),高差小于5mm,盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm,吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm,电线交叉点呈90度直角,避免斜面串扰。
(8)同一回路电线穿入同一根管内,连接开关时,火线接开关;插座接线为右火线,左零线,上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,暗盒接线头留长15-20cm(强弱电箱内留线更长),所有线路应贴上标签,标明房间号。
(9)根据布线设计方案,结合墙上的点位示意图,用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。
(10)强电通电测试,网线用网络测试仪测试通断,其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。
(11)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。
(12)水路的安装:。
a、家装中给水管全部使用pp-r管。
b、主给水管使用6分,支管使用4分,管道的耐压强度要求热水管使用2.0mp,冷水管使用1.6mp。
c、给水管管道布置横平竖直,左热水右冷水,上热水下冷水。
d、管道敷设完毕后必须进行水压试验,试验压力为0.6mp,试压合格后,管道才允许封闭。
e、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。
f、排水管必须使用pvc管,主管和座便器使用100mm管,其他位置使用50mm管,特殊位置可使用金属波纹管。
g、要求以最短的距离连至主排水管上,管道过长不利排水顺畅。
h、排水施工完后,必须进行通水试验,检查排水管道是否畅通。
i、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端,而地砖排水坡度正好相反,要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
6、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题,由乙方赔偿相应损失并无偿整改。
7、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元,自竣工之日起1年后支付。
8、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
9、未经甲方同意,乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定,甲方有权拒绝支付已产生的工钱,并由乙方赔偿因此引起的损失。
10、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负完全责任。
11、由甲方办理乙方工人出入手续,并支付相关费用。
12、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。
13、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序,施工中产生的废渣应分类归集,保留后续工种需要的废渣,此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工;对其他施工垃圾应装袋,满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。
14、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合,若因乙方的不当配合耽误工期,甲方有权扣留乙方的工钱,若因乙方的不当配合造成其他损失的,由乙方承担赔偿。
三、工期:
乙方不得擅自中断施工,乙方在未经甲方同意而中断施工的,乙方须赔偿50元/天的工期延误费,该赔偿费在乙方工钱中扣除。
四、工程结算:
施工期间,乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后,由双方共同验收,验收合格后,甲方一次性支付乙方90%工钱,剩余的10%工钱三个月后支付。
五、维修:
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内包工包料无偿维修。
2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
六、本协议共3页,一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。
七、附加条款:
甲方(签字):乙方(签字):身份证号:身份证号:
签约地点:
电工合同
为了顺利完成建中街的电缆管网工程施工任务,甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议:
一、甲方将建中街道路整治工程中的电缆管网工程施工任务承包给乙方施工,甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、承包内容:施工图电缆管网工程所示全部内容(包括挖沟槽、沟槽回填、玻璃钢管铺设、支模钢筋制安、浇砼基、电缆井、美式箱基础、电缆分接箱基础、电缆接头接地装置)。
三、承包方式:清工形式(包括机械、工具)。
五、计价方式:
1、所承包电缆管网工程清包费用共计贰拾伍万肆千壹佰壹拾元整(254110.00元)。
2、施工中因设计变更的项目单价,由双方协商确定。
六、劳务款支付:
劳务款做到专款专用,每月按照实际完成工程量的80%支付工程劳务款,工程竣工验收合格后,支付总劳务款的95%,扣劳务款的5%作为质量保证金,质量保证金在________年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任:
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工放样等技术工作。
2、提供工程所用到的石子、砂、钢筋、水泥等材料。材料供应及时,确保乙方的顺利施工。
3、及时申报工程进度款,并在下个月的12号前及时把本月的劳务款支付给乙方。(特殊情况除外)。
八、乙方责任:
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工,每周做一详细的施工计划报到甲方处,施工当中听从施工管理人员的管理安排,配合施工员做好打桩取样、试块制作工作,每道工序完成后必须经过施工员、监理认可后才能进入下道工序的.施工,直到竣工验收合格。
2、负责场内施工便道、工棚、仓库、场内电线架设等必要的临时设施建设和守护,其标准满足指挥部和监理的要求。
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带,如水泵、张拉机械、钢筋切割机、调直机、发电机50一台(甲方提供柴油)等满足施工的机械,机械型号和规格必须符合指挥部及监理的要求。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、贯彻百年大计、质量第一的方针,严格按照施工图纸和规范进行施工并按要求及时制作试块。制定并采取确保工程质量的有利措施,不准粗制烂造,不准偷工减料,也不得浪费材料,如出现浪费,按照建材价款的十倍罚款。
7、严格执行:安全生产,预防为主的方针,严格执行国家有关安全的法律、法规标准,加强对施工人员的安全教育,严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现工伤事故的,乙方自行承担经济责任。
九、工程和工期:
质量:乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量,如因乙方原因造成质量问题,返工到合格为止,由乙方承担材料、工期损失。
工期:乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工,确保合同工期内顺利完工,如乙方未达到甲方的进度要求,甲方有权进行罚款,延期一天罚款200元;如乙方无能力施工,并且情况严重时,甲方有权撤消该承包合同,如因政策等原因,造成停工15天以上乙方有权向甲方要停工费,费用多少双方协商决定。乙方负责人每月到位25天以上,不足25天的,将给予罚款,按每天200元在劳务款中扣除。
本合同一式两份双方各执一份,未尽事宜协商处理,签字起即日生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
电工合同
工程发包单位:xxxxx(以下简称甲方)
工程承包单位: xxxxx(以下简称乙方)
签订时间:
根据甲方需要,双方协议一致,将相关电源进线工程发包给乙方施工,并同意按《建筑安装工程承包合同条例》及《包头市建筑市场管理暂行规定》,签订本工程合同,办理各项业务。
第二条 承包方式
包工包料。
第三条 工程期限
本工程自20xx 年xx 月 日至 20xx年xx月 日。
第四条 价款支付、结算
合同签定一周内甲方即支付30%预付款,设备及管路系统安装调试完毕一周内,甲方支付65%,余款5%作为质保金在半年内付清。付款方式是甲方应按本合同乙方的开户银行和帐号,以转帐方式支付工程款,乙方应向甲方开具包头市建筑业相关的统一发票。
第五条 质量要求及保修
5.1工程材料名称及要求:详见乙方提交的工程预算书。确保设备、电缆全新的、未使用过的,并在各个方面符合合同规定的质量、 规格和性能,满足甲方用电需要。配电箱为不锈钢外壳,自动空气“xxx牌”开关;电缆为“xxx牌”。主要工程为:
(1)办公大楼配电房至3#楼终端配电箱,用yjv4×95+1×502电缆一根。
(2)办公大楼配电房至4#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。
(3)办公大楼配电房至5#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。
(4)开挖地面沟槽,铺设管线,砌井,电缆沟回填,混凝土补沟槽,整理场地、垃圾清理。
5.2工程材料:由乙方按照甲方指定要求负责采购,进场后由甲方指定现场人员 xxxx 负责验收,材料不合格造成的质量问题,由乙方负责,由此造成的损失由乙方承担。
5.3工程质量:必须符合本工程设计图纸和国家有关规范要求,如质量不符合要求,影响本工程设施使用功能或寿命而必须返工时,由乙方承担返工损失费。
5.4工程验收方式及质量等级:达到建设工程竣工验收备案的条件,按甲方验收达到优良标准。
第六条 安全责任
6.1乙方按规范要求组织安全施工,采取安全保障措施,安全生产责任制度,否则由此产生不利后果由乙方自行承担,与甲方无涉。
6.2甲方施工前将掌握的地下管线辅设情况在现场设标志告知乙方,乙方保障此类管线不被破坏,否则,乙方承担一切责任。
6.3乙方施工中应高度注意甲方未设标志区域地下管线情况,尽量避免破坏未探明管线。如确无法避免而损坏未探明地下隐蔽管线引起的损失,甲、乙双方各承担50%的责任。
第七条 乙方工作
7.1乙方应抓好安全生产和文明施工,现场按包头市文明工地标准。
7.2乙方必须服从甲方的监督和管理,甲方有权要求乙方调整或辞退不称职的乙方人员。
7.3乙方在甲方规定的时间内,保质、保量完成施工任务,自然天气等不可抗力原因引起延误工期除外。
7.4为保证实现质量目标,乙方在施工过程中必须按iso9002质量保证体系控制,坚持工前有交底,工中有检查整改,工后有验收评定,验收记录及各种保证资料收集及时齐全。本工程竣工资料全部由乙方负责整理,并达到竣工验收归档要求。
7.5在甲方协调下,乙方应配合弱电管线的铺设工程。
第八条 保修与维护
8.1 工程质保期为24 个月,自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、更换等服务。只要甲方提出质量要求,乙方必须在 24 小时内给予答复;如甲方认为必要,乙方应48小时内指派人员到现场解决问题,因此产生的费用由乙方承担。
8.2 质保期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求,甲方可以自行解决,并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除,若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失,甲方有权要求乙方另行支付不足部分。
8.3 质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准,甲方有权退货并向乙方索赔。
第九条 违约责任
发生下列情况之一即视作乙方违约,由乙方承担相应的违约责任:
(1) 乙方逾期竣工,按延期天数每天向甲方支付违约金1000元;
第十条 其他
10.1本协议未尽事宜,可通过友好协商予以解决。协商不成的,可向包头市仲裁委员会提交仲裁。
10.2本合同一式 四 份,甲、乙双方各执正本两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
水电工合同
双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:______________________。
5、单位工程造价:___________元/平方米(建筑面积)。
二、质量要求。
按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工,由此造成的一切损失由乙方负责。
三、甲乙双方的权利和义务。
1、甲方的权利和义务。
(1)甲方可根据现行的施工规范,随时检查乙方的施工进度及施工质量,若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求,可书面通知乙方进行整改或返工,由此造成的一切损失由乙方负责,乙方若拒不整改,甲方有权要求乙方停止施工。
(2)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。
(3)甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。
2、乙方的权利和义务。
(1)乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行施工安装。
(2)乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收,并由甲方组织监理及建设单位进行验收。
(3)乙方负责组织职工进行安全教育培训,进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。
(4)遵守甲方的一切规章制度,严格执行国家安全生产法律法规、文明施工,随时接受甲方对工程质量的检查及监督,若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作,不得破坏甲方场地已有的设施。
(5)工程竣工后,协助甲方组织有关部门进行检查验收,按甲方要求做好工程收尾工作。
四、付款方式。
_________________________________;
五、其它。
本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后同具法律效力,在履行合同过程中,若发生争议及未尽事宜,双方协商解决,若协商解决不成的,向工程所在地仲裁机构或法律裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。
水电工合同
甲方:
乙方:
为加强学校水电管理,提高水电管理人员的服务意识、服务质量、服务效率,确保师生正常用水用电的需求,最大限度地减少用水用电的浪费,甲方聘请乙方为学校水电工工作人员,为维护甲、乙双方权利,经协商,双方达成如下协议:
一、乙方工作职责:严格履行《九江一中水电工工作职责》,认真落实《九江一中水电管理规定》中各项用水管理规定。每天提供24小时用水用电服务,手机24小时开通,节假日照常上班。
二、甲方对乙方的工作考评:对照水电工工作职责、水电管理规定严格考评,并通过民意测验及调查考核,工作积极认真负责、热情主动地为师生用水用电提供高效满意服务的,合同期满,可办理续聘或优先录用。
三、甲方支付乙方工资及福利待遇:
1、甲方支付乙方每月基本工资元,工作考核奖按实际工作情况确定,最高每月元。
2、乙方除基本工资和考核奖及学校统一发给临时用工人员的补助或奖金外,不得享受学校其他任何方面的福利待遇。
四、安全责任:乙方在工作过程中应规范操作,认真落实水电工工作安全责任条例,在排除各种安全隐患的工作中如出现安全事故,一切责任由乙方承担。如乙方因安全事故丧失工作能力或牺牲生命,甲方则同时终止与乙方的聘用关系。
五、其他事项:
1、乙方受聘时须交纳保证金元,并有一名九江一中正式教职工作为担保人。聘用期内乙方若无故不履行工作职责或给学校造成损失,追究乙方或担保人的责任及损失赔偿。
2、甲方或乙方若因特殊原因需终止聘用合同,必须提前两个月以书面形式向对方提出,并向对方支付受聘者所交保证金等额的费用以作赔偿方损失。
六、受聘期限:合同聘用期为壹年,自年月日起至年月日止,未定事宜,双方协商解决。
甲方签字:乙方签字:
乙方担保人:
特变电工工作心得体会
**是土生土长的四川人,却有着北方人魁梧的身体和豪爽的气度。和善的面容始终充满着真诚与睿智。除了公司重要会议和订单上的事,他总是奔波于市场一线,不到两年时间里,他的足迹就遍布全国数十家造船企业。因**所到之处多为大江大湖大海,对于自己的工作,**自喻是在“闯江湖”。就是凭着他的闯劲,**一次又一次的创造出了奇迹,实现了公司船用电缆现款现货订单累计签约额3400万元、合同签约超过2亿元的骄人成绩。
主动请缨担重任。
为应对全球金融寒流。**所在的**公司顺时而应,积极分析国家宏观经济调控政策转向,开始了差异化经营战略,把销售重心逐步向特种电缆市场转移。公司先后成立了石油钻采项目部、机车盾构项目部、轨道交通项目部、新能源项目部和舰船项目部。相对于其他项目部而言,舰船项目部没有突破口、没有客户源、没有任何业绩和经验可以借鉴。要开拓一个新市场、销售一种新产品,对任何一个出色的营销人员都是一个巨大的挑战。面对无人看好的舰船项目部,**却主动放弃已经相当成熟的传统市场,向公司领导请缨担当起了舰船项目部主任这一重职。尽管没有一个人愿意追随他,但在**看来,只有畏惧的思想,没有畏惧的市场,只要精神不滑坡,办法总比困难多,只要自己努力了,就一定会有所作为。
强内功首战告捷。
古人云:欲攻之而先利其器。对于企业而言,要开拓一个全新市场领域,首先得能够拿出让客户认可的资质,这也将是**闯市场必要的利器。在公司领导和技术中心人员的大力配合下和努力下,公司船用电缆凭借过硬的产品质量,先后取得了中国船级社认证、德国gl认证、英国船级社认证、美国abs认证和挪威等五大船级社认证。有了攻城掠池的利器,但还得有持器者过硬的功夫,这样才能最大限度的发挥其功能。对于**而言,自己便是持利器者。**清楚:“作为一个销售舰船线缆的营销人员,如果对舰船知识一点都不了解,客户首先会否定自己,否定你的产品,否定你所在的公司,要想在舰船市场立足,将是天方夜谭。”为了增强自己的“功力”,弥补自己对舰船知识的空白。**订阅了大量的舰船书籍,上网查阅相关舰船的资料也成为**每天必修的功课。
经过努力机会终于来了,在四川成都举办的西部贸易展会上,羽翼渐丰的**便抓住这一家门口的机会,决定一试身手。面对展会中汇集全国的数十家大型造船厂,**以他对舰船的深度了解,结合公司船缆产品的技术先进性、优越性等一一对各船厂进行了拜访和讲解。功夫不负有心人,数天不厌其烦的主动出击和以诚待人的态度,以及专家级的讲解不但得到了众多客户的认可。展会期间,江西一家造船厂还当场与他签下了单笔金额高达7090万元的船用电缆框架购销合同,让**公司一度成为展会上的一大亮点,引得包括中央电视台在内的各大媒体争相报道,大大提高了公司的知名度,**也因此实现了首战告捷。
用心服务赢得市场。
为了赢得更大的市场,**采取了稳定江西市场,开拓造船业发达的华东地区市场的营销策略。但华东地区竞争异常激烈,作为西部企业要在异地市场立足,天时、地利、人和一样都沾不上边。除了产品质量可靠,**根本没有优势。但在他看来,有需求必定就会有竞争,市场越发达需求量就越大。华东地区尤其是长江三角洲这片热土处处都是金子、处处都是机遇,只要产品质量过硬,用行之有效的营销策略去开拓,就一定会有属于自己的机会。
但要想在已处于竞争白热化的市场占有一席之地,不仅对客户和竞争对手要有所了解,更要明确国家在这个市场的调控方向。多少个日夜,**白天除了要奔走于各个造船厂,冒着严寒酷暑深入施工现场,与造船厂员工一起铺设电缆,帮助处理技术难题。还得利用晚上的休息时间,把一些舰船市场的重要信息及国家对舰船市场的一些有利政策收集整理后及时反馈回公司,为公司有针对性的调整销售策略提供了根本依据。
在与客户接触中,**从不把客户当作利益上的客户,而是把客户当作朋友,以诚相待的换位思考:以自己专业的知识本着从公司的角度出发,为客户创造最大的效益和最优质的全程跟踪服务。根据客户公司的生产状况,为客户寻找最优组合,最优质的产品,以满足客户不同阶段的不同需求。就这样,**凭着一步一个脚印,一步一个真诚,不但通过自己的.知识帮助客户解决了许多问题,优化了产品组合,还在与客户交往中结识了真正的朋友。水到渠成的拿下了江西、浙江、泰州和北京等众多国内大型造船企业300多条船的配套电缆订单,并建立起了长期稳定的合作关系。
带领项目部人员一同辛勤耕耘市场。
**除了主抓舰船项目部的市场开拓工作外,还负责电力项目部、轨道交通项目部、新能源项目部、石油石化项目部、机车盾构项目部的管理工作。在舰船项目部的成功之余,不忘记利用自己市场开拓的经验协助其他几个项目部共同成长,一起进步成功。**同志今年担任销售部副经理以来,不断总结过去的经验和教训,不断的学习新的管理理念和方法,带领各项目部所属人员披荆斩刺,不断的攻下一个又一个重大项目,取得了显著的成绩。在今年的前十个月里,他跑遍了北京、天津、上海、江苏、江西、、山东、广东等造船厂,风电整机厂,机车和盾构机制造厂,石油石化设备制造厂等重点分布的十五个省市,深入客户单位,风风雨雨,一刻不停,客户也为他敬业的精神所感动,给予了极高的评价,为他后期的工作打下了良好基础。
截止月,在他亲自参与和协助下,**公司已成功获取了5个船级社认证,累计签订了3400万元的船用电缆、近一个亿的风机配套电缆,新开拓了5家盾构机配套客户,并与全球最大的盾构机制造厂--海瑞克签定了长期合作协议,为后期的市场开拓和订单量的保证打下了坚实的基础。在他的带领下其他几个项目部捷报也是频频传来,今年年初轨道交通项目部刚刚攻克了深圳地铁订单550万元,填补了我公司地铁业绩的空白,今年9月又成功中标四川地震灾后重建项目成都至都江堰铁路2300余万。电力项目部累计在国网中标1.6亿元。
成功的背后是坚强的后盾。
对于家人,**是愧疚的。特别是家人对自己的理解与支持更让**难以释怀,同时也无形的给予了他工作的无限动力。所以在很多市场攻关最为艰难之时,**就默默地给自己打气:“坚持、坚持,一定要坚持。公司的领导在看着我,多年来默默为自己付出太多太多的家人在期盼着我的凯旋而归……我既然选择了这个岗位,就要无怨无悔的坚持走下去。”我相信我的选择,更相信特变电工的明天会更美好。
电工劳动合同
招聘方:湖州红冠时装有限公司(简称甲方)受聘方:(简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法及相关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、聘用期限:
第一条从本合同签订之日起到项目工程完工为止。
二、工作内容。
第二条乙方负责甲方项目经理部办公、生活、实验室电力设施的维修、维护、保养工作。
第三条乙方负责甲方厂区各施工段电力设施的维修、维护工作,各施工现场电表抄报工作及线路正规化建设。每两天检查一次线路,看是否有乱接乱拉线路的情况,并将检查情况记录成台帐上报。
三、工作时间和休息休假。
第四条甲方实行不定时工作制,原则上乙方根据甲方要求和工作需要以及电力设施的运行使用情况开展工作。
第五条节假日,如果甲方项目经理部及各工区生产、生活电力设施发生故障,乙方必须放弃休假进行维修,直至排除故障,正常运行为止。
四、劳动报酬。
第六条甲方根据乙方履行的岗位职责、工作业绩、日常表现及业绩考核情况,按月以货币形式支付给乙方工资。
第七条甲方在岗期间实行工资标准为试用期1000元/月。
第八条年终甲方根据乙方岗位职责、工作业绩、日常表现及绩效考核等情况,适当考虑年终奖的发放标准。
第九条乙方工作期间可在项目部及各工区食堂就餐。
五、劳动保护及劳动条件。
第十条甲方向乙方进行必要的安全教育,并提供必要的劳动保护条件。
第十一条电力设施维修、维护、保养的工具由乙方自备,但甲方提供电力设施维修、维护、保养所需的配件和材料。
乙方有下列情况之一,甲方可以解除本聘用合同。
第十二条在试用期间,因业务技能原因,不能胜任该项工作。第十三条施工现场因电力设施发生故障,乙方不能及时抢修,导致工程施工因电力设施无法正常运行而造成停工。
第十四条对各工区施工现场电表不按电力部门规定时限抄表,多报或漏报给经理部造成较大经济损失。
第十五条违反操作规定,造成人身伤亡、电力设备损毁等责任事故。第十六条不听从项目经理部的工作安排,工作期间长期不在岗履行岗位职责。
第十七条由于乙方身体及其他原因,不能继续履行本聘用合同甲方所安排的工作,乙方必须提前10天通知甲方,经甲方同意后,结清乙方工资,解除聘用。
第十八条本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,本合同自双方签字之日起生效。
第十九条双方约定的其他事项。
甲方(签字):湖州红冠时装有限公司乙方(签字):
特变电工工作心得体会
1.电气操作人员须持证上岗,未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。
2.电气工作人员在工作时须穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3.变电所高压设备进行操作时,必须要有上级命令及操作票,并确认无误后,方可操作。倒闸操作可由操作人按指令填写操作票。
4.操作时应穿戴合理的绝缘鞋和手套,并站立在有绝缘垫的地方进行。雷电时禁止进行倒闸操作及更换保险丝。
5.如需断开外线路,必须事先向供电所提出申请,并和调度室保持密切联系。送电前应通知各部门做好准备。
6.当开关合不上时,必须查明原因,禁止强行合闸。
7.高压设备进行维护、检修时,应在工作地点四周加设临时遮栏和标识牌,并派专人看守。
8.验电应先确证电器是否良好。验明线路确实无电后,应立即将检修设备三相短路并接地。
9.挂临时接地线时,应先接地端,后接导电端;拆接地线时则相反。
10.检修电容屏必须经过充分放电;搬动电气设备应先拨电源插头。
11.无特殊情况,不准带电操作。若要带电操作,必须:经过上级批准(特殊情况下可事后报告)。
必须两人操作,一人作业,一人监护。
必须穿好绝缘鞋及其安全用具。
12.手动操作抽屉式开关时,必须确认开关是空载;防止带负载拉闸。
13.严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。
14.维修设备时要采取必要的安全措施,在开关手把上或柜面上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”的警告牌,防止他人中途送电。
15.配电柜、开关箱的进线和出线不得承受外力,严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
16.在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。
17.电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
18.换接触器时,线圈额定电压必须一致。
19.所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
20.工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
21.在巡视检查时如有发现故障或者隐患,应立即通知相关人员采取全部停电或部分停电及其他临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
22、在变电所内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。
23.检修前必须与相关人员联系好,确认可停车或可断电时方可经行检修操作。拉(合)闸时须确定电源开关与负载是否对应,严禁盲目拉(合)闸操作。
24.用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。
25.万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。
26.检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。
27.有人触电,立即使其脱离电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火,严禁用水扑救。
28.各项巡回、记录、监视等制度必须认真执行。
29.各项安全工器具必须处于良好状态,放置整齐,易于启用。
30.消防器具应有效,固定放置在规定部位。
31.所有电气设备、安全用具必须按供电所规定,定期做好预防性试验。
32.在高压设备上进行检修、试验等工作时,必须事先填写工作票。(事故抢修可例外)。
33.发生人身触电事故时,可不经许可即刻断开有关部门设备电源,进行抢救。但事后必须报告上级。
34.电气设备失火,应立即切断设备电源,然后进行救火。
35.配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。
36.严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。
37.电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。使用测电笔、万用表时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用。
38.登高作业时,必须穿戴安全帽,使用安全带做好安全措施。
39.按照规定要求执行好交接班制度,作好各项值班记录。
电工安全用电常识。
1.三相线在使用平衡的情况下,零线是没有电流的,所以一般的动力电缆零线截面面积都比相线要小一些。比如3×50+2x16(三相,一零一地)3x25+1x10等等电缆。在单相的供电中,由于相线和零线的电流是一样的,所以截面面积要选择一样的。
2.电度表上10a[40a]该怎样理解?10a是额定电流,40a是短时间允许通过的最大电流用电笔测试线路是否带电,先验证电笔是否良好用电笔测试线路是否带电,先验证电笔是否良好验电时一定要明确线路的电压等级。维修有电容的设备要先放电搞一般的电气维修,无非就是断路或者短路!
4.保险丝屡次烧断机动车保险丝往往熔断的严重来源有:
(1)电路中生计短路形势,由过大电流所引起。
(2)保险丝装配失当。例如:保险丝架与插座之间松旷,电流通过时发作跳火;保险丝的紧固螺钉拧得太紧,保险丝被压扁甚至局限断裂;保险丝随着紧固螺钉的回旋而被拉紧,使保险丝线径变细等。
(3)电路过载,例如许多电器征战同时行使,扩充了新的用电征战等。
4)保险丝直径过小。发作保险丝屡次熔断的障碍后,要尽快查明障碍来源以及发作部位,并速即加以排挤,切不可用加粗保险丝直径的法子来避免“烧保险”,以及发作电器征战销毁事项。
5.中性点、零点、中性线、零线的含义分述如下:
(1)中性点是指发电机或变压器的三相电源绕组连成星形时三相绕组的公共点。
(2)零点是指接地的中性点。
(3)中性线是指从中性点引出的导线。
(4)零线是指从零点引出的导线。
6.正确使用高压验电器正确使用方法如下:
(1)验电器的作用是验证电气设备或线路等是否有电压。
(2)验电器的额定电压必须与被验设备的电压等级相适应。
(3)验电器使用前必须在带电设备上试验,以检查验电器是否完好。
(4)对必须接地的指示验电器在末端接地。
(5)进行验电时必须带绝缘手套,并设立监护人。
值以下时,采取措施迅速将电源切断,这种保护就叫欠压保护。失压保护:在设备正常工作时,由于偶然原因可能突然停电,设备也因而停车。为了防止电源电压恢复时,电动机自行启动造成事故,而采用的保护措施就叫失压或零压保护。
保护接地:在三相三线制的电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或框架与大地可靠地连接起来就叫保护接地。
重复接地:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。
特变电工工作心得体会
一、现场安装、维修或者拆除临时用电工程,必须电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
二、电工作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具;在高处作业时,使用电工安全带。
三、现场临电电工要熟悉临电工程安全技术规范,遵守电工安全技术操作规程,负责检查、保护电气装置及保护设施完好,严禁设备带“病”运转,做好电工维修工作记录。
四、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电工作业人员要采取下列安全技术措施:(一)停电1、将被检修设备可靠地脱离电源,也就是要将有可能给被检修设备送电或向被检修设备送电的各个方面的电源断开。2、断开电源,拉开至少一个有明显的断开点的开关。3、停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。4、邻近带电设备的工作人员在进行停电操作时,应与带电部分保持安全距离,在无遮拦时,对10kv系统不小于0.7m,对低压系统不应小于0.1m。
(二)验电1、分相逐相进行验电,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各相验电。2、对停电的电缆线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电。3、表示设备断开的常设信号或标志,表示允许进入间隔的闭锁装置信号,以及接入的电压表指示无压和其它无压信号指示,只能作为参考,不能作为设备无电的根据。4、高压验电时,必须戴绝缘手套。
(三)装设接地线1、对于可能送电至停电设备的各方面都要装设接地线。接地线应装设在工作地点可以看见的地方。接地线与带电部分的距离应符合安全距离的规定。2、检修部分若分成几个在电气上不相连接的部位,则各段应分别验电或接地。3、在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。4、接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器。5、接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路。
(四)现场作业规定1、电工带电作业应由两人以上协同进行,其中一人做监护人,工作人员要服从监护人的指挥。2、架空线路的终端杆及转角杆要做重复接地,线路架设时要整齐牢固,不得成束捆扎。3、绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆上。4、施工照明及电气设备用线要使用护套电缆线,严禁使用花线等不合格及外皮破损的电线。5、现场固定设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封。电缆线路要按规定深度埋地敷设。6、现场配电箱、开关箱的安装和配置要符合有关规定,保证现场“一机一闸”。7、凡移动式设备或手持电动工具,必须装漏电保护装置,做到“一机一闸”,严禁一闸多用。
参观特变电工总部心得体会
第一段:引言(100字)。
在我们日常的生活中,电力已经成为了人们生产、生活中不可或缺的重要资源。而在这个浩瀚的电力行业中,有一家拥有百年历史的企业——特变电工,其在行业中具有不可替代的地位。近日,本人有幸参观特变电工总部,深刻体会到了这家企业在行业内的地位和影响,也领悟到了特变电工不断创新、勇于担当的企业精神。
第二段:特变电工的发展历程(200字)。
特变电工有着百年的历史,其发展历程长,但却不乏跌宕起伏。此次参观,我们一路走来,深入了解了这家企业成长的各个历史时期。从最初的制造中小型变压器到成为了申花足球队的赞助商;从抗震救灾中捐出的3亿到当初为东京奥运会做出的重要贡献,特变电工一直是一个秉持社会责任感和企业精神的企业。
第三段:企业文化与企业创新(300字)。
参观中,我们了解到特变电工一直致力于企业文化的建设,将“高质量、高标准、高效率、低成本”等体现自己实力的企业文化贯彻到各个业务中。另一方面,特变电工也提倡创新、不断进取。特变电工拥有多项核心技术以及自主研发的智能变电站、高压直流输电技术等科技成果,这些技术的运用,不仅提升了企业在行业中的地位,还为保障电力行业稳定发展做出了贡献。
第四段:企业社会责任与社会公益(300字)。
企业作为社会中的一员,需要承担起自己的社会责任。而特变电工在责任担当方面举足轻重。在中国和海外多个地区地震、台风、洪灾等时刻,特变电工都积极响应,通过捐款、捐物等方式,为灾区人民做出了贡献。除了在境内外响应社会公益外,企业屡次赞助国内国际重要大事及文化体育活动,弘扬友谊、传宗接代等方面做出了重大贡献。
第五段:总结与展望(200字)。
此次参观,让我们进一步了解了特变电工在行业内的地位和影响力,对企业文化及企业社会责任有了更深刻的理解。随着社会的不断发展,企业也应该担负起自己的社会责任。特变电工的行为不仅改善了公司和员工的福利,更引领了行业的发展方向,在变革升级中推动了整个电力领域的创新和合作。期待我们所有的企业都能够循着这样的方向,承担起自己的社会责任。
特变电工创业史心得体会
近年来,特变电工作为中国电力装备制造商的领军企业,以其快速的发展速度和卓越的创新能力在国内外市场赢得了广泛的赞誉。特变电工的创业史为我们提供了许多宝贵的经验和启示。在这篇文章中,我将从创新能力、国际化发展、高质量管理、品牌价值以及社会责任等五个方面总结特变电工的创业历程,并分享一些个人的心得体会。
首先,特变电工的成功离不开其卓越的创新能力。创新是企业持续发展的重要驱动力,特变电工通过不断的科技研发和技术创新,推出了一系列高品质的产品和解决方案。例如,特变电工在新能源领域取得了突破性的进展,为风电、太阳能和储能等领域提供了先进的电力传输和转换技术。这种创新能力的核心是企业文化的培育,特变电工注重培养员工的创新意识和创业精神,鼓励他们主动提出新想法和创新项目。
其次,特变电工的国际化发展战略也是其成功的关键之一。特变电工以开放和合作的态度,积极参与国际市场竞争和合作,通过不断拓展海外市场,将产品和技术推广到全球范围。特变电工在国际市场的成功是其品牌的成功,通过建立全球化的销售网络和服务体系,特变电工树立了自己的品牌形象。国际化发展不仅增加了企业的影响力和竞争力,还为其提供了更多的机会和资源,促进了企业的持续创新和发展。
第三,特变电工注重高质量管理,确保产品和服务的质量和可靠性。特变电工建立了严格的质量管理体系,通过全面的质量控制,确保产品的制造和交付过程符合国际标准和客户的需求。特变电工还注重员工的培训和素质提升,建立了一支高素质的员工队伍,保证了企业的高品质运营和服务水平。高质量管理的理念和实践不仅提升了企业的竞争力,也树立了特变电工的信誉和声誉,使其成为行业的标杆。
第四,特变电工注重品牌建设,发展出了独特的品牌价值。特变电工在品牌建设方面投入大量资源,积极传播企业的核心价值观和企业文化,坚持用户至上的原则,为客户提供优质的产品和服务。特变电工以其过硬的产品质量、全面的技术支持和优质的售后服务赢得了客户的信任和忠诚。品牌的建设不仅是企业的竞争力,也是企业可持续发展的重要保证,特变电工的品牌建设经验值得其他企业借鉴。
最后,特变电工注重社会责任,积极履行企业的社会责任。特变电工关注环境保护,致力于低碳发展和绿色生产,不断推动清洁能源的应用和可持续发展。特变电工积极参与公益事业,为社会做出贡献,回报社会。特变电工的社会责任实践不仅增强了企业的社会形象和声誉,也为其赢得了社会的认可和支持。
总之,特变电工的创业历程给我们提供了许多宝贵的经验和启示。创新能力、国际化发展、高质量管理、品牌价值以及社会责任是特变电工成功的重要因素。这些经验对于我们认真学习和借鉴,不断提升自身的创新能力、加强国际化发展、注重高质量管理、加强企业品牌建设以及履行社会责任都具有重要意义。特变电工的成功证明了中国企业在全球市场中具备竞争力和影响力的潜力,同时也为其他企业树立了典范。
参观特变电工总部心得体会
作为一家知名的电气设备制造商,特变电工一直以产品创新和技术革新为己任,为中国能源事业的发展大力助推。在这次参观特变电工总部的过程中,我深刻感受到了这家企业所追求的技术创新和服务品质,同时也从企业文化、品牌形象、管理模式等多方面得到了启示和学习。下面,我将分别从个人感受、企业文化、品牌形象、管理模式和发展展望等五个方面,对此次参观的心得体会进行总结。
第一段,个人感受。
参观特变电工总部,给我留下的第一印象便是这家企业的实力和创新性。在观看企业介绍视频时,一系列的技术革新、产业升级、国际化布局等举措,深深地打动了我。从公司规模、产业链完整度、研发平台到国际市场营销等多个角度,特变电工都表现出了强烈的竞争力和引领力。在参观过程中,我还发现特变电工主营业务的范围并不局限于传统的电气设备,而是涵盖了新能源、智能电网、电力物联网等前沿领域。这使我对特变电工的未来发展充满了期待。
第二段,企业文化。
特变电工的企业文化重视员工培养和内部管理,推崇“创新、激情、高效、担当”的核心价值观,旨在打造公司内部具有高度凝聚力、团队精神和自我激励的文化氛围。在公司代表的讲解中,我们了解到特变电工为员工提供了多种培训和职业发展机会,并鼓励员工积极参与创新项目,促进产业升级和技术进步。此外,特变电工还深耕慈善事业和公益事业,践行企业社会责任,成为行业内的杰出代表。
第三段,品牌形象。
参观特变电工总部,我们不仅亲眼目睹了公司产品的研发与生产过程,更深入了解了公司对品牌形象的精心打造和维护。特变电工在多个领域的技术创新和高品质产品赢得了良好的口碑,提升了品牌知名度和美誉度。此外,特变电工还积极履行社会责任,参与公益慈善活动,展示了优秀的企业文化和社会形象。综合而言,特变电工已经成为了电气设备行业的代表性品牌之一。
第四段,管理模式。
特变电工在管理和运作方面也彰显出了一定的优越性。公司先后引入了先进的信息化系统、智能制造和生产流程管理技术,使生产流程更加高效、智能,能够更好地满足客户需求。公司在供应链、质量控制方面也不断完善,确保产品的质量和市场竞争力。此外,特变电工的团队合作和员工激励机制也有不少值得学习的地方。全员参与的创新项目、优秀员工的表彰与奖励等,都为公司管理和运营的持续改进提供了强大的动力。
第五段,发展展望。
特变电工在行业内的地位已经越来越稳固,但这并不意味着公司可以停滞不前。作为一家专注于技术创新和产业升级的企业,特变电工需要不断拓展新市场、新技术,保持对市场和行业的敏锐度,不断创新和进取。同时,公司还应该注重内部管理和人才培养,建立更加稳健的社会责任和企业形象,以保持企业的核心竞争力和可持续发展。
参观特变电工总部是一次非常有益的经历,从这家优秀企业的思维方式、管理模式、产品创新、公司文化等多方面得到了启示和提升。相信在未来,特变电工将在技术创新和服务品质方面继续领先,成为中国企业创新和自主品牌发展的典范。
特变电工创业史心得体会
随着经济社会的快速发展,创业已成为时下最热门的话题之一。特变电工作为中国电力变压器行业的领军企业,其创业史不仅是一个成功的故事,更是一个值得深思和学习的典范。通过研究和总结特变电工的创业历程,我深有感悟,下面将从创业理念、创新精神、管理理念、团队合作和品牌建设五个方面,对特变电工创业史进行分析和总结。
首先,创业理念是特变电工成功的基石。特变电工的创始人徐特立先生始终秉持着“顽强拼搏、奋发向前”的创业理念,不断开拓创新,奋力实现自我价值。他敢于冒险、勇于挑战,不怕困难和失败,这种“敢为人先”的精神推动他不断跨越自己的边界。另外,特变电工坚持以人为本,尊重员工、关爱员工,给予员工广泛的发展空间和培训机会,使其能够不断提升自我价值,激发员工的创新活力和创造力。特变电工创业理念的核心是追求卓越、追求成功和永续发展。
其次,创新精神是特变电工成功的关键。特变电工在技术创新、产品创新、服务创新等方面都保持着高度的敏感性和创造力。它的技术研发团队时刻关注市场需求和技术发展趋势,不断推出具有自主知识产权的高品质产品,满足客户的多元化需求。特变电工还注重与各类研究机构和高校合作,引进国内外先进的技术和管理理念,加强产品的研发和技术创新。创新精神让特变电工能够始终保持竞争优势和市场领先地位。
第三,管理理念是特变电工成功的保障。特变电工高效的内部管理让组织高效运转,资本得到充分利用,员工的积极性和士气得到有效调动。特变电工坚持科学管理和人性化管理相结合的原则,建立了完善的管理体系和激励机制,使全体员工都秉持着共同的价值观和目标。此外,特变电工还注重开展各类培训和交流活动,提升员工的专业素质和团队合作能力,激发员工的创新意识和创造力。特变电工的管理理念不仅促使组织的稳定发展,也为员工的个人发展提供了广阔空间。
第四,团队合作是特变电工成功的重要保证。特变电工始终坚持“团结协作、宽容和谐”的团队合作理念,创造了一个积极、向上、和谐的工作氛围。特变电工鼓励员工间相互学习、相互信任和相互帮助,以团队的力量解决问题和应对挑战。特变电工注重培养团队精神和团队协作能力,开展团队活动、集体讨论和团队竞赛等,不断加强团队的凝聚力和执行力。团队合作让特变电工的每一个员工都能够发挥自己的特长,各尽其职,齐心协力实现企业的共同目标。
最后,品牌建设是特变电工成功的重要因素。特变电工努力打造自己的品牌形象,不仅仅是产品的品质与服务的卓越,更是企业所代表的价值观和文化理念。特变电工通过大力推进品牌建设,提升产品的知名度和美誉度,并积极参与社会公益事业,提高企业的社会形象和声誉。特变电工的品牌建设不仅为企业带来了经济效益,更加增强了企业的核心竞争力和可持续发展能力。
通过对特变电工创业史的研究和总结,我深刻认识到创业理念、创新精神、管理理念、团队合作和品牌建设对于企业的成功至关重要。只有坚持创新不止步,始终保持积极向上的创业精神,才能够在激烈的市场竞争中取得突破和发展。同时,在企业的发展过程中,要注重内部管理和团队合作,提高企业的整体素质和综合实力。更重要的是,要通过品牌建设提升企业的公信力和社会形象,树立一个良好的企业形象。特变电工的成功给我们提供了宝贵的经验和启示,我们应以此为榜样,不断学习和进取,努力实现自己的创业梦想。
参观特变电工总部心得体会
作为一名电气专业的学生,我对电力系统这一领域一直充满了浓厚的兴趣。因此,当学院举办参观特变电工总部的活动时,我毫不犹豫地报名参加。在这次参观活动中,我深入了解了特变电工这家公司的发展历程和技术实力,对电力系统这一领域有了更深刻的认识和了解,同时也从中获得了很大的收获和体会。
在参观特变电工总部的过程中,我惊讶地发现这是一家规模庞大、实力雄厚的企业。我们首先参观了特变电工的研发基地和生产车间,看到了大量先进的设备和技术。同时,我们还参观了特变电工的展示中心,了解了公司的项目和技术成果。通过亲身参观和触摸这些设备,我们更加深入地了解了公司的技术实力和产品质量,对电力行业的未来充满了希望。
第三段:特变电工的成就和贡献。
在参观特变电工总部的过程中,我们了解到这个企业在电力领域的成就和贡献。特变电工不仅在国内电网建设和改造中发挥了重要作用,而且还在国际市场上取得了巨大的成功。特别是在新能源领域,特变电工在风电和太阳能方面取得了很多突破,使得我对中国电力公司在未来能够在全球能源市场取得更大的份额,充满了信心。
第四段:领悟到的重要观点。
在参观特变电工总部的过程中,我也领悟到了一些重要的观点。首先,科技创新是企业发展的关键所在,无论是研发还是生产,都需要不断引入新技术、新设备、新方法,加强不断学习和创新。其次,服务和质量是公司品牌的核心,公司能够树立品牌形象和产生市场效应,关键是提供优质服务和大量的质量保障。最后,对公司员工的重视和培养是公司前进的基石,在公司的发展历程中,员工的知识、专业能力和创造力起着决定性作用,是公司发展的核心驱动力。
第五段:总结。
通过参观特变电工总部的活动,我对电力系统这一领域的认识和了解更加深入。在这个过程中,我看到了一家高质量的企业,感受到了技术和服务的力量,更加坚定了我未来在这个领域从事工作的信心和决心。同时,我相信只有不断地学习与探索,才能够取得更大的成功和成就,为促进电力事业的发展贡献自己的力量。