合同协议中的条款应该具备明确性和可执行性,以避免争议和法律纠纷。阅读以下合同协议范文,您可以了解不同领域和类型的合同协议如何撰写。
抚养权变更协议书抚养权变更协议双方签字有效
双方在平等、自愿的基础上,经过充分的协商,现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下:
一、女儿__自年月日起由女方__抚养,直至年满18周岁,其间负责其日常生活、健康和教育等方面的监护。
二、被抚养人的抚养费及支付方式。
1、男方__则每年支付抚养费__元,不承担具体抚养工作。
2、男方应于每年的12月1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。
三、探视权。
1、男方对孩子_____享有探望权。
2、探望时间及方式,没有抚养的一方每个月可以探望一次。
3、探望之前,必须先经与女方电话联系。探望期间,要保证孩子的安全及身心健康、愉快。
四、如遇其它未尽事宜或应时事宜,按照一切有利于孩子的原则,互谅互让,协商解决。
五、本协议一式叁份,甲、乙双方各一份,一份交派出所办理孩子的户口迁移手续,户口迁移手续自本协议签订后三个月内办理完毕。
六、本协议自双方签字后生效。
甲方:____乙方:____。
年月日年月日。
相关知识。
变更抚养权的情形有关于变更抚养权的问题,先协商,如果协商不成,且有下列情形:
(1)与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;。
(3)十周岁以上未成年子女,愿随另一方生活,该方又有抚养能力的;。
(4)有其他正当理由需要变更的,可根据最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件若干具体意见》第16条规定,依法要求变更子女的抚养权。
双方协议书
甲方:乙方:
甲、乙双方本着保证质量、安全施工、明确责任的原则,协商同意订立如下协议,供遵守执行:
一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程结构:框架结构4、承包方式:
二、工程施工内容:
按本工程_____________________图纸要求进行________________________工程施工,直至验收合格。
三、责任:
1、在施工中所有工具和工人食宿都由乙方负责,所有材料、配件由甲方供给,但乙方不得随地乱丢,施工时要按甲方要求收拾好,以免掉失。若不按甲方要求造成损失,乙方应按价值赔偿。
2、工期要求:_______________________________。
如果在施工中确是乙方自身问题,造成工程质量和进度无法保障,经甲方通知,乙方仍无法改进,达不到工程要求,甲方要权单位方面终止本协议,并乙方此前所投入的作为违约金,甲方可不予结算。
3、乙方必须严格按图施工,规范施工,做到保质保量,必须服从工程监理、监督站和甲方的检查、监督。在工程施工中若出现质量问题,所造成的经济损失及法律责任由乙方承担。
4、安全责任:乙方应严格按照国家行业标准规定,操作工人按有关安全规范进场,操作工人按安全生产规范从事施工。在施工中做到安全施工,一切安全责任由乙方自负,甲方概不负责。
五、工程保证金:签定协议后,乙方应缴给甲方保证金_______________元正。待进场施工后退还。
六、付款方式:经有关部门及甲方验收,按完成进度付给____,工程竣工付至总承包额的85%,余下15%待工程全部验收后再待三个月无质量问题后全部付清。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:。
甲方代表:乙方代表:
电话:电话:
抚养权变更协议书抚养权变更协议双方签字有效
甲方:(男方基本信息)。
身份证号:电话:
住所:
乙方:(女方基本信息)。
身份证号:电话:
住所:
甲、乙双方于年月日协议离婚,现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜,在平等、自愿的基础上,经充分的协商,达成协议如下:
一、被扶养人(基本信息),原由男方抚养。双方协商同意自年月日起,儿子随女方生活,其抚养权归女方。
二、被扶养人的抚养费及支付方式。
1、抚养费:从________年___月___日起由男方每月付给_________方_________元作为孩子_________的抚养费(直至满十八岁周岁)。
2、男方应于每月的1-5日前将抚养费汇至女方指定的银行帐号。
三、探视权。
1、男方对孩子享有探望权。
2、探望时间及方式:。3、探望之前,必须先经与女方电话联系。探望期间,要保证孩子的安全及身心健康、愉快,不得影响孩子的正常生活、学习。
四、如遇其它未尽事宜或应时事宜,按照一切有利于孩子的原则,互谅互让,协商解决。
五、本协议一式叁份,双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,一份交派出所办理孩子的户口迁移手续。
甲方:乙方:
日期:日期:
根据我国最高人民法院《关于审理离婚案件处理子女抚养问题的'若干意见》第16条规定,一方要求变更子女抚养关系有下列情形之一的,应予支持:1、与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;2、与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为,或其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响的;3、10周岁以上未成年子女,愿随另一方生活,该方又有抚养能力的;4、有其他理由需要变更的。
甲方:(男方)。
身份证号:电话:
住所:
乙方:(女方)。
身份证号:电话:
住所:
甲乙双方在平等、自愿的基础上,经过充分的协商,现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下:
一、被扶养人,男,现年岁,原由男方抚养。
双方协商同意自年月日起,儿子随女方生活,其抚养权归女方。
二、被扶养人的抚养费及支付方式。
1、抚养费:从_________年_________月_________日起由男方每月付给_________方_________元作儿子_________的抚养费(直至满十八岁周岁)。
2、教育费、医药费、生活费,由方负责(或由女方垫付后,双方各承担一半)。3、男方应于每月的1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。
三、探视权。
1、男方对孩子享有探望权。
2、探望时间及方式:
3、探望之前,必须先经与女方电话联系。探望期间,要保证孩子的安全及身心健康、愉快。
四、如遇其它未尽事宜或应时事宜,按照一切有利于孩子的原则,互谅互让,协商解决。
五、本协议一式叁份,甲、乙双方各一份,一份交派出所办理孩子的户口迁移手续。
六、本协议自双方签字后生效。
甲方:乙方:
日期:日期:
根据我国最高人民法院《关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干意见》第16条规定,一方要求变更子女抚养关系有下列情形之一的,应予支持:1、与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;2、与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为,或其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响的;3、10周岁以上未成年子女,愿随另一方生活,该方又有抚养能力的;4、有其他理由需要变更的。
双方协议书
甲方(用人单位):
乙方(拟录用人):
甲乙双方根据国家有关高校毕业生就业政策及甲方上级有关规定,平等自愿、协商一致、就甲方同意接收乙方有关事宜达成如下协议:
一.甲乙双方保证在招聘、应聘时向对方提供的信息真实可靠,入一方提供的信息不真实或者故意隐瞒重大问题,另一方可随时单方解除本协议,不承担违约责任,后果由非真实信息提供方活隐瞒信息方负责。
二.本协议签署时,一方应已取得国家外语四级证书(或按710分计算,取得良好成绩),现学位攻读期间,学习成绩优良,无补考或重修课目。
三.乙方在签署本协议至到甲方报道期间不得参与上一级学位报名或考试,否则按乙方违约处理。
四.乙方报到时应持有学位证、毕业证和外语四级或六级证书(或成绩单),否则协议自动解除,甲方不承担任何责任。
五.自本协议签署至乙方报道期间,如乙方因违反国家法律、法规受到公安机关处罚,则本协议自动解除,甲方不承担任何责任。
六.本协议签署后,如乙方因个人原因无法按甲方通知时间按期报到,则本协议自动解除,甲方不承担任何责任。
七.在满足二、三、四条的前提下,甲方承诺为乙方解决甲方所在地落户指标。
八.乙方从签署本协议到甲方报到正式工作期间,必须参加甲方统一组织的到指定医院的体检,体检如出现下列疾病,甲方有权终止本协议,并将乙方退回原学校或乙方户口所在地,产生的后果由乙方自负:肾病(包括肾衰竭、肾积水、肾炎等)、肝病(乙肝病毒携带者除外)、传染性肺并心脏并精神并白血病或者其他影响正常工作的慢性疾病或者传染玻。
九.乙方到甲方报到后,与甲方签订《劳动合同》、《上岗协议书》和《保密责任书》,在甲方指定岗位上岗工作,薪酬福利与待遇按甲方的规定执行。有甲方按照规定同意办理养老、医疗、工伤、实业、生育五项社会保险,首次与甲方签订劳动合同期限为叁年(研究生合同期限为五年)。
十.乙方报到时,应携带本协议、报到证(派遣证)、户口迁移证(或户口卡)、应届毕业生进京审批回执、毕业证、学位证、四级证或六级证(或成绩单),真实到甲方办理报到手续,春、夏季应届生的体检时间分别为每年3月和8月,具体时间由甲方另行通知。
十二.本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,可另附条款,双方签字(盖章)后生效。
十三.本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字(盖章)后生效。本协议生效后,甲乙双方方可签订《毕业生就业协议书》。
(甲方公章)乙方签字:
双方协议书
甲方:
乙方:
经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及有关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实守信的原则,为明确责任,协作配合,就工程施工有关合作事宜共同协商后达成如下条款,双方共同执行遵守。
一、在承接工程中,双方协作配合,共同维护公司的荣誉与利益。
二、乙方全年收入伍佰万元内向甲方交纳管理费壹拾伍万元,超出伍佰万元产值的部分按2%交纳。(管理费壹拾伍万元应六月份底交清,其他部分年底交清)。
三、乙方工程款汇到甲方帐后,甲方在五个工作日内办理(税由乙方交纳),乙方提取工程款时要有正规票据报销。
四、乙方使用甲方资质承接的所有工程,施工前都要和甲方另签定单项施工责任状。
五、乙方使用甲方资质承接的所有工程,不得拖欠农民工工资等情况发生。
六、乙方使用甲方资质承接的所有工程,在施工过程中必须严格按照设计、合同的要求和国家及上级相关法律、法规和规范等规定执行。如发生质量、安全、工期或文明施工等问题,乙方承担全部费用,同时公司有权要求乙方立即进行整改并承担由此造成的损失。整改仍未达到公司或建设单位的要求,甲方有权调整项目承包人,并对本项目进行清算,乙方应无条件服从。
七、乙方必须服从甲方及公司相关管理部门的管理。
八、本合作协议未尽事宜,可通过协商,予以解决。
九、本合作协议自签字并加盖公章之日起生效,有效期暂定一年。
十、本合作协议一式四份,双方各执两份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
负责人:负责人:
签约日期:年月日
双方协议书
乙方:身份证号:
以上甲、乙双方投资人(以下简称“共同投资人”)经协商,根据中华人民共和国法律规定,本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议,以共同遵守。
第一条共同投资人的投资额和投资方式。
甲、乙双方同意,以双方注册成立的公司(以下简称)为项目投资主体。
各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。
第二条利润分享和亏损分担。
共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第三条事务执行。
1。共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:
(1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;。
(2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;。
(3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;。
5。共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定。
6。共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意:(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;(2)以上述股份对外出质;(3)更换事务执行人。
第四条投资的转让。
2。共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;。
3。共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。
第五条其他权利和义务。
3。股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;4。股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。
第六条违约责任。
为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。
第七条其他。
1。本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。2。本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份,共同投资人各执一份。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________。
_______年____月____日_____年___月___日。
双方协议书
合同编号:
甲 方(用人单位)
单位名称:
经济类型:有限责任公司
注 册 号:
地 址:
联系电话: 乙 方(劳动者) 姓 名: 性 别: 身份证号: 家庭住址: 联系电话:
鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。
第一条、 本协议期限为 月。本协议于 年月 日生效。
第二条、 乙方承担的劳务内容、要求为:负责
第三条、 乙方认为,根据己方目前的健康状况,能依据本协议第二条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
第四条、 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的,甲方有权追究其法律责任,并要求乙方予以经济赔偿。
第五条、 甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间劳务报酬;劳务费用的支付方式:。
第六条、 工作纪律和规章制度
(一)乙方应遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的领导、管理和指挥,按时完成工作任务,并保守甲方商业秘密。
(二)乙方违反工作纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的纪律处分、经济处罚等,直至解除本合同。
(三)有下列情形之一,甲方依法或按公司规定解除乙方劳务合同的,乙方应当按照劳务合同的约定向甲方支付赔偿金:
1.乙方严重违反用人单位的规章制度的;
2.乙方严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
3.乙方被依法追究刑事责任的。
第七条、 乙方依法应缴纳的个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第八条、 发生下列情形之一,本协议终止:
本协议期满的;
双方就解除本协议协商一致的;
乙方由于健康原因不能履行本协议义务的;
因乙方个人原因连续请假五天以上或累计请假达十天的;
第九条、 甲、乙双方若需解除或终止本协议,需提前一周通知另一方即可。
第十条、 本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。
第十一条、 保密约定
乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息,包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等,无论是口头、书面的或是电子文件形式的,无论是客户的或是本公司的`均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定,不得向外透露,并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益;违反本规定乙方需须赔偿甲方一切经济损失,并承担 赔偿。
第十二条、 双方约定的其他事项
(一)_乙方声明:签订本合同前,本人已经阅读了甲方发布的日常规章制度,并愿意遵守执行,若甲方此后发布的新规章制度,一经发布或公示,乙方将认真学习并认可执行。
(二) 双方确认,本合同项下的地址,为甲乙双方书面文件的送达地址,如因一方提供的地址不准确、或地址变更后未及时告知对方致使文件无法送达的,则文件退回之日视为文件送达之日。
第十二条、附则
(一)劳务合同一式_两_份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(二)本合同自双方签署之日起生效。
甲方:(签章) 乙 方:(签字)
代表/代理人:
日期:日 期:
双方协议书
经甲乙双方友好协商,就甲方被乙方伤害一案的有关赔偿问题自愿达成协议如下:
一、乙方一次性赔偿甲方人身伤害所造成的医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、交通费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金等所有费用,其中乙方支付给甲方_____元整。
二、以上款项于本协议签署之日通过银行一次性支付给甲方,甲方收款后为乙方出具收条。
三、乙方对于造成甲方受伤的行为深表悔恨和歉意,甲方对乙方也表示谅解,在收到上述款项后,甲方承诺放弃追究乙方的一切法律责任,双方对经济赔偿问题一次性解决完毕。由于事发后乙方积极进行经济赔偿并多次到医院看望受伤者,且乙方年龄还小,甲方也愿意向司法机关提出建议,恳请司法机关免予追究乙方的刑事、民事、行政责任,给乙方一个改过自新的机会,今后甲方的医疗、生活、工作等一切问题与乙方再无关联,双方脱离本案关系。
四、本协议一式3份,甲乙各方以及办案司法机关各执一份,由双方签字按指印后即生效。
甲方(当事人):_____。
乙方(当事人):_____。
签订日期:_____
双方协议书
农历20__年3月12日__和___在汝南埠镇三里桥打架一事,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议:
一、乙方愿意一次性付给甲方医疗费用。
二、甲乙双方表示无异议,甲方承诺以后不再追究乙方一切法律责任和经济责任,并且不再追究打架对方的一切法律责任和经济责任。
三、此协议一式叁份,双方签字后生效,均不得反悔。
甲方:
乙方:
证明人:
20__年__月__日。
双方协议书
一、本合同文本是依据有关法律、法规和规章制定的示范文本,供当事人约定使用。
二、本合同所称二手车,是指从办理完注册登记手续到达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货汽车,即原农用运输车)、挂车和摩托车。
三、本合同签订前,买卖双方应充分了解合同的相关内容。卖方应向买方提供车辆的使用、修理、事故、检验以及是否办理抵押登记、缴纳税费、报废期等真实情况和信息;买方应了解、查验车辆的状况。
四、双方当事人应结合具体情况选择本合同协议条款中所提供的选择项,空格处应以文字形式填写完整。
五、本合同其他约定条款,供双方当事人自行约定。
六、本合同示范文本由国家工商行政管理总局负责解释,并在全国范围内推行使用。
二手车买卖合同。
合同编号:_______________。
卖方:________________。
(如为自然人)身份证号码:________________。
电话号码:________________。
买方:________________。
住所:________________法定代表人:________________(如为自然人)。
身份证号码:________________。
电话号码:________________。
根据有关法律、法规、规章的规定,就二手车的买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条车辆基本情况。
1、车主名称:________________;车牌号码:________________;厂牌型号:________________。
2、车辆状况说明见附件一。
3、车辆相关凭证见附件二。
第二条车辆价款、过户手续费及支付时间、方式。
1、车辆价款及过户手续费________________。
本车价款(不含税费或其它费用)为人民币:________________元(小写:________________元)。
过户手续费(包含税费)为人民币:________________元(小写:______________元)。
2、支付时间、方式。
待本车过户、转籍手续办理完成后____个工作日内,买方向卖方支付本车价款。(采用分期付款方式的可另行约定)。
过户手续费由____方承担。方应于本合同签订之日起____个工作日内,将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。
第三条车辆的过户、交付及风险承担。
方应于本合同签订之日起____个工作日内,将办理本车过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给____方,该方为过户手续办理方。
卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后____个工作日内在____(地点)向买方交付车辆及相关凭证(见附件一)。在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理;在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。
第四条双方的权利和义务。
1、卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付车辆。
2、卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权。
3、卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。
4、买方应按照合同约定支付价款。
5、对转出本地的车辆,买方应了解、确认车辆能在转入所在地办理转入手续。
第五条违约责任。
1、卖方向买方提供的有关车辆信息不真实,买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。
2、卖方未按合同的约定将本车及其相关凭证交付买方的,逾期每日按本车价款总额的____%向买方支付违约金。
3、买方未按照合同约定支付本车价款的,逾期每日按本车价款总额___%向卖方支付违约金。
4、因卖方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的,买方有权要求卖方返还车辆价款并承担一切损失;因买方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的,卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
5、任何一方违反合同约定的,均应赔偿由此给对方造成的损失。
第六条合同争议的解决方式。
因本合同发生的争议,由当事人协商或调解解决;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
1、提交_____________仲裁委员会仲裁;。
2、依法向人民法院起诉。
第七条合同的生效。
本合同一式____份,经双方当事人签字或盖章之日起生效。
第八条其他约定。
附件一:车辆状况说明书(车辆信息表)。
附件二:车辆相关凭证。
1、《机动车登记证书》。
2、《机动车行驶证》。
3、有效的机动车安全技术检验合格标志。
4、车辆购置税完税证明。
5、车船使用税缴付凭证。
6、车辆养路费缴付凭证。
7、车辆保险单。
8、购车发票。
帐号:_____________。
户名:_____________。
买方:_____________(签章)买方开户银行:____________。
帐号:_____________。
户名:_____________。
签订地点:___________________。
签订日期:___年___月___日
双方协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,为促进工程安全文明施工,甲乙双方关于 *****小区棚户改造工程安全作业环境条件达成以下协议:
1、甲方应确保各项手续齐全,施工现场应达到“三通一平”,使施工场地具备施工条件。
2、甲方应确保施工所需水、电、道路等提供到施工现场,以保证施工期间的需要。
3、甲方应向承包人提供施工现场的工程地质和地下管线资料,对资料的真实性准确性负责。
4、甲方应确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验。
5、甲方应协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑),古树古木的保护工作,承担发生的有关费用。
6、乙方应对周围的高压线、行人通道等进行安全防护。应对施工现场进行维护,闲杂人员不得进入施工现场。
7、甲方应向乙方提供办公、生活、临设的场地,并承担由此发生的费用。
8、乙方应采取措施尽量降低对周围环境及道路的污染,做好污染处理工作。
9、为了减少对附近居民的影响,乙方应合理安排作业时间,坚持早6:00至晚9:00进行施工作业。
10、乙方应按上级部门的有关规定,办理交通、施工噪音及环境保护和安全生产等有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外。
11、乙方有义务保护好古树古木,文物及保护建筑物、构筑物。
12、乙方应保证施工现场卫生符合环境卫生管理的有关规定,如达不到规定要求,所发生的费用及罚款由乙方自负。
13、乙方应确保施工场区内道路畅通、场地硬化,保证生活区与施工区隔离措施。
甲方:
乙方:
双方协议书
为正确审理买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合审判实践,制定本解释。
一、买卖合同的成立及效力
第一条 当事人之间没有书面合同,一方以送货单、收货单、结算单、发票等主张存在买卖合同关系的,人民法院应当结合当事人之间的交易方式、交易习惯以及其他相关证据,对买卖合同是否成立作出认定。
对账确认函、债权确认书等函件、凭证没有记载债权人名称,买卖合同当事人一方以此证明存在买卖合同关系的,人民法院应予支持,但有相反证据足以推翻的.除外。
第二条当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同,约定在将来一定期限内订立买卖合同,一方不履行订立买卖合同的义务,对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。
第三条当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的,人民法院不予支持。
出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移,买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。
第四条人民法院在按照合同法的规定认定电子交易合同的成立及效力的同时,还应当适用电子签名法的相关规定。
二、标的物交付和所有权转移
第五条 标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品,当事人对交付方式约定不明确,且依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的,买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付。【最高法买卖双方合同司法解释】最高法买卖双方合同司法解释。
第六条 根据合同法第一百六十二条的规定,买受人拒绝接收多交部分标的物的,可以代为保管多交部分标的物。买受人主张出卖人负担代为保管期间的合理费用的,人民法院应予支持。
买受人主张出卖人承担代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失的,人民法院应予支持。
第七条 合同法第一百三十六条规定的“提取标的物单证以外的有关单证和资料”,主要应当包括保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书、装箱单等。
第八条 出卖人仅以增值税专用发票及税款抵扣资料证明其已履行交付标的物义务,买受人不认可的,出卖人应当提供其他证据证明交付标的物的事实。
合同约定或者当事人之间习惯以普通发票作为付款凭证,买受人以普通发票证明已经履行付款义务的,人民法院应予支持,但有相反证据足以推翻的除外。
第九条 出卖人就同一普通动产订立多重买卖合同,在买卖合同均有效的情况下,买受人均要求实际履行合同的,应当按照以下情形分别处理:
(一)先行受领交付的买受人请求确认所有权已经转移的,人民法院应予支持;
(三)均未受领交付,也未支付价款,依法成立在先合同的买受人请求出卖人履行交付标的物等合同义务的,人民法院应予支持。
第十条 出卖人就同一船舶、航空器、机动车等特殊动产订立多重买卖合同,在买卖合同均有效的情况下,买受人均要求实际履行合同的,应当按照以下情形分别处理:
(二)均未受领交付,先行办理所有权转移登 出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人负担,但当事人另有约定的除外。
第十三条 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,在合同成立时知道或者应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人,买受人主张出卖人负担标的物毁损、灭失的风险的,人民法院应予支持。
第十四条 当事人对风险负担没有约定,标的物为种类物,出卖人未以装运单据、加盖标记、通知买受人等可识别的方式清楚地将标的物特定于买卖合同,买受人主张不负担标的物毁损、灭失的风险的,人民法院应予支持。
四、标的物检验
第十五条 当事人对标的物的检验期间未作约定,买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数量、型号、规格的,人民法院应当根据合同法第一百五十七条的规定,认定买受人已对数量和外观瑕疵进行了检验,但有相反证据足以推翻的除外。
第十六条 出卖人依照买受人的指示向第三人交付标的物,出卖人和买受人之间约定的检验标准与买受人和第三人之间约定的检验标准不一致的,人民法院应当根据合同法第六十四条的规定,以出卖人和买受人之间约定的检验标准为标的物的检验标准。
第十七条 人民法院具体认定合同法第一百五十八条第二款规定的“合理期间”时,应当综合当事人之间的交易性质、交易目的、交易方式、交易习惯、标的物的种类、数量、性质、安装和使用情况、瑕疵的性质、买受人应尽的合理注意义务、检验方法和难易程度、买受人或者检验人所处的具体环境、自身技能以及其他合理因素,依据诚实信用原则进行判断。
合同法第一百五十八条第二款规定的“两年”是最长的合理期间。该期间为不变期间,不适用诉讼时效中止、中断或者延长的规定。【最高法买卖双方合同司法解释】合同范本买受人在合理期间内提出异议,出卖人以买受人已经支付价款、确认欠款数额、使用标的物等为由,主张买受人放弃异议的,人民法院不予支持,但当事人另有约定的除外。
第二十条 合同法第一百五十八条规定的检验期间、合理期间、两年期间经过后,买受人主张标的物的数量或者质量不符合约定的,人民法院不予支持。
出卖人自愿承担违约责任后,又以上述期间经过为由翻悔的,人民法院不予支持。
双方协议书
甲方:
乙方:
以上甲、乙双方投资人(以下简称“共同投资人”)经协商,根据中华人民共和国法律规定,本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议,以共同遵守。
第一条共同投资人的投资额和投资方式。
甲、乙双方同意,以双方注册成立的公司(以下简称)为项目投资主体。
各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。
第二条利润分享和亏损分担。
共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第三条事务执行。
1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的`日常事务,包括但不限于:
(1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;
(2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;
(3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;
4、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资。
甲方:
身份证号:
日期:
乙方:
日期:
双方协议书
甲乙双方经友好协商,就双方国际快递业务达成以下合作协议:
1。根据乙方的要求,办理_________到世界各地的各类商务文件。小件物品的快递业务,保证安全。快速。服务周到。
2。服务采取门到门,桌到桌的方式,在有效工作日内,每天定时上门或电话联系收件;特殊情况,电话预约。
3。收件时,应与乙方负责人员共同核定文件。物品所交地址。公司名称。文件种类以及所应提交的必备文件的准确性。齐备性。并在乙方交接记录上签署姓名与收件时间。
4。免费为乙方提供文件。物品的一般包装,并代乙方用电脑填制分运单,甲方应严格按照乙方所写内容填写,由此所产生的错误由甲方负责。分运单发件人联由甲方在第二天送交乙方。
5。自收件时起,甲方必须在一个工作日内将乙方所交文件。物品发出,并采取传真方式通知国外代理,保证文件。物品按时到达。
6。定期向乙方返馈国外收件人签收信息,内容包括:收件人签名和盖章。收到的日期和时间。整个快件的提交时间。
7。及时办理乙方快件的查询业务。所有查询业务应根据国别与地区的不同,在1—2个工作日内向乙方回复。
8。所有快件费用采取月终结算方式。甲方应向乙方提供详细的统计资料。原始单据与发票办理财务结算。甲方按照报价费率表计算金额的_________%收取费用。(费率表附后)
9。甲方除应负责上述条款的责任与义务外,还应承担分运单背面所载条款中所有与甲方有关条款的责任。
10。快件价格的变动应提前30天内通知乙方,并与乙方共同商定,商定价格从次月执行。现行快件价格见附件。
11。由于甲方工作失误而造成文件。样品遗失,甲方按每件赔偿80美_______元(样品办理保险索赔另计),并提供同样快件再次免费寄送服务。
12。甲方代乙方办理通过邮局递交的邮件业务,在邮局收费的基础上甲方不收取任何费用。
1。乙方设有专人集中分寄其快件,甲方只能在该专人处办理取送件事宜。如甲方与乙方其他部门发生来往,乙方将不承担付款责任。
2。在向甲方提交的快件中,应准确提供收件人名称。地址。国别。城市。电话与传真号码和物品种类,以保证快件能迅速送交收件人手中。
3。对所提交的物品,应符合国家的政策规定,符合进口国的管制条例,杜绝危险物品。易碎品和有毒物品的提交,所有物品快件,应向甲方提交形式发票3份,准确记录物品的种类。数量。价值。价值掌握在400美_______元以内。
4。指定专人负责与甲方联系快递业务,并在双方协定的时间向甲方提交快件,遇特殊情况,应及时与甲方联系。
5。每月按照甲方递交的结算资料仔细核对,如有差错,应与甲方联系,以便纠正。乙方应在收到帐单后15日内付清款项。
6。对协定价格如有异议,应及时向甲方提出商议,商议后的价格从次月开始执行。
7。乙方除遵守上述条款外,还应负责分运单背面所载与乙方有关的所有条款。
1。本协议经双方签字盖章生效,并共同遵守。
2。本协议自签定之日起,壹年有效。
3。本协议壹式两份,双方各执壹份。
4。本协议未尽事宜,经双方协商确定补充,并以新的协议为准。
甲方:_________(盖章)乙方:_________(盖章)
_________年____月____日_________年____月____日