在起草合同协议时,应注意用简洁明确的语言描述各项权益和责任,避免模糊和可解释性问题。接下来,我们一起来看看一份完整的合同协议范例,以帮助大家更好地了解合同的要点。
房屋协议书
为了发展经济建设,提高单位或个人房屋的使用率,现根据国家和省、市的有关法规,经甲乙双方充分协商,一致同意签订租赁合同,合同条款如下:
在烟台市区路(村)街(坊)号的房屋,建筑面积m2,(房厅或间)出租给乙方,作使用。
甲方将座落在烟台市区住宅幢号的房屋。建筑面积m2,(房厅__或间)出租给乙方,作使用。
从二0xx年xx月xx日起至二0xx年xx月xx日止(即:年月)。
,并于当月(季)初天内交清。
,乙方应向甲方交付三个月房租元,作为履约保证金,合同期满后退还给乙方。
、个人收入调节税、土地使用费、出租房屋管理费由方负责交纳;水电费、卫生费、房屋管理费由方负责交付。
如有拖欠租金,每天按租金额20%加收滞纳金;如拖欠租金达三个月以上,甲方有权收回房屋,并有权拒绝返还履约保证金。
,乙方因故意或过失造成租用房屋和配套设备的毁损,应负恢复房屋原状或赔偿经济损失责任。
,或委托承租方代行维修,维修费在租金中折算;若甲方拖延维修或不作委托维修造成房屋毁损,乙方不负责任,并负责赔偿乙方的'经济损失。
本合同则自然终止,双方有关问题可按有关法律处理。
甲乙双方均不得借故解除合同,如甲方要收回房屋,必须提前三个月书面通知乙方并取得同意,同时应双倍返还履约保证金;如乙方需退房,也必须提前三个月书面通知甲方并征得同意,同时不得要求返还履约保证金。
,不得将房屋转租给第三方;租赁期届满或解除合同时,乙方需按时归还房屋给甲方,如需续租,须提前三个月与甲方协商,若逾期不还又未续租,甲方可直接向房屋租赁管理部门申请调解或起诉人民法院处理。
,可经双方协商作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
,应通过甲乙双方协商解决;协商不成,可请房屋租赁管理部门调解或起诉人民法院处理。
,合同一式份,甲乙双方各执一份,公证处一份,税务部门一份,房屋租赁管理部门一份,均具有同等法律效力。
出租人:(签名盖章)
承租人:(签名盖章)
xx年xx月xx日签订于深圳
经办单位:(签名盖章)
经办人:
xx年xx月xx日
房屋协议书
甲方有一套70平方房屋指标,因经济有限调剂给乙方,经双方共同协商,达成如下协议,希共同遵守执行。
1、甲方有一套70平方的房屋指标,另配工具房一间,均价为650元/平方米,转让给乙方使用。
2、乙方在接受甲方房屋指标后,先预付定金20xx元给甲方作信用金,其余购房款项等一切费用由乙方自付,甲方不承担任何费用。
3、乙方在取得房屋指标后,其房屋所有使用权一切归乙方所有。
4、本协议从甲、乙双方签字生效,任何一方如有悔约,由悔约方赔偿房屋总价20%的违约金。
5、本协议一式三份,甲、乙各执一份。
甲方签名 乙方签名 监证方
年 月 日
房屋协议书
甲方(卖方):
身份证号码:
电话:
地址:
乙方(买方):
身份证号码:
电话:
地址:
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下协议条款:
一、甲方将坐落在______市______区__________路______号院(小区) 住房(房屋所有权证号: 土地使用权证号: 使用性质:)建筑面积 平方米,地下室一间面积平方米出卖给乙方;并将该房产相关权益一并转让给乙方。
二、甲、乙双方协商,上述房屋的成交价为人民币 元(大写: 万仟佰拾元整)。本协议签订之前,乙方已向甲方支付人民币元(大写: 元整)作为购房定金。
三、甲、乙双方议定,自本协议生效后,乙方将上述房屋价款分 次付给甲方,购房定金将在最后一次付款时冲抵房款。甲乙双方签订本协议时,乙方交万元整(小写:元)给甲方。乙方在拿到甲方房产证和甲方提供过户相关材料,在办完房屋所有权证过户手续后,乙方再交余款。
四、甲方保证上述房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方在交接前对该房屋没有产权纠纷和债权债务,如签约或交接后,发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,造成产权不能过户,概由甲方负责清理并承担民事责任,因此给乙方造成的经济损失,均由甲方负责赔偿。
五、甲方需结清交易之日前所欠的一切费用,如:电话费、暖气费、水电气费、网费、物业管理费、有线电视费等。
六、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的相关手续,办理过户手续所
需费用由______方承担,未尽事宜甲乙双方协商解决。
七、本协议签订后,乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在 2 日内将
乙方的已付款(不计利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途违约,应在 2 日内书面通知乙方,并自违约之日起2日内将双倍定金及已付款返还给乙方。
八、附加条款:
九、本协议及补充条款经甲、乙双方签字后生效。
十、本协议连同附件一式三份,甲、乙双方各执一份,房产交易管理部门一份,均具有同等法律效力。
甲方(卖方): 乙方(买方):
签定日期:年 月__ _日
签定地点:
房屋协议书
甲方:代表:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下维修办公室协议:
一.甲方需维修的办公室共计间,每间长米,宽米,共 米2,需打地平 米2。
二.工程量及造价具体如下:
1.混凝土地平: 米2×元/米2= 元
2.粉墙: 米2×元/米2= 元
3.翻瓦: 片× 元/片= 元
4.添置其他办公用具元
以上数项共计元,大写:
三.施工时间:年 月 日至年月日止。
四.乙方自带施工用具,在施工过程必须按施工安全规则进行,各项安全事故责任由乙方负责。
五.乙方按时完成全部工程后经检查合格,一次性付清全部工程款。
六.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字即生效。
甲方: (盖章)乙方(签字): 甲方代表(签字):
20xx年月日
房屋协议书
房主人(甲方): 身份证号码:
承建人(乙方): 身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。
第一条 建筑项目:
第二条 建设地点:
第三条 承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。
2、乙方应根据甲方要求,自己备齐工程建设所需材料和建筑工程所需的一切设备及工具。
第四条 建房工期
乙方承建的该房屋从年月 日开工至 年月 日完工。
第五条 建设工程承包价及建设内容
1、整体建筑包工包料费按照建筑面积定价,本房屋修建的建筑面积为平方米,包工包料费共 元。
2、整体建筑建设内容
房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞预留,电路、闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装,瓷砖粘贴等。
第六条 工程质量。
1、乙方根据甲方要求由乙方确定施工图纸,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》的合格条件。建房后的墙体、门窗洞口等要做到平整、光滑、无空鼓,墙砖、地面砖做到平整,杜绝空鼓,符合相关标准。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。
第七条 合同的生效与终止。
1、本合同一式二份,甲乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字(手印):
乙方签字(手印):
房屋协议书
上海正旺房地产有限公司(以下简称甲方)和凌诃路618弄**号**室 业主(以下简称乙方)就凌诃路618弄**号xxx室房屋裂缝维修问题达成如下协议:
因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题,甲方负责对于销售给乙方的房屋--凌诃路618弄**号xxx室进行维修。
1. 维修时间:xxx年xxx 月xxx日起到xxx年xxx 月xxx日止。
2. 维修地点:浦东新区金桥“上海奥斯卡”凌诃路618弄xxx号xxx室
3. 负责维修单位:必须是具有建筑资质的施工单位(由甲方负责提供-上海正欣建筑工程有限公司,以下简称施工方)
4. 维修方案的确认,必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案。
5. 维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补(包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝,由于外墙裂缝会导致渗水,所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理)。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督。
6. 房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作,并因此承担因房屋质量问题(裂缝)给乙方造成的装潢的损失费用。例如:重新购买油漆以及粉刷的费用等。若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复(施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复),从而导致裂缝继续存在,进而影响房屋渗水,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。
7. 家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,乙方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于乙方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于乙方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,甲方必须按照原价进行赔偿。
8. 房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由施工方并出局书面的承诺并由甲方在此承诺上盖章确认。
9. 维修之后的房屋质量的验收和审核:需要由相应的质量监督部门重新进行验收和审核。
10. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。
11.如此次维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹,则甲方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。
12.甲方按照预售合同规定按照维修方案的维修费用的0.5倍补偿。
其他未尽事宜,双方友好协商解决。
乙方:
凌诃路618弄xxx号xxx室
xxx年xx月xx日
房屋协议书
甲方:
乙方:身份证号码:电话:
经甲乙双方友好协商,就甲方准予乙方进入甲方的公司收购废品的事宜,
一、协议期限:自年月日至年月日止;
二、甲方不得将表中的垃圾卖给第三方,如果第三方出价高于收购价10%,乙方又不愿调整价格,甲方则有权出售单品。
三、计重和付款方式:所有废旧物质交给保安过磅,过磅后到财务签字付款。乙方必须遵守以下管理规定:
1.乙方不得在工厂内从事非法活动,一经发现,甲方有权终止本协议;
2.本协议由协议签订人履行,不得转包第三方经营,如有违约,本协议自动终止。
3.乙方对本人的一切行为负责,在公司内发生的一切纠纷由乙方自行承担;
5.乙方必须保持收购废品车辆的整洁,不得赃车入公司;
四、甲乙双方在协议期间如有一方提出解除协议,需提前一个月向对方提出书面申请,经双方同意后方可解除。
五、本协议期内如遇到不可抗力以致协议不能履行时,甲乙双方互不承担任何责任。
六、本协议一式二份,甲方留存一份、乙方执一份。
七、本协议自双方签订日生效。
甲方签章:乙方签章:
日期:日期:
房屋协议书
发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):
第一条:工程概括。
工程名称:房屋改造工程。
工程地址:沈阳市皇姑区鸭绿江东街15号。
建筑面积:20xx平方米。
工程内容:土建工程、给排水、锅炉及采暖、防水、外墙粉饰、垃圾清运等。
承包方式:总承包。
第二条:合同工期。
开工日期:20xx年12月5日
竣工日期:20xx年3月5日
总工期:90天。
第三条:工程价款及付款方式。
1、本工程合同价款为82万元(大写:捌拾贰万元整)。
2、付款方式:合同签订后付32万元工程首付款,施工中按工程进度付工程进度款,工程完工并验收合格后工程款付至95%,余款5%待一年质量保证期满无质量问题后一次性付清。
第四条:工程质量及验收。
1、工程质量标准:合格。
2、质量验收标准:按国家有关施工规范为验收标准。
第五条:双方责任。
甲方责任:
1、提供施工图纸;。
2、办理相关手续;。
3、按期提供工程款;。
4、质量检查及验收;。
5、提供施工用水、电及施工场地。
乙方责任:
1、按图纸及规范要求施工,保证工程质量;。
2、严格执行本合同制定的施工工期,按期交工;。
3、安全文明施工,非甲方原因发生一切安全责任事故自行负责;。
4、工程竣工后一年内为质保期,在质保期中,乙方负责向甲方免费提供维修。
第六条:违约责任。
1、甲方不按合同约定支付工程款或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况;。
3、一方违约后,赔偿因其违约给另一方造成的损失。
第七条:索赔。
1、当一方向另一方提出索赔时,要有正当理由,且有索赔事件发生的时效证据;。
2、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由甲方承担的责任的其他情况,乙方可以向甲方索赔。
3、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成经济损失,甲方可以向乙方索赔。
第八条:不可抗力。
按合同法执行。
第九条:合同生效与终止。
合同双方签字并盖章后即生效,甲方和乙方履行合同全部义务,合同价款完毕后,本合同即告终止。
第十条:合同份数。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋协议书
甲方:
乙方:
兹因双方宅基地相邻,甲乙双方共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议:
一、双方共同有使用这堵墙的权力和保护、维护这堵墙的义务,遵守房产证有关共墙的规定。
二、甲乙单方进行基建或装修不能越墙柱中线,有影响对方,甚至有侵犯对方权益的,要负相关法律责任;若人为破坏要负全责。
三、若因国家规划或自然灾害,使共墙被拆或被毁,则由第三方负责或双方不必负责;若某方大搞基建,需拆共墙,必须为对方做好防护措施和双方签订保证协议,方可动工,否则基建方要负相关法律责任。
四、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。合同一式三份,甲、乙双方各执一份,副本若干份,具备同等法律效果。
甲方:
乙方:
见证人:
年 月 日
房屋协议书
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
经甲乙双方友好协商一致,依据《合同法》、《 物权法》等法律,现订立如下共有协议,以维护双方权利。
于 年月 日,甲方与 房地产签订购房合同,购买市奈曼旗 小区号楼单元楼号房,房屋结构为三室一厅一厨两卫,建筑面积为 。甲方支付订金 万元,甲乙双方协定,房款剩余部分由住房公积金贷款支付,两人共同偿还。结合有关法律条例,本着双方公平自愿的原则,该房产协议归甲乙双方共同拥有,双方都享有该房产的'土地使用权。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。
一、 房屋产权。该房屋所有权为甲乙双方共同拥有,且各享有百分之五十的产权,双方对于该房屋享有共同的使用及处分权。协议签订后无论办理房产所有权证件时登记哪一方的名字,另一方对于该房产的百分之五十产权不变。
二、 房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字,任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下,转让房屋的行为无效,由此给共有人造成的损失,应当由无权处分权人进行赔偿。
三、 共有产权房屋争议解决方式:如在共有产权房屋转让、居住等过程中发生争议,应由双方当事人协商解决,协商不成,可以向房屋所在地人民法院起诉。
四、 本协议一式2份,
房产共有签名:
甲方(签名或盖章) 乙方(签名或盖章)
签订日期: ______年____月____日
房屋协议书
出租方(甲方):
承租方(乙方):
甲、乙双方于20xx年xx月xx日签署的xxx《房屋租赁合同》,双方至目前为止履行情况良好。由于乙方xxxx规划原因,要求终止原《房屋租赁合同》,经双方协商一致,达成以下条款:
一、原合同租赁期计至20xx年xx月xx日。
二、从20xx年xx月xx日起,尚未履行的合同内容,终止执行。
三、乙方应于20xx年xx月xx日前将设备、管线等自行搬出,租赁房屋退回给甲方,依附于租赁房屋的装修等归甲方所有。如乙方不按时退租,每逾期一天,须向甲方支付原合同月租金3%的违约金。
四、原合同终止后,乙方除应付租金外,同意补偿三个月的原合同租金给甲方。
五、原合同终止后,双方同意就原合同事项互不追究法律责任。
六、双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议,应首先通过友好协商解决。如协调解决不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
七、本协议书自双方盖章或签字之日起生效。
八、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
委托代理人: 代表人:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 签订日期:
房屋协议书
甲方:房屋修建方(身份证号:)乙方:房屋承建方(身份证号:)。
甲乙双方在自愿平等、友好协商的原则下:乙方自愿承包甲方供八间砖混结构房屋建设工程,包括大门及原主房墙裙处理更换地板和全部粉刷,换门窗,其中主平房四间、沙子瓦房四间建成为二层楼房,原有平房楼板不动,二楼顶层为现浇板封顶,其厚度为10cm要符合国家行业标准,瓦房一、二层均为现浇板封顶,其质量要求同主房一致,房顶漏雨处理。
一、承包方式:乙方按包工包料扫地出门的方式承包工程建设。房屋建设所用材料按甲乙双方达成一致的材料品种和规格为准。
二、承包价格:经甲乙双方协商确定,该工程总造价按实际工程的平方米来计算(1050元/m2),即总造价包含该工程所产生的全部费用。
三、付款方式:房屋建设完成底全梁后付款30%,全部墙体砌砖完成,现浇封顶后再付50%,墙体粉刷大门安装达到扫地出门程度时,经甲方验收确认以后再付10%,剩余10%作为工程的质量保证金,12个月后房屋无明显修建质量问题后一次性付清。
四、甲方责任:保证三通,路通、水通、电通,在工程建设过程中有权监督和指导,有纠正乙方不符合要求的施工行为。
五、乙方责任:
1、严格按甲方房屋设计要求规定施工,自觉接受甲方监督和指导,未经甲方许可不得随意更改施工内容和降低施工质量,不准使用不符合要求标准的建筑材料。
2、乙方应合理使用材料,严把工程质量关,所有施工内容必须达到合格标准,如出现事故疏忽和质量问题,乙方必须承担全部责任,并责任由此造成的全部经济损失。
3、核定工期为天,从双方商定开工之日起计算,乙方须在合同期内保质保量完成全部工程。
4、施工期间:乙方应充分注意安全,如出现安全事故应承担全部责任,甲主概不负责。
六、具体施工内容和质量要求。
1、原有旧瓦房拆除至所需高度,找平做好全梁,做好大门及原水井的下水移位,房屋主体墙面及内隔墙均为二四墙,有上下全梁,砌墙用325号水泥,现浇奇峰用425号水泥。
2、房屋外墙为清水墙:前墙面贴白色瓷砖,瓦房后底墙及西山墙,从散水处向上做离地80cm墙裙,内墙面全部粉刷,用水泥砂浆粉刷压光后,刮腻子上涂料。
3、所有墙体要砖体整,灰浆填充实在,墙体垂直误差不超过2cm,内墙粉刷后,墙平整误差不超过2cm。
4、在施工过程中必须安装好线管,做好电路、水路,门窗口预留要标准,留有衔接点。
5、房屋内地面必须震动夯实后,用混凝土铺平再贴地面砖,面砖须贴平整,线条均匀齐角线需结实配套。
6、大门楼按标准要求建设并安装甲乙双方协商使用的大门。
7、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
8、本合同书一式三份,甲乙双方各持一份,中间证明人持一份,自签订之日起生效。
甲方(签字按指印):
乙方(签字按指印):
中间证明人(签字按指印):
房屋协议书
甲方:司(以下简称甲方)
乙方:户 (以下简称乙方)
根据廉租房各住户的要求和申请,为方便住户堆放杂物,经甲方研究同意:在廉租房旁水井一侧及原工棚房搭建临时简易房。为明确责任,甲乙双方达成如下协议:
1、乙方授权委托甲方代行收付临时简易房建设资金,施工方及监工等由乙方负责。
2、采取“个人自筹资金、单位统一规划”方式建设,经抽签后来确定各户的简易房。
3、建设资金由需要的住户自筹,而后按实际投资额来平均分摊,由各住户承担。
4、各住户对该简易房只有使用权,无房产所有权。若遇上级主管部门规划征用该场地需拆除临时简易房时,住户在取得适当补偿后,必须无条件服从和退出。
5、本协议书由甲方保存。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日
房屋协议书
为了保证双方当事人的合法权益,经过友好协商,现将房屋转让有关事宜达成如下协议:
一、协议双方当事人
甲 方: 所有人: (以下简称甲方) 联系电话:
身份 证:
乙 方: 购房人: (以下简称乙方) 联系电话:
身份 证:
二、住宅基本情况
1、住宅为小区,楼 户。
2、该房建筑面积 平方米。其中套内面积平方米,公共分摊面积 平方米.地下室建筑面积平方米,车库面积平方米。
3、水、电、天然气齐全,集中供暖。
4、该房屋占用范围内的土地使用权随该房一并转让,该房屋的相关权益随该房一并转让。
三、房款
按照甲乙双方协商一致的价格,房屋、地下室和车库总金额(人民币) (小写), (大写)。
四、缴款期限
乙方在签订本协议之日缴纳房款(人民币) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前,将钥匙和房屋手续交付乙方。
六、双方约定的其他事项
1、交付房屋后,甲方不再享有该房的任何权利和义务。
七、本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应有人民法院判决。
八、本协议签字盖章有效。
九、本协议一式两份,双方各执一份。
十、本协议自签订之日起生效。
甲方 : 乙方:
年月日 年月日
房屋协议书
甲方:沈阳北方嘉太实业有限公司(以下简称甲方)
地址:沈阳经济技术开发区沈辽西路168号
乙方: (以下简称乙方);身份证号码: 地址: 联系方式:
乙方要求定购甲方开发的中国(沈阳)嘉泰工业装备博览城商铺,甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿的原则,就乙方向甲方定购商铺一事达成协议如下:
首付借贷合同》时转为自营保证金。
3.乙方承诺在本协议签订之日起“0”首付借贷合同》和《沈阳市商品房买卖合同》,否则视为自动弃权,甲方除不退还乙方所交纳的定金2万元外,还拥有对乙方所定购商铺的完全处置权利,乙方对此无异议。
5.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。签订正式合同后本协议自动失效。
6.本协议最终解释权归开发商沈阳北方嘉太实业有限公司所有。
甲方(盖章):沈阳北方嘉太实业有限公司 乙方(捺印):
签约代表: 签约代表:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
房屋协议书
甲方(实际归属人):乙方(挂名登记人):
甲乙双方系母女关系,为明确位于房屋(以下简称房屋,房产证号(或两规回执号):)的出资及权属问题,双方特签订如下协议,以资共同遵守:
一、乙方确认,上述房屋及土地均由甲方出资购买、建设,乙方实际上没有出资。
二、乙方清楚且明白,上述房屋及土地只是登记在其名下,真正的权属归甲方所有。
三、如国家政策允许,经甲方通知后,乙方应无条件配合甲方办理房屋过户登记手续,过户所涉及的税费由全部由甲方承担。四、未征得甲方同意,乙方不得以任何理由对房屋进行处分(包括转让、抵押、抵债、出租等),也不得以房屋所有权人的身份对外签订有关上述房屋权益的合同。
五、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份。本协议自甲方、乙方签字后生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
见证人:
房屋协议书
甲乙双方于年月日履行结婚登记手续,都愿共筑爱巢,白头偕老。但为防止今后可能出现的婚前财产纠纷,现双方理智地协商,就婚前财产达成如下协议:
一、婚前财产范围:甲方的财产有,住房一套(**市**区**路***号**居民小区*号,面积100平方米),家具、日常生活用品一套,银行存款30万。乙方的财产有,银行存款两万元,新大洲踏板摩托车一辆。为建立家庭,双方共出资购买长城牌40寸液晶彩电一台,海尔冰箱一台,lg中央空调一套,其他生活用品一套。
甲方:**(个人详细信息)乙方:**(个人详细信息)。
甲乙双方于xxxx年x月x日履行结婚登记手续,双方愿共同一起生活。为防止今后可能出现的婚前财产纠纷,现双方理智地协商,就婚前财产达成如下协议:
一、婚前财产范围:
1、甲方的财产有:……;。
2、乙方的财产有:……;、
3、为建立家庭,双方共出资购买……。
二、婚前财产的权利归属:
1、甲方的xx财产归甲方个人所有,甲方与乙方共同使用;甲方的其他财产归甲乙双方共同共有。
2、乙方的财产归乙方个人所有。
3、双方为建立家庭共同出资购置的财产归甲乙双方共同共有。
三、双方各自财产增值……。四、甲乙双方无其他财产争议。
五、协议签字盖章并经公证机关公证后生效。
甲方:**。
乙方:**。
日期:xxxx年x月x日