供货的成功与否对需求方的运营和客户满意度有着重要影响。下面的供货实操经验总结，对于有关方面的工作人员有所帮助。
框架协议书
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、平等、公平、诚实信用的`原则，双方就 瓷砖(详见附件) 采购事宜协商一致，签署订立本框架协议，内容如下：
二、甲方的权利和义务：
1、甲方将依照本框架协议等所确定的产品范围向乙方采购。
2、甲方根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量和相关服务的内容。
3、甲方有权按照本框架协议对乙方的履约行为进行监督和检查。如发现乙方违反本框架协议的有关规定或承诺，甲方有权依照相关规定、本框架协议，追究乙方的违约责任，直至停止乙方的供货资格，情节严重的，列入不良供应商名单。
4、甲方应按照约定及时支付货款。
三、乙方的权利和义务：
1、乙方承诺为甲方提供的货物皆为符合国家标准和采购计划要求的合格品。
2、乙方保证依据本框架协议和采购计划要求，及时向甲方提供高质量的产品和服务。乙方在框架协议供货期内按照双方协定的价格供货。乙方保证在供货周期内供货价格不变。在双方确认原材料价格上下浮动超过10%时，双方可就供货价格进行协商。协商不成的，按照原定价格供货。协商期间或协商不成，乙方保证正常供货。
3、 当乙方供货产品存在质量问题时，乙方承诺进行退货、换货或重新提供服务。对由于供货产品或服务存在问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。情节严重的，甲方有权终止乙方供货资格，并追究乙方相关责任。
4、 货物交期：乙方保证在甲方提出采购需求后三天内供货，如有特殊情况需要延期，需征得甲方同意。如因乙方原因不能及时供货给甲方、施工方造成的损失由乙方负责赔偿。
5、 乙方有保密义务，未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露供货数量、价格等相关信息。
四、货款的支付及结算方式
1、甲方确定订单后，支付货款的30%;乙方生产完成后，通知甲方提货，支付货款的70%，完成产品供货。
2、乙方需开具符合甲方要求的发票，开具发票所产生的费用由乙方承担。
甲方： 乙方： 甲方法定代表人：
乙方法定代表人： 或委托代理人：
或委托代理人：
日期： 日期： 附件：
框架协议书
甲方：_______________有限公司（以下简称甲方）
法定代表：
乙方：_______________大学（以下简称乙方）
法定代表：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本优势互补、协同创新、共同发展的原则，双方同意紧密结合甲方的产业特色和发展需求，依托乙方人才和学科优势，以新一代信息技术为重点，以________信息产业园为主要载体，共同构建充满创新活力的产学研合作平台，促进乙方人才智力和科研成果与________信息产业园的充分对接，推动__________区战略性新兴产业快速发展，产业竞争力大幅提升。双方经过友好协商，本着优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，达成本协议。
一、合作的内容甲乙双方以__的a、a课程为基础进行业务深度合作，在课程共建、师资培养、人才输出等方面进行交流，合作。
二、合作时间合作期限为________年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
三、合作双方的权利和义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
（一）甲方的权利和义务
1、将甲方作为乙方的人才培养基地，为高等教育中长期发展规划、学科建设规划等方面提供帮助和支持；协助乙方制定、修订人才培养方案和适合企业岗位能力需求的教学计划，课程体系及教材开发等工作。
2、甲方充分发挥自身及__的优势，负责对乙方教师进行业务技能培训和技术指导。
3、甲方整合园区资源，根据产业发展和企业的需求，由乙方推荐相关专业学生在园区实习和就业工作。
4、甲方向乙方开放__体验中心，供学生参观、学习，并体验全球的信息技术。
5、根据乙方的教学需要，在符合甲方要求的前提下，经甲方同意后，可在甲方挂牌设立校外实习训练基地、就业基地或产学研合作基地，为乙方的学生提供见习、专业实习、毕业实习、毕业设计及社会实践等活动的协助。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方负责实施课程推广及落实，并以必修课、选修课、实践教学等形式实现。
2、乙方负责搭建符合课程需求的场地及硬件设施，按照甲方的技术标准根据实际情况进行场地及硬件设施的改建。
3、乙方应选派优秀教师和业务骨干参与甲方的教师培训项目，掌握相关课程的教学内容、教学方法。
4、乙方应当配合甲方在校内开展宣传推广活动，每年不少于______次。
5、乙方应聘请甲方高级管理人员担任客座教授帮助学生进行职业规划，开展就业辅导活动。
四、保密协定风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的`活动。双方将严格执行产品、技术等科研成果的商业保密，在合作协议终止后的________年内，双方仍有责任遵守对涉及对方产品和科研成果的技术、文档、数据和有关信息不作为商业目的的转让。
五、争议解决本协议履行中发生争议，双方先协商解决，协商解决不成的，双方均可向各自住所地人民法院起诉。
六、其他
1、甲、乙双方成立项目协调小组；人员由双方相关负责人组成，负责项目合作策划、运营、管理。
2、本协议为合作框架协议，具体事宜以双方签订的正式具体合作合同的约定为准。
3、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。
4、本协议自双方签字盖章之日起生效。
5、本协议未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
________年____月____日
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
________年____月____日
框架协议书
为充分发挥甲乙双方的优势，培养更多高素质、高技能的应用型人才，推动东莞经济社会发展，在平等自愿、充分酝酿的基础上，经双方友好协商，确定建立长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，现就合作事宜达成如下框架协议：
按照“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，双方建立校企合作伙伴关系，发挥各自优势，展开全面合作，共同推动东莞经济社会发展。
（一）互设基地
甲方在乙方挂牌设立“东莞职业技术学院校企合作伙伴单位”，乙方在甲方挂牌设立“______________________基地”，双方开展学生实习与就业、专业建设、员工培训、科技攻关、教师到企业锻炼等全方位的合作。
（二）共建基地
1.共建校中厂。甲方提供场地、教师和实习生，乙方提供实训设备和技术人员，在学院建设生产线，建设实习车间。
2.共建厂中校。乙方提供场地、设备和技术人员，甲方提供教师和实习生，为学生“零距离”上岗奠定基础。
3.双方协商，另外选择场地、设备和人员等，共建实习实训基地。
（三）顶岗实习
1.甲方根据高等职业教育教学计划和培养方案，每年选派相关专业的学生到乙方进行顶岗实习，乙方优先满足学生实习需求。根据岗位需求、学生情况等因素，双方协商决定具体事宜。
2.双方从符合教学规律、适应企业需求的角度，科学制订学生顶岗实习期间的教学计划，保证工学任务的顺利完成。实习结束后，乙方向甲方提交对学生实习的评价，作为今后工作参考。
3.甲方成立实习指导小组，负责指导、监督学生实习情况，加强对学生的岗前思想教育和职业道德教育，指导教师定期到乙方协助做好实习学生的各项工作。
4.乙方为学生提供相应的实习工作、生活环境，指派专门技术人员担任实习指导教师，建立学生顶岗实习档案，并制订切实可行的轮岗计划，以提高学生的综合能力。
（四）就业推荐
1.在同等条件下，乙方优先录用甲方毕业生。
2.甲方邀请乙方参加甲方毕业生供需洽谈会，优先为乙方输送优秀毕业生。
3.订单培养上，在满足专业教学的同时，可根据企业人才特殊技能需要开设相应课程，学生毕业后直接进入乙方企业工作。
（五）员工培训
1.甲方利用学院的软硬件教学资源，根据乙方需求，为其提供员工培训、技能考证等人才培训服务。
2.应乙方之需要，经报上级主管部门审批，甲方采取“函授”等模式为乙方员工开展学历教育。
（六）科研合作
1.根据乙方发展需求，甲方组织优秀专业教师开展科技攻关、技术咨询等工作，乙方可在甲方投资建设专门实训室。双方积极搭建专业教师和技术骨干交流合作的平台，共同促进科技成果的产业化。
2.双方合作开发研究的各种类型、各个层次的科技项目，可通过甲方的学报《东莞职业技术学院学术论坛》刊登相应科研成果。
3.甲方聘请乙方相关专业的中高层领导和技术骨干为学院客座教授，举行企业技术、文化与管理实务等方面的讲座，并参与学院的教育教学工作。乙方聘请甲方相关专业教师担任发展顾问。
4.双方共建为行业技术创新服务的公共技术服务平台、技术创新中心、质量检测服务机构。
（七）互派挂职人员
1.甲方每年定期派遣一定数量的专业骨干教师到乙方挂职锻炼，培养“双师型”队伍。根据乙方需求，挂职教师参与技术研发、产品推广等工作。挂职期间，乙方需给予大力协助。
2.乙方每年定期派遣中高层管理人员或技术人员到甲方挂职锻炼，参与教学改革、科技开发、人才培养过程等工作，如与甲方共同制定人才培养方案、编写教材、开发课程、承担部分教学任务等。挂职期间，甲方需给予大力协助。
3.双方派出的挂职人员应严格遵守对方的规章制度。挂职期满，经考核合格后，视情况由接受单位颁发相关证书。
（八）奖产学研教
双方可视情况，合作开展行业、专业技能竞赛，乙方自愿捐资设立“奖教金”、“奖学金”、“奖研金”和奖励技术革新人员。
1.双方建立联席会议制度。会议由双方相关领导共同组成，每年至少召开一次会议，讨论、决定年度合作计划，听取合作进展情况汇报，检查、监督合作项目的落实情况，共同研究解决合作过程中的重大问题。
2.甲方的校企合作工作委员会秘书处和乙方的_________________是双方合作的常设机构，具体负责商议双方各项合作事宜。
1.如有其他未尽事宜，双方另行签订合作协议。
2.本协议一式两份，双方各持一份，自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方：东莞职业技术学院
甲方签字盖章：_________
乙方签字盖章：_________
_________年_________月_________日
框架协议书
发包人:。
营业地址:_____________。
委托代理人:_________营业执照号:___________。
承包人:。
委托代理人:___________电话:_________。
本工程设计人:_________电话:_________。
施工队负责人:_________电话:_________。
依照中华人民共和国协议法及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:。
第一条工程概况。
1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料。
(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5协议价款：本协议工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。
第二条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条发包人义务。
3.2提供施工期间的水源、电源;。
3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。
3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条承包人义务。
4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;。
4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;。
4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条材料的提供。
6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第七条工期延误。
7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
7.3发包人未按期支付工程款，协议工期相应顺延。
7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第八条工程款支付方式。
8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：
(1)协议生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付方式支付时间支付金额。
第一次开工前三日支付元。
第二次工程进度过半支付元。
第三次双方验收合格支付元。
8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月。
第九条违约责任。
9.1协议双方当事人中的任何一方因未履行协议约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条协议争议的解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条附则。
11.1本协议经双方签字(盖章)后生效，协议履行完毕后终止。
11.2本协议签订后工程不得转包。
11.3本协议一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。
11.4协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
发包人:____________(签字)承包人:_______________(签章)。
法定代理人:_____________法定代理人:_____________。
委托代理人:_____________委托代理人:_____________。
________年_____月_____日。
框架协议书
甲方：
乙方：
为贯彻落实国务院《关于进一步加大工作力度，确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[20__]12号）和《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发[20__]25号）精神，使政府宏观调控和企业节能活动更好的结合起来，发展“低碳经济”，增强城市核心竞争力，实现节能减排。双方经友好协商，形成共识，签订框架协议如下：
一、甲方积极支持开展合同能源管理，推进节能技术进步，切实抓好重点领域节能降耗，提高能源利用效率，完成节能任务目标。
二、乙方作为行业内领先的节能服务公司，秉承绿色、低碳、节能、环保理念，通过先进的整体节能管理系统和创新的三方节能商业模式及国家大力推行的合同能源管理（epc），积极参与支持推进大丰港经济开发区的节能减排事业。为高耗能企业提供用于整体节能技术改造的`资金和技术。
三、甲方具体负责协调有关县（区）、重点耗能企业与乙方合作开展合同能源管理工作。双方成立协调推进工作小组，具体负责协调在大丰港实施合同能源管理工作。
四、甲方于＿年＿组织港区重点用能企业举办合同能源管理商业模式推介会，由乙方负责介绍合同能源管理（epc）商业运转模式和技术架构。
五、在推介会结束后＿个工作日内，甲方向乙方提供＿加不同行业具有代表性且年综合能耗＿万吨标煤以上的企业名单。乙方在接到上述企业名单后＿个工作日内，排出能源诊断企业的具体实施日期，60日内免费完成相关企业能源诊断，形成初步解决方案，并对诊断企业的商业及技术秘密进行保密。
六、乙方在对＿价企业能源诊断的基础上，选取3 -5价节能潜力大的企业作为试点，进行技术架构论证，确认节能技术方案。乙方一企业签订合同能源管理协议，由乙方实施节能技术改造，实现的节能效益双方按协议分享。
七、根据试点企业的节能成效。甲方进行总结推广。
八、未尽事宜双方共同协商解决，本协议一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）：
代表（签字）：
乙方（盖章）：
代表（签字）：
____年_____月_____日
框架协议书
一、经甲乙双方友好协商，甲方受让30%投权并作为发起人参与的发起设立事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
二、共同投资人的`投资额和方式，共同出资为人民币，其中甲方出资，占出资总额的，乙方出资，占总额的。
三、利润分享和亏损分担以投资总额的多少为限，对出资形成的股份及物资为其有财产，由共同投资人按其出资比例共有。共同投资如转让后，投资人按其比例取得财产。
四、事务执行，投资人委托乙方代表全体投资人执行共同投资的日常事务，（甲方有权参与管理）甲乙双方不得转让，其持有股份及出资额，投资人不得随意从事抽回出资额。
五、出资人要私用共同物资或财产时，必须经双方协商后才能使用，包括公司证件及印章等，如未对方同意，将承担由此造成的'一切损失。
六、本协议未尽事宜双方可以补充协定，补充协议与本协议有同等效力。
七、本协议一式贰份，双方各执一份，具有相同的法律效力，本协议自双方合伙人签字（或盖章）之日起生效。
身份证号码：_________
身份证号码：_________
住址：_________
住址：_________
合同签订地点：_________
合同签订日期：_________
框架协议书
一、____________有限公司____________光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现__利共赢。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于______________，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在__注册项目公司。(具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。)
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取____________省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的.优质服务。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于______年____月____日签订。签订地点：________________。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：______________(盖章)
法定代表人：______________
_______年____月____日
乙方：______________(盖章)
法定代表人：_____________
_______年____月____日
框架协议书
甲方：__________文化产权交易所（以下简称“文交所”）
乙方：__________文化艺术传播有限公司（以下简称“名家典藏”）
鉴于______文化产权交易所（以下简称“文交所”）是省政府批准成立的文化产权交易机构，专注于版权、股权、物权以及文化艺术品等各类文化产权交易，作为省委、省政府及有关部门重点支持的文化产业资本市场、产权交易基础市场，具有广泛的社会影响力。______文化艺术传播有限公司（以下简称“名家典藏”）在诸多文化领域已耕耘多年，专业性强，资源比较深厚，汇聚了国内外丰富的文化资源，拥有固定的客户资源、丰富的项目资源。
甲乙双方本着优势互补、资源共享、合作共赢的原则，经友好协商，同意在本协议明确的领域内发挥各自优势，开展合作。为了指导和规范合作过程中的有关责任和义务，更好地开拓性发展，特签订本战略合作框架协议。
（一）合力打造文化旅游投融资业务模式，为文化企事业单位和文化经营机构提供融资服务，促进湖北文化产业发展。
（1）甲乙双方应为此成立专门机构或指定专人，负责处理双方之间需要共同确认和配合的事务。
（2）甲方负责提供融资渠道、搭建融资平台，为乙方提供国内外融资、并购、私募、期权发行、债券发行、资产管理、产业基金设立与管理等专业咨询与协调服务。
（3）乙方利用自身优势了解本区域文化企业的融资与资本运作需求，积极向甲方有针对性地推荐，并共同开展相关投融资服务。
（4）甲方双方共同研究本地区文化企业和文化艺术机构等的融资需求，按其主业类型、经营规模、融资种类等进行分类，建立共享的投融资项目数据库。
（5）甲方负责提供分类标准及评估体系，乙方提供企业信息，建立双方共用的企业资料数据库，以便为目标对象提供高效、专业的投融资服务。
（6）时机和条件成熟时，共同开发文化艺术金融产品，提供新型的文化艺术产业资本服务。
（二）共同开发文化艺术品交易市场以及文化名家的推介工作。
（1）共同研究和开发文化艺术品交易市场，双方就设立文化艺术品交易市场和项目时，共同分析行情、制定项目方案。甲方在项目申报、经费筹措以及政策等层面给予指导；甲方在办公场地、吸纳会员等方面给予乙方支持；乙方充分利用行业优势，在市场分析、招商等方面给予合作。
（2）共同进行名家包装、推介方案制定及工作实施。甲方利用品牌及公信力优势，具体以甲方名义进行湖北名家包装、推介活动。
利用乙方自有会员渠道、自办杂志和媒体，提供有力的舆论支持和平台支持。
（3）利用乙方自有行业优势，为甲方确定包装推介的湖北名家，提供市场价值分析、认可度以及发展空间等经济型分析报告。
（4）利用双方自有展览场地与媒体，共同举办会展等推介活动。
（5）涉及到的活动经费等，甲乙方本着风险共担、收益共享原则进行协商。
（三）紧密合作，共同提升自我企业品牌形象，积极创新业务模式，探讨发展思路，助推双方提升行业竞争和品牌影响力。
（1）甲方根据本地区企业或会员的.需求，双方联合有针对性地组织举办投融资培训班与资本市场座谈会。
（2）可共同举办艺术品风险投资区域论坛及项目对接会等活动。
（3）共同筹建文化艺术品投资俱乐部，大力开展俱乐部活动。
（4）共同打造《________》杂志，甲方提供高端发行渠道等服务，助推《________》称为业界高端和知名媒体。
（一）在合作中，甲乙双方原则上各自承担所需经费，特别的经双方协商的以协商确定的条款为准。
（二）甲乙双方对客户进行服务时，对获知的客户的商业秘密负有保密的义务。
（三）未经对方同意，双方均不得泄露本协议内容、对方商业秘密和相关资料，但根据法律规定，有关部门有权获知的情况例外。
（四）业务合作中，双方均应坚守职业道德、尊重对方商业习惯等，不得影响和干涉对方的经营活动。
（五）甲乙双方合作的风险承担原则是：____在业务合作过程中，双方各自承担其系统性风险，双方均不对对方因不可抗拒的原因所受损失承担责任。
（一）本协议中文版本一式两份，甲乙双方各执一份。各文本具有同等的法律效力。
（二）本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决并另行约定作为本协议的补充协议，补充协议具有同样的法律效力。
甲方：____
法定代表人（或授权人）
签字：____（盖章）
乙方：____________文化艺术传播有限公司
法定代表人（或授权人）
签字：____（盖章）
签约日期：____年____月____日
框架协议书
甲方:
xx学院贸易经济系
乙方:
为了加强高校与行业间的协作,促进高等教育与行业的共同发展,本着优势互补,互惠互利,长期合作的原则,邢台学院贸易经济系(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就共同建立战略合作关系,经双方友好协商,达成以下协议:
1,加强高校与行业的协作,实现高校与行业共同成长,发展的"双赢".
2,探索高等教育与行业协同发展的新型合作模式,实现适应行业发展需求的人才培养,人力资源开发,技术服务,科研成果转化等全方位一体化链接.
1,就业实训.从协议签订之日起,甲方可根据人才培养计划,每年选派一定数量的学生,到乙方所属企业进行岗位实训,具体人数由甲乙双方协商确定.
2,定向培养.乙方根据行业实际需求,可委托甲方进行人才定向培养(含学历教育与非学历教育);甲方根据乙方要求,实施针对性教育.
3,校企战略合作.甲方为乙方行业的技术革新,项目开发,员工培训,文化建设产业发展等提供教育与科技服务;乙方为甲方在校大学生进行岗位实训指导,创业教育和职业指导,为甲方毕业生提供就业与就业实训岗位.
(一)甲方
1,根据人才培养计划要求,拟定每次岗位实训的详细,并与乙方协商共同制定具体的实施计划.
2,根据乙方要求,及时提供定向培养及毕业生生源信息.
3,邀请乙方代表来校参加有关活动,加强甲乙双方的相互交流;邀请乙方对大学生开展职业指导.
4,根据乙方的具体需求,优先推荐综合素质较高的毕业生,并为乙方来校招聘提供便利条件.
5,根据乙方行业发展需求,为乙方行业的技术革新,项目开发,员工培训,文化建设产业发展等方面工作提供教育和科技服务.
6,甲方网站与乙方网站建立链接,在就业网上开辟"明星企业"专栏,积极对乙方所属企业进行形象宣传,并及时发布乙方所属企业的招聘信息.
(二)乙方
1,在同等条件下,根据需求,优先录用甲方的毕业生,并及时向甲方反馈毕业生岗位工作信息,以便甲方调整专业结构,创新教育模式,更好地培养学生.
2,尽可能安排甲方学生开展就业实训和社会实践活动,并做出相应的指导和考核.承担就业实训期间的业务指导,保障学生的岗位实践安全.
3,乙方按甲乙双方约定,接收定向培养生到所属企业就业.
4,在此协议框架下,与甲方系(部)协商,签署单项合作协议.
5,乙方网站与甲方的网站建立链接.
6,乙方悬挂"邢台学院大学生就业实训基地"牌匾.
甲乙双方各确定1-2名联络员负责"战略合作项目"建设工作,保证各项工作的顺利进行.
本协议的变更必须由甲乙双方协商,并以书面形式确定.甲乙双方达成的协议,如发生不可抗拒的原因,致使本协议的履行成为不必要或不可能,双方可以解除本协议.
甲方:邢台学院贸易经济系乙方:
代表人签字:
代表人签字:
项目负责人签字:
项目负责人签字:
日期:
日期:
框架协议书
甲方：
乙方：
为发展现代农业和高效农业，加大新产品、新技术的示范推广力度，着力打造以生态农业园区为主的现代农业和生态旅游平台建设，经甲乙双方友好协商，达成如下框架协议：
1、项目名称：现代生态农业示范园。
2、项目地址：彭州市通济镇黄村。
3、本项目一期占地约300亩（以实测面积为准）。
新建现代旅游观光农业，展示农产品的新品种和新技术。
本项目需使用的承包地和农村集体建设用地采取租赁方式，租金为每亩每年900斤中等大米（按当年市场价格）。租金由乙方负责承担。
乙方负责在每年6月10日前一次性向甲方付清当年租金，乙方在土地流转协议签订后五日内向甲方付清当年租金并进场开工。如乙方未按期支付租金，甲方有权单方面解除本协议。
甲、乙双方合作期限暂定为30年，即从20年6月10日医院20年12月31日止，合作期满后，乙方在同等条件下具有优先续签权。
本项目先期由乙方租赁发展现代农业，涉及具体的运营方式、合作及管理模式待彭州市委市政府确定了黄村四川（彭州）科技示范园的机制、体制等后，再具体研究。
1、乙方在合作期内，除技术含量较高的.工种外，同等条件下优先使用黄村的劳动力。
2、项目实施地区域内的建筑物和地上附着物的处理问题另行研究。
3、本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商。
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
框架协议书
甲方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
乙方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
为了进一步扩大拓展双方在医疗服务领域的合作事务，开展，更好地为广大患者提供服务，顺应当前的医疗改革的需要，经甲、乙双方友好协商，就双方在____________________卫生院合作事宜，达成以下协议：
1、甲方提供给乙方医疗场所（门诊、病房）以及医疗办公所需的条件。
2、在甲方医院设专科。
3、门诊和病房收费由甲方统一负责，除特殊治疗外，一般项目按卫生院规定的收费标准。乙方不得私自收费，如发生私自收费行为，按甲方管理制度处罚。
4、乙方专科门诊所需要的专科特殊药品由乙方在甲方的监督下采购。使用的药品甲方按“药品管理法”有关规定进行管理，验货入库，专账专供，如发现伪劣药品所造成一切后果，概由乙方负责。
5、乙方收治医保病人，必须符合山城区新农合的有关规定执行收费，若有违法规定收费受处罚的，一切责任有乙方承担。
6、乙方派出医疗专家并提供医疗技术，聘用有执业资格的医生和护士参与医疗。所聘人员工资、福利及各项保险金由乙方负责。
7、乙方专科门诊需医疗广告，甲方协助办理有关手续，但广告费由乙方支付，乙方不得违规广告，否则一切责任由乙方自行承担。
8、乙方在诊疗过程中，严格遵守甲方规章制度，服从管理，若发生医疗纠纷，甲方协助调解，乙方承担法律，经济责任。
1、共同管理，独立核算。
a、日常办公费和电话费乙方自行解决。其他费用（包括招待费、礼品费等）乙方不承担。
b、____________________________________________________________。
c、____________________________________________________________。
2、双方协议：甲方按医疗业务总收入的________%，提取管理费（以人民币为结算货币）。
3、甲方必须按约定方案，按时公对公付乙方的收入，以利乙方的资金周转。若甲方超过15天不按时付款，则算甲方违约需支付乙方违约金。违约金的计算：按每天拖欠总金额的________％计算。若甲方超过一个月没有按时付款，乙方有权终止合同，取消双方的医疗合作。
有效期_____年，从____年____月____日到____年___月___日止。
合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。若遇政策性或不可抗拒因素和事件导致双方无法合作，可协商终止协议。互不赔偿损失，双方不承担其他任何责任。
甲方：
法定代表人签字：
乙方：
法定代表人签字：
公司合作框架协议书
框架异型柱加固施工
知识产权保护框架合同
英文简历的基本框架
底层框架抗震墙的抗震设计
知识产权保护框架协议合同
框架协议书
甲方：代表：地址：电话：传真：乙方：代表：地址：电话：传真：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，决定充分利用双方各自的优势，资源互补，开展留学预备课程，特制定本合作框架协议。
1、预备班学制：________年。
2、预备班培养目标：
（1）提高学生的英语综合能力，并达到可以办理出国留学的英文水平。
（2）加强学生专业知识水平，为学生在国外的专业学习奠定基础。
（3）达到与国外交流学校课程衔接模式的实现。
3、预备班结束后前往国外学习的国家：澳大利亚、英国、新西xx、加拿大等。
4、预备班收费标准：______元人民币（不含国外使馆签证申请费、个人出国材料公证费以及国外学校报名费）。
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方权利和义务。
（1）负责招生工作，包括制定招生计划，招生宣传等。
（2）负责设计教学方案。
（3）负责安排教学相关工作，包括教师招聘、教学场地的安排和教材的选择等。
（4）负责向学生收取学费和签证服务费。
（5）负责学生管理。
（6）承担所有教学成本及教职员工的薪金。
（7）负责组织安排家长和学生就签证文件的准备、出国前签证辅导、及临行辅导等之会议。
2、乙方权利和义务。
（1）负责与海外合作院校联络和沟通，并负责接待与招待外方人员。
（2）负责甲方工作人员的业务培训。
（3）辅助甲方设计教学方案，给教学计划及方案提出建议和意见。
（4）帮助甲方聘请外籍教师、英文教师。
（5）帮助学生联络国外合作院校并取得录取信。
（6）帮助学生整理签证文件，联系使馆、递交签证资料等所有和签证相关的事宜。
（7）帮助已取得签证的学生安排海外付款、接机、住宿等相关后续事宜。
（8）帮助联络、沟通、处理学生出国后问题。
1、预备班学费由甲方负责统一收取，甲方分配每个学生总学费______元人民币的______%。乙方分配每个学生总学费______元人民币的______%。
2、上述款项在学校开学的第______周内，由甲方以转账的形式，交付给乙方。
1、对学生的英语语言能力的要求：
（1）申请国外留学的学生，必须拿到xx成绩5分以上的英语成绩（相当于普通高中中等学生英文水平），不然无法申请签证。
（2）国外专业课程要求xx成绩6分的直接入读，达不到6分的学生，可以出国后先就读语言课程，待达到入学的语言水平后开始专业课程。
（3）学生申请国外学校的录取时，可不提供xx成绩。
2、每年开学后______个月内，需召集家长及学生提前准备部分签证等重要文件。
3、由于不可控制的原因，极少部分学生有可能最后没拿到签证，甲方给其颁发______学院预科证书。
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、由于甲、乙双方其中一方工作滞后，而导致合作项目不能顺利开展，均属违约行为，应给予另一方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、由于乙方和海外合作院校联络和沟通工作执行不到位，而导致预备班学生不能顺利到国外读书，乙方应负全部责任，并应给予甲方及相关学生经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
1、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确，甲方双方需本着合作协商共同进步的原则逐步完善各相关条款及事宜。
2、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
3、本协议有效期：自本协议签订之日至________年____月____日有效，期满后双方可协商续约。
4、本协议一式______份，甲乙双方各持______份，且具有同等法律效力。甲乙双方盖章签字后，即行生效。
甲方（签章）：
代表人（签字）：________年____月____日。
乙方（签章）：
代表人（签字）：________年____月____日。
框架异型柱加固施工。
质量检验员个人简历框架范文。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
合伙协议书范文合集四篇。
框架协议书
甲方：代表：地址：电话：
乙方：代表：地址：电话：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方友好协商，秉着共同长期发展、诚信合作的宗旨达成如下合作框架协议：
一、合作内容双方本着相互合作、优势互补、利益共赢的原则，自愿结成合作伙伴关系。甲乙双方同意以甲方为统一受理平台，统一管理乙方______楼宇一切的通信业务，包括但不限于移动通讯业务，固网通信业务等的拓展以及维护管理。
二、双方责任风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方负责______楼宇内所有通信业务的支撑和运营管理工作，并负责向乙方楼宇内客户开展服务推广、客户跟进、客户签约等市场营销工作，收取相关客户使用该应用服务的费用。乙方负责向甲方提供楼宇内的通信线路以及工程施工准入审批等相关物业协助。
2、双方就合作产品技术规范进行确认，以保证计费、对账等正常业务工作的开展。
3、双方将建立专门的对口团队以保证双方的合作能持续有效开展，并指定专人进行业务支持。
4、合作楼宇内的通信业务销售工作由甲方客户经理开展，也可由甲方允许准入的电信运营商人员开展，具体事宜由甲方统一负责统筹。
5、由甲方负责销售或者合作销售的合作产品，由甲方负责宣传策划及业务推广。
6、甲方负责按照楼宇内客户的要求提供高质量服务，向最终用户提供客户服务热线，解答最终用户提出的咨询及查询，受理最终用户和各运营商转交的投诉、故障申告和建议，解决因自身原因引起的相关问题。
三、利润分配。
1、甲乙双方合作模式以楼宇综合电信业务总收入计提为基础，按年度对实际获得利润进行分配。
2、如遇国家税收政策发生较大变化（甲方纳入营业税改征增值税试点范围）且乙方为增值税纳税人时，乙方提供给甲方的发票必须为增值税专用发票。
四、承诺与保证。
1、双方各自拥有的知识产权等合法权利归各方自有，任何单位和个人不得对其进行侵害。
2、乙方保证，如发生第三方以任何形式向甲方及其关联方提出任何形式的权利主张，乙方均应积极参与、协助甲方及其关联方解决纠纷。如因第三方向甲方及其关联方提出权利主张并因此导致甲方及其关联方受到任何损失或支出任何费用的，乙方应负责全额赔偿甲方及其关联方受到的全部损失和支出的全部费用。
3、双方应保证对所提供的数据、信息、应用系统、软硬件等资源拥有合法的知识产权或其他相关权利或已就使用该等资源获得合法的授权。双方保证签订和履行本协议不会侵犯第三方的任何合法权益（包括但不限于专利权、商标权、著作权等）。
4、双方保证将按照本协议约定内容及有关法律、法规等规范性文件的规定，合法地使用对方所提供的数据、信息、应用系统、软硬件等资源。
五、保密条款风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
1、未经对方事先书面许可，任何一方不得向第三方披露本协议的具体内容，也不得向第三方披露因签订和履行本协议获知的对方任何尚未公开的信息、资料（但法律法规另有规定、有权机关要求提供的除外）或将保密信息用于本协议以外的事项。
2、本协议的保密条款在本协议终止后持续有效，直至保密信息成为公知信息或一方以书面形式免除对方的保密义务之日止。
六、争议解决。
1、本协议的订立、履行、解释、争议解决等，均应适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，港、澳、台地区的法律除外）。
2、双方因本协议的履行或与本协议有关的其他事项而发生的争议，应由双方友好协商解决。如协商不成或不愿协商，则任何一方有权将争议提交______方住所地人民法院解决。
3、除争议事项外，双方可继续行使本协议项下的其它权利，并应继续履行本协议项下的其它义务，但争议事项导致甲方订立本协议的目的无法实现的除外。
七、其他。
1、本协议为合作框架协议，双方将根据实际情况，在本协议的原则下，就具体合作模式、收入结算等另行签订书面形式的具体项目合作合同或协议。
2、本协议一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力。
框架协议书
甲方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
乙方：
住址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
甲乙双方经过友好协商，本着平等、自愿、互惠互利的原则，现就乙方向甲方提供有关电子政务系统的技术支持和数据保存等服务，达成如下协议：
1、甲方应在本协议签署后_____日内向乙方支付_____元/年的技术服务费。
2、甲方使用乙方提供的加工贸易申报系统，以电子数据的形式向加工贸易审批部门申报加工贸易合同。
3、甲方应确保计算机系统和ie浏览器能正常工作，自行解决网络接入问题。
4、甲方应指定专人（该人员应具备一定的加工贸易业务知识）负责系统的操作，甲方指定人员发生变动时，应及时通知乙方。指定联系人：__________；电话：__________；传真：__________；信箱：__________。
5、甲方在遇到技术问题时，应及时跟乙方联系，如实向乙方描述故障现象，积极协助乙方解决问题。
6、甲方如需乙方提供上门技术服务，应及时跟乙方联系，乙方会按照标准的上门服务收费标准收取一定的费用。
1、乙方向甲方提供加工贸易ca证书的使用培训。
2、乙方向甲方提供加工贸易系统的技术支持，但不包括对甲方计算机的维护和提供加工贸易业务咨询，不对甲方合同数据的正确性以及能否通过审批承担责任。技术支持电话为：_______________；传真：_______________；信箱：_______________。
3、乙方的服务时间为正常工作日的_______________—_______________（具体时间点），休息时间和法定节假日不提供相关的技术服务。
4、乙方提供的技术服务形式是用户的电话咨询或来访培训，不包括上门服务（vip会员除外）。
5、在发生网络故障等非乙方原因造成系统无法使用时（如internet接入问题等），乙方不承担相关责任。
6、乙方应当准确记录甲方传输电子数据的过程和时间，保证所存储的数据不被人为更改和灭失。电子数据的保存期限为_______________年。
7、乙方应采取国际上通行的网络安全措施，保证存储在系统内的电子数据的安全、真实、完整，不得对电子数据进行删除、修改、篡改等。
8、因加工贸易审批部门的原因造成的后果，乙方不承担相关责任。
9、乙方应保守甲方的工作秘密，未经授权或许可，不得对外提供其存储的电子数据。
本协议所指技术服务期限为_____年，从双方签订之日开始计算，具体时间为从_____年_____月_____日起到__________年_____月_____日止。
1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益（具体为：按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算，违约方赔付被侵害方剩余协议期的总收益）。并且必须遵守技术、市场保密条款，两年内不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及客户资源。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济法律责任。
2、在合作期内因战争、灾害、疾病等不可抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作，该项目技术内容归双方所有。
3、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
因履行本协议发生的争议，双方可通过友好协商解决。协商解决不成，提交仲裁机关仲裁。
本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式_______________份，甲乙双方各执_______________份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人签字：
乙方：
法定代表人签字：
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
知识产权（tpr）保护框架合同。
企业信息安全治理框架论文。
框架协议书
协议编号：甲方：
注册地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方：
注册地址：
法定代表人：
联系方式：
鉴于：
二、乙方系经工商行政管理局批准成立的以经营为主的公司，公司运行正常，合法合规。
三、乙方因发展需要，特委托甲方为其提供融资服务，甲、乙双方经友好协商，就全面合作达成如下一致意见：
第一条合作目的。
充分整合甲、乙双方拥有的资源，达到优势互补、合作共赢的目的。
第二条合作内容。
1、乙方特委托甲方对其名下资产提供融资居间服务。具体为：甲方利用自身资源优势，根据乙方融资要求，为乙方提供合适的融资平台，供乙方筛选，促成乙方与融资平台方成功签约，使乙方成功取得金融机构或其他机构的*款。居间成功后乙方按照约定向甲方支付居间服务费。资产明细详见附件。
2、乙方拟融资元（最终以实际放款金额为准）。上述“居间成功”是指：甲方顺利促成乙方取得*款机构的*款。
第四条特别约定。
1、出现下列情形之一，非经甲方同意，乙方不得撤销本协议，也不得就本协议项下事宜与任何第三方签订类似协议：
1.3甲方已帮助乙方寻找到合适的融资机构，该机构股东会或审委会已同意为乙方提供融资服务。
2、本协议签订后，甲方尚未开展任何工作，未开展本协议。
第四条第一款项下任何工作的，乙方可与甲方协商解除本合同，也可另行委托其他任意第三方提供融资服务。
3、甲方仅为乙方提供居间服务，但不对乙方与融资平台方之间的合作事宜承担任何责任。
4、本协议合作期限为，即从至时止。合作期满，双方另行商定。
第五条保密条款。
1、双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的资产信息、合同信息、财务信息、其他标明保密的文件或信息等资料(简称“保密资料”)予以保密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
2、甲乙双方可仅为利于本协议顺利实施之目的向其雇员或中介方披露对方提供的保密资料，但同时须要求其雇员、中介机构遵守本条规定的保密义务。
3、本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
第六条双方权利义务。
1、甲方必须勤勉尽责地为乙方提供服务，不得泄露乙方商业秘密。
2、乙方应积极提供甲方所需的一切材料，包括但不限于股东会决议、因本次融资所需的所有合同文本，资产权属资料等，并保证提供给甲方的材料真实、完整、无任何隐瞒、遗漏。乙方如有隐瞒、欺骗等行为，甲方可以单方解除本合同。
第七条违约责任。
1、本协议签订后，双方均应遵守，一方违反本协议约定给对方造成损失的，应当赔偿对方一切损失。
2、出现本协议第四条（特别约定）约定情形的，本协议即不可撤销，乙方必须履行。如乙方确有正当理由，经甲方同意后，可解除本合同，乙方除向甲方支付违约金、自行承担评估费用、融资成本、因本次融资所产生的费用等外，还应向甲方支付相应的服务费。
3、乙方须保证及时提供甲方所需材料，如因乙方原因，未能及时提供所需材料、或提供的材料存在遗漏、错误等导致甲方遭受损失的，乙方应当赔偿甲方一切损失。
第八条其他。
1、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议有冲突的，适用补充协议的约定。
2、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
3、本协议为不可撤销之合同，一经签字（盖章）即生效。
4、因履行本协议产生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均应向本协议签订地的人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
本协议由双方于年月日签订于。
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
企业信息安全治理框架论文。
知识产权（tpr）保护框架合同。
框架协议书
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，甲乙双方充分协商，并经________县人民政府同意，就乙方在黎塘工业集中区（石鼓岭区）建设生产项目事宜达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条项目基本情况
1、项目名称：__________
2、项目建设地点：，具体位置详见规划图，四周界址以规划用地图划定红线范围为准。
3、项目投资概算：__________万元人民币。
4、项目经济效益预测：项目竣工投产后年产值约__________万元，年纳税__________万元。
5、经营期限：__________年。
第二条项目用地及管理
1、用地面积平方米（具体以实际供地时测绘院勘测数据为准）。
2、用地性质及年限：项目用地性质为工业用地，土地使用年限为50年；未经________县人民政府批准，乙方不得改变土地使用性质。
3、土地价格及出让方式：项目用地由国土部门按有关规定挂牌出让，土地挂牌底价为________元/平方米（土地价格不含契税及办证税费）。
4、项目保证金：乙方在本合同签订之日起至年月日前向甲方支付项目保证金________万元到甲方指定帐户（开户行：工行黎塘支行，帐号：________4052，户名：________县黎塘工业发展办公室），正式供地或本合同无法履行时甲方将此款三日内退还给乙方。
5、项目用地建设管理
（1）乙方必须在依法取得项目用地之日起个月内动工建设，逾期甲方收回该宗土地使用权。
（2）乙方项目建设期限（指项目从动工建设开始至项目竣工所有的时间）为个月，超过建设期限个月以上未完成项目建设的，甲方保留收回该土地使用权的权利。
第三条甲乙双方权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、甲方负责协助乙方申请办理本项目的批准文件和工商、税务等相关证照登记手续，相关费用由乙方承担。
2、甲方协助乙方在国土部门完成乙方项目用地挂牌出让程序并办理好建设用地批准书。
3、甲方承诺在乙方取得建设用地批准书之前，为乙方协调好供水、供电、道路、通讯等部门将相关设施铺设到乙方厂区门口，保证"三通一平"（即通水、通电、通路、场地简单平整），所涉费用由甲方协助解决。
4、甲方应协调处理好本项目建设过程中及企业生产期间所涉民事纠纷及其它相关问题。
5、甲方应依法保障乙方员工人身、财产安全，保障乙方的合法权益，提供良好的投资环境和服务，落实好国家、省市以及________县规定的各项优惠政策（政策有变化的，以各级政府制定并对外公布的相关文件为准）。
6、甲方在乙方交完购地款后，两个月内负责协助乙方办好土地使用证，逾期项目建设时间则作相应顺延。
（二）乙方的权利和义务
1、享受国家、自治区、南宁市和________县的相关优惠政策。
2、乙方建设的项目必须符合国家相关产业政策和环保要求。
3、按照有关规定办理工商执照、税务登记及其他有关证照手续，做到依法经营，安全生产。
4、乙方可自行设计厂房规划，但应符合甲方建设规划要求，按时开、竣工和投产（开工、竣工、验收等事项应以书面形式及函告甲方）。
5、负责项目用地红线内的道路、给排水、电力、通信、绿化等自用设施的.建设，排污达到国家环保排放标准。
6、乙方生活区的社区管理和厂区治安管理应服从于统一管理。
第四条违约责任
1、因甲方原因影响乙方开工建设，甲方承担相应赔偿责任，并顺延乙方开工、建设和竣工时间。
2、如甲方未能提供相应服务，应对乙方因此造成的实际损失给予合理的补偿。
3、如乙方在规定时间内没有履行第二条第5款的，本合同自行终止。
第五条招商引资合同的修改，变更与解除
1、对本招商引资合同及其附件的修改，必须经双方签署书面合同，才能生效。
2、由于不可抗力，致使招商引资合同无法履行，可以解除合同。
3、由于政策的调整导致合同无法在原来的基础上履行该招商引资合同，双方可协商变更或解除合同。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
