在签署合同协议之前，双方应仔细阅读并确保自己理解其中的各项规定。合同协议是双方达成的一种法律文件，用于规定双方的权利和义务。如何撰写一份符合法律要求的合同协议是一个重要的问题。以下是小编为大家收集的一些合同协议范本，供大家参考借鉴，帮助大家更好地理解和运用合同协议的写作技巧。
防火门采购合同
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商，甲方将门制作、安装工程项目承包给乙方，为相互配合，圆满完成此工程，特订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、施工地点：
3、承包范围：
4、合同工期：自甲方通知之日起，天内完成。
二、产品质量要求及技术标准：
2、安装质量：门扇开户方向、门框安装的水平、垂直度符合验收标准要求。
三、计价方式及合同总价：
1、本合同范围内的甲级、乙级、丙级木质防火门按单价包干方式计价，综合单价为元/平方米。单价包含防火门制作安装人工费、材料费、场外运输费、利润等全部费用。
2、本合同范围内的防火门面积约，合同总价暂定为万元。(附防火门面积汇总表)。
四、付款方式：
1、合同签订后，支付货款总额的30%。
2、门框到现场，支付至货款总额的50%。
3、工程完工支付至货款总额的90%。
4、经消防部门验收合格后，支付至98%，余2%作为质量保证金，质保期一年。质保期满后，经甲方签字确认后一月内付清(无利息)。
五、工程验收：防火门验收时，乙方应提供产品检验报告、产品型式认可证书、合格证等相关资料。以备消防验收及甲方存档。
六、工程结算：
工程量结算，以设计洞口尺寸为准。乙方结算时必须提供用于本项目材料提货单、出厂合格证、检验报告等作为鉴别材料真伪和参考工程量的依据。
七、双方责任：
1、甲方责任：
1.1甲方负责现场协调，甲方免费提供堆放场地、水电接口及垂直运输。
1.2指派为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更、登记手续等。
1.3按合同约定支付工程款。
2、乙方责任：
2.1严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求组织施工，确保本工程一次性通过消防验收。
2.2进场的材料、半成品、配件等，必须为合格产品，附有相应的出场合格证、检验报告等相关资料，并经甲方和监理验收合格后方可投入使用。
2.3指派为乙方驻工地代表，负责现场施工质量、安全、进度等工作。
2.4工程竣工验收合格后，提供完成的竣工资料二套。
2.5对施工人员进行安全教育和安全交底，杜绝安全事故的发生，乙方应贯彻文明施工的原则，在施工过程中遵守甲方、质监、安全、环保等部门的有关规定。全面负责施工过程中的安全生产,并承担施工过程中安全事故的全部责任和费用,甲方概不负责。
七、质量保修：乙方负责保修期限为一年，自公安机关消防机构消防验收合格或消防备案之次日起计算。
在保修期内如出现损坏或使用故障，乙方接到甲方的维修通知应在24小时内赶到现场，进行维修或更换(人为损坏除外)。乙方未在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理，费用在质保金中扣除。因乙方推迟或拒绝维修对甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
八、违约责任：
1、由于乙方原因逾期未完工的，乙方向甲方支付100元/日的违约金，由于甲方原因导致乙方逾期未完工的，甲方应承担与乙方相应责任。
2、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按未支付部分价款的2‰向乙方支付违约金。
九、解决合同纠纷方式：双方发生争议的，可协商解决，协商不成的，可提请宜昌市仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。质保期满，质保金付清，本合同自动解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火门购销合同
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过双方友好协商达成以下事宜：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包方式、承包范围及工期：
1、工程承包方式：包工包料、包安装。
2、工程内容：本合同规定的内容。
3、工期：天(以收到定金之日算起。)。
三、质量要求：
1、严格按照图纸，施工规范组织施工，且工程质量应符合国家相关行业规范标准。
2、本工程质量等级：合格。
3、隔热防火门表面颜色：
四、工程规格数量及单价:。
1、规格：
2、要求：
3、数量：
4、单价：
5、预计总金额：
五、付款方式：
六、甲乙双方的责任和义务：
甲方的责任和义务：
1、向乙方提供图纸，在施工过程中如有变更及时出具变更通知单。
2、对乙方施工过程进行安全、质量监督及纠正。
3、为乙方创造具备持续施工的条件，配合甲方做好半成品保护。
4、按合同约定按时支付工程款，如乙方未按合同约定支付，甲方有权停止施工。
5、乙方竣工验收合格完成，甲方全权负责对成品进行保护。
乙方的责任和义务：
1、遵守甲方等有关部门对施工现场的管理的规定。
2、保护好施工现场的的建筑物，设备管线等，做好文明施工现场，处理好与各施工单位的配合关系。
3、施工中未经甲方同意或有关部门的批准，不得随意改动原建筑结构及各种设备管线，否则承担赔偿责任。
4、在施工过程中必须按照国家有关技术和安全规范要求进行施工。
5、安装完成应请甲方验收，对甲方提出的问题及时进行处理，并请乙方代表签字确认。
七、补充条款：
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，有效期至全部工程交验后结清工程款后失效。
甲方：乙方：
甲方代表(签字盖章)：乙方代表(签字盖章)：
联系电话：联系电话：
防火门合同
购货单位： （以下简称甲方）
供货单位： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方经过友好协商就防火门购销和安装事宜订立如下合同条款：
一、产品名称、规格、数量、金额
说明：
1、具体款式、颜色、开启方向、规格尺寸等详见《防火门明细表》或《防火门订货确认单》，《防火门明细表》或《防火门订货确认单》经双方签认后执行，作为合同附件。 2、防火门均按国家标准做法。
3、各种门的防震橡胶边除采用胶水粘贴外必须另用金属锚钉进行固定。
4、以上价格含运输费、安装费、保险费、成品保护费、售后服务费、塞缝材料费、塞缝人工费及施工总承包单位之间的配合费及管理费。
5、本合同单价为固定价，双方按实际供货数量进行结算。
三、交货与安装
1 2、交货时间：根据甲方工程进度，由甲方提前日书面通知乙方。
3、安装：从进场到安装完工工期为个工作日。视具体安装条件而定，如现场条件不具备或遇不可抗拒因素影响，则工期顺延。
四、初验移交与验收
1、乙方产品到达交货地点后，由甲方根据本合同约定的技术要求或样品组织有关人员对到货产品进行安装前数量清点和验收。
验收时间为产品到达甲方指定地点后 2 个工作日内完成。
2、乙方钢制门安装完工甲方应组织人员对乙方所安装之防火门进行初验、移交，若发现产品存在问题应提出整改意见，乙方及时予以整改。
3、正式验收时间确认之后，甲应提前个工作日通知乙方，以便乙方配合做好验收准备工作。
五、付款方式
1、乙方安装门框完毕、支付乙方合同总价款的，
2、乙方安装门扇完毕、再支付乙方合同总价款的，
3、余款在消防验收合格6个月、支付乙方合同总价款5%作为质保金一年内付清。
六、产品保修
产品质保期为 1 年。在质保期内，如发生产品质量问题，经乙方确认后，乙方无偿维修或者更换。人为损坏、使用不当或其它非乙方产品质量原因引起的问题，由责任方自行承担，乙方可协助维修或更换，但维修或更换费用应由责任方另行计付乙方，否则乙方有权拒绝提供服务。
七、双方职责
1、甲方职责：
（1）应提供门窗表或门的洞口尺寸及产品数量、建筑施工平面图；
（2）负责协调乙方与其它施工队的合作，提供乙方施工所需的必要的工作条件与环境；
（4）无偿提供施工用电、升降机垂直运输等施工条件；
（5）负责门框安装完成后灌浆填缝工程；
（6）负责督促后续施工队伍做好钢制门成品保护工作；
2、乙方职责：
（1）提供合格产品，并提供产品合格证和检验报告，若产品质量与合同约定不符或不符合验收标准，乙方应负责整改或更换，并在规定期限内整改完毕.
( 2 ) 乙方负责确保消防验收合格，如不能通过消防验收。除向甲方赔偿合同总价的10%作为违约金，还应承担相关的连带责任。
（3）乙方负责安装：
b）负责安装后初验前门体的保护，门框、门扇贴塑料保护膜；
（2）乙方逾期交货的，每逾期一天向甲方支付5000元违约金，（以此类推）赔偿给甲方工期延误的损失。
（3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合标准规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，由乙方承担。
九、解决合同纠纷方式双方友好协商解决；如协商不成，任何一方均可根据《中华人民共和国经济合同法》，向供方所在地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜经双方协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十一、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自签订之日起生效。甲乙双方按本合同条款履行完相关合同责任时自行终止。
甲方签章： 乙方签章：
代表人签名： 代表人签名：
签订日期： 签订日期：
防火门合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
四、工程范围
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家2009年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
第二条 工程工期
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。
第三条质量标准
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
第四条工程结算及付款方式
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
第五条 双方职责
一、甲方职责：
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
二、乙方职责
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
第六条违约及其它
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：湖南安华消防有限公司
法人代表： 法人代表：
委托代理： 委托代理：
电话： 电话：
日期：
防火门购销合同
需方：需方：
签订时间：年月日。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉华国际小区二期防火门的购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况。
第二条、单价及结算方式：防火门单价为330元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。
第三条、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致)，产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件)，并加盖供方单位公章。
第四条、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。
第五条、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。第六条、交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。
第七条、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。
第八条、检验标准、验收方法：
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员管宇斌验收并开具收条。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第九条、付款方式：
货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。
第十条、本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条、违约责任：
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同壹式贰份，供方壹份，需方壹份，本合同自双方签订之日起生效。
第十四条、其他约定事项：
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
需方：单位地址：
供方：单位地址：
日期：日期：
防火门合同
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方 代表人：
日期：
防火门合同
甲方：
乙方：湖南安华消防有限公司。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
四、工程范围。
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
第二条工程工期。
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，()乙方在规定时间内完成。
第三条质量标准。
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
第四条工程结算及付款方式。
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
第五条双方职责。
一、甲方职责：
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
二、乙方职责。
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
第六条违约及其它。
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：湖南安华消防有限公司。
法人代表：法人代表：
委托代理：委托代理：
电话：电话：
防火门安装合同书_防火门安装合同书
按照其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方经过协商，订立本合同，双方共同遵守执行。
一、合同适用法律法规：
合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。
二、工程概况：____________________。
1、工程项目：___________________经济适用房防火防盗门的安装。
2、工程地点：____________________。
三、工程量、单价：_______________。
四、工程时间：
为了使工程进度能顺利完成，确保工程进度和质量，具体完成工程时间如下：
1、防火防盗门自_____年_____月_____日开始安装至_____年_____月_____日完成。
工程要求：
(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。
(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。
(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。
(4)乙方应加强安全管理，施工期间不准穿拖鞋，必须佩戴安全帽及相关安全设备，因乙方原因照成罚款，由乙方承担责任。
(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规，因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担全部责任。
(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度，做到工完料清。
五、验收方式：
安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。
六、付款结算方式：
乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。
七、违约责任：
(1)双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《民法典》执行。
(2)乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。
(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。
八、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。
甲方签字：__________乙方签字：__________。
电话：__________电话：__________。
签约日期：__________
防火门安装合同书_防火门安装合同书
甲方：(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
现甲方拟将湘桥佳苑项目的设计图纸钢木质防火门发包给乙方，本着公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。
本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果所约定的权利和义务，是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任，具体合同条款如下：
一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室，总建筑面积约为4.6万m2。
二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村。
三、承包内容及范围：
根据湘桥佳苑住宅小区(南区地块)设计图纸上钢木质防火门等级、规格、数量、安装部位、制作、运输、安装、灌浆、收口、检测、消防节能验收备案等所有程序在承包范围内。
四、承包方式及工期。
1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付、使用及维保。
2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在5天以内从延误工期第6天开始，每延误一天罚款20xx元/天，直至本项目完成，如提前完工，提前5天以内不奖不罚，超过5天从提前第6天起计算，奖励20xx元/天。
五、承包单价及付款方式：
1、承包范围按图纸及变更所示标准。甲、乙、丙级钢木质防火门综合单价元/m2，工程量以竣工验收后实际数量为最终结算数量。
2、付款方式。
b、余总货款的5%作质保金，自竣工之日起计算保修期，在保修期满一年后，若无质量问题，第一个月内付清，保修期内若出现问题，维修不及时，甲方有权另请第三方进行维修或更换，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止。
六、质量和施工要求：
a：防火门严格遵守消防部门对防火门要求的钢板厚度及内填充材料生产，严格按消防部最新标准执行防火门身份证制度备案，且国家消防产品信息网可查本批工程防火门身份条码，否则拒绝验收、拒绝支付工程款。(负责消防验收通过，负责节能办验收备案，所有检测费用由乙方负责)。b：施工期间乙方应服从甲方工程部统一安排，由乙方负责进行补缝、灌浆收口工作，应保证配件完整。
c;在施工过程中成品与半成品全部由乙方负责保护，直到竣工验收合格后办理移交手续，再由甲方进行对门的保护。
d;甲方负责无偿提供施工用水、用电、驳接点垂直运输，提供符合安装要求的门洞，安装前由乙方验收门洞尺寸。
e;本入户门保修期为1年，终身维护，乙方必须在本工地所属物业管理公司提供维修服务要求3个小时之内予以解决，超过保修期为有偿服务。
f;乙方不再向甲方及基建方缴纳其它任何配套费用。
g;材质要求：必须按样品门供货，以设计图纸为依据，验收规范要求，样品门要求验收。
七、安全管理与文明施工。
(一)安全管理。
1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。
2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。
3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水平。
4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。
(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。
5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。
(二)文明施工。
1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。
2、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接在工程款中予以扣除。
3、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20xx元/次。
4、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。
5、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。
6、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。
八、违约责任。
a;乙方制作安装防火门如达不到约定要求，则乙方应无条件承担返修、退货等一切损失。
b;甲方不能按合同约定及时支付工程款，则按银行同期贷款利息向乙方支付本金及利息，并可追究合同总额3‰的违约金。
c;如任何一方违约，在协商不过的情况下均可向合同签订所在地仲裁委员会申请仲裁。
九、其它。
1、本合同双方代表签字，加盖单位公章后生效，全部付清工程款后终止。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门施工合同
甲方：
乙方：
按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，在平等自愿的基础上，双方达成如下合同条款。
第一条：工程概况。
1、工程名称：英德市英州明珠住宅楼。
2、工程地址：英德市英州大道旁。
3、工程造价：
第二条：合同价款及承包方式：
1、本工程款约为：
2、承包方式：采用大包干承包方式：即包工、包料、包质量、包安装、包消防验收、包门框边灌砂浆、包安全生产、包劳动福利、包机械及设施、包文明施工及其它不可预测风险包干等，产品质量必须符合国家规范要求及省市消防验收条款。
第三条：付款办法：
本合同签字生效后，先预付乙方定金：万元，货到甲方工程现场验收后付至总款的;安装完毕后付至总款的;余待消防局验收合格拾天内付清。
第四条：工程施工工期。
1、乙方签订合同之日起天完成。
2、如因甲方不能及时提供水电、水泥、砂、场地等及遇人力不可抗拒的自然灾害致使乙方不能按时施工而影响工期时可顺延。
3、第五条：双方责任。
第六条：其它。
2、本合同双方签字后生效，到工程结清工程款之日起自然失效。
3、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
签订时间：
防火门安装合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方经过协商，订立本合同，双方共同遵守执行。
一、合同适用法律法规：
合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。
二、工程概况：
1、工程项目：xx市xx县经济适用房防火防盗门的安装。
2、工程地点：
三、工程量、单价：
注：1、单价包括安装费、维修费、灌浆费、搬运费、填缝费、膨胀螺丝费、售前售后保修等相关费用。
2、工程量以实际安装量为准。
四、工程时间：
为了使工程进度能顺利完成，确保工程进度和质量，具体完成工程时间如下：
1、防火防盗门自xx年xx月xx日开始安装至xx年xx月xx日完成。
工程要求：
(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。
(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。
(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。
(4)乙方应加强安全管理，施工期间不准穿拖鞋，必须佩戴安全帽及相关安全设备，因乙方原因照成罚款，由乙方承担责任。
(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规，因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担全部责任。
(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度，做到工完料清。
五、验收方式：
安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。
六、付款结算方式：
乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。
七、违约责任：
(1)双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行。
(2)乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。
(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字：
电话：
乙方签字：
电话：
签约日期：xx年xx月xx日
防火门合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：湖南安华消防有限公司。
法人代表：
法人代表：
委托代理：
委托代理：
签订时间：
防火门安装合同书_防火门安装合同书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、等法律法规，经友好协商，甲、乙双方达成如下协议：
一、工程概况：
工程名称：上饶城市8号小区工程地点：上饶市三清山西大道8号。
二、工程承包范围。
三、合同工期：
甲方定：根据甲方的工程进度。
四、质量标准：合格。
五、产品数量、单位、价格及配置。
六、木质防火门、钢质防火门数量、规格由甲方提供图纸门洞尺寸制安，颜色按淡灰色。
七、合同面积：木质防火门、钢质防火门的面积按建筑平面图纸门洞尺寸核算，单价以第五条，施工安装费每扇80元费由乙方负责。
八、付款方式。
九、甲方责任。
十、乙方责任。
严格按照甲方提供工程设计图纸施工。严格遵守国家安全生产的法律、法规。乙方给甲方提供本产品的出厂合格证、检验报告、产品认证证书，供工程竣工消防验收使用。
十一、违约责任。
如乙方未按甲方要求如期完工，应承担合同总价5%的违约金。
十二、解决合同纠纷方式。
本合同所产生纠纷由双方协商解决，如协商不成需诉诸法律，由甲方所在地法院管辖。
十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门合同
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉华国际小区二期防火门的购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况。
1、工程名称：沁阳市嘉华国际小区二期(全称)。
2、工程地点：沁阳市建设路与文化路交叉口。
第二条、单价及结算方式：防火门单价为330元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。
第三条、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致)，产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件)，并加盖供方单位公章。
第四条、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。
第五条、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。
第六条、交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。
第七条、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。
第八条、检验标准、验收方法：
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员管宇斌验收并开具收条。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第九条、付款方式：
货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。
第十条、本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条、违约责任：
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同壹式贰份，供方壹份，需方壹份，本合同自双方签订之日起生效。
第十四条、其他约定事项：
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门安装合同书_防火门安装合同书
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方经过协商，订立本合同，双方共同遵守执行。
一、合同适用法律法规：
合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。
二、工程概况：
1、工程项目：福建省宁德市霞浦县经济适用房防火防盗门的安装。
2、工程地点：
三、工程量、单价：
注：1、单价包括安装费、维修费、灌浆费、搬运费、填缝费、膨胀螺丝费、售前售后保修等相关费用。
2、工程量以实际安装量为准。
四、工程时间：
为了使工程进度能顺利完成，确保工程进度和质量，具体完成工程时间如下：
1、防火防盗门自年月日开始安装至年月日完成。
工程要求：
(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。
(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。
(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。
(4)乙方应加强安全管理，施工期间不准穿拖鞋，必须佩戴安全帽及相关安全设备，因乙方原因照成罚款，由乙方承担责任。
(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规，因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担全部责任。
(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度，做到工完料清。
五、验收方式：
安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。
六、付款结算方式：
乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。
七、违约责任：
(1)双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行。
(2)乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。
(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
电话：电话：
签约日期：年月日
防火门合同
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程。
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格。
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求。
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护。
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收。
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的.，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式。
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他。
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方：代表人：
乙方代表人：
20xx年1月15日。
防火门合同
(以下简称甲方)(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况。
工程名称：(全称)。
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员(身份证：)验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第二条结算方式。
1、采用(银行汇票/银行转帐)形式结算。
2、合同签订后，天内需方支付(即人民币：元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后天内付清所有货物价款。
第三条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第四条违约责任。
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第五条合同争议的'解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条本合同壹式份，供方份，需方份，本合同自双方签订之日起生效。
第七条其他约定事项。
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
3、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火门合同
需方(甲方)：
供方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
二、产品名称、数量、型号及价格表：
三、交货日期
1、甲方提前7天，通知乙方进场并进行安装，若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装，则每天按合同总价的万分之三进行罚款。
2、运输方式和费用由乙方自行解决。
四、产品执行的技术及质量标准。
1、生产加工执行标准图集。
2、以甲方签字认可的图纸加工生产。
3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收，工程质量必须达到合格。
4、在工程呈报竣工前，乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料，甲方收到完整的资料后，十五天内组织验收，无正当理由逾期验收，则视为合格工程。
5、经验收工程不合格，乙方及时返工修改，直至合格为止，因返工修改的费用由乙方自行承担，并承担合同总价5%的违约金。
五、结算方式、付款方式：
(一)甲方指定为本合同货款结算人，甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本)，甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费，防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后，最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕，甲方应积极配合乙方及时结算。
(二)货款支付采取以下方式：门框全部安装完成不支付工程款，门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后，支付工程款的%(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的%(包括五金、油漆)，剩余5%为保修金，保修期两年满后付清。
(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票，否则，甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据，乙方除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。
(四)款项采取以下支付方式：甲方以转账方式支付。乙方开户银行：帐号：。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的，必须由乙方出具书面的授权书。
六、安全生产措施。
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则，认真宣传建设部有关安全规定，坚持安全技术交底制度。
2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地，首先要进行登记，由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育，组织职工学习安全生产操作规程，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
3、施工前和施工过程中，要经常对施工设备进行安全性能检查，不符合安全规定的地方要立即整改完善。
七、产品的保护。
产品到达甲方现场后，乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施，因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失，由乙方承担全部责任。
八、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款，不得有违约现象。
2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货，并应按甲方的进度要求如期完成，由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失，每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。
3、甲方按照合同规定，及时支付工程款，因甲方延期付款，则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。
九、甲方除在本合同中作出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
十、本合同属于双方公司重大商业秘密，签约方均不得泄露。
十一、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。
十二、本合同项下的任何争议，应协商处理，协商不成，向工程所在地人民法院诉讼解决。
十三、本合同一式四份，甲方持有两份，乙方持有两份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)。
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
联系方式：
联系方式：
合同签订时间：
合同签订地点：
