承包商是指承接工程或项目的企业或个人,承包商应具备相应的技术和管理能力。这里有一些承包合作的经典案例和成功故事,希望能够激励和启发大家。
承包协议书
发包方(甲方):贵阳______公司。
承包方(乙方):____省____市正业电气安装工程有限责任公司。
第一条合同依据。
第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。
第二条工程名称、地点和范围及内容。
一、工程名称:清镇______110变电所全所接地及照明安装工程。
二、工程地点:清镇______110变电所内。
三、工程范围及内容:。
1:清镇______110变电所防雷接地安装。
2:清镇______110变电所全所照明安装。
第三条承包方式。
本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字()04号文件颁发的《关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(年价)的通知》;费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(年版);根据____省电力公司电技经43、44号文件:其它相关费用依据其它相关资料计算。
第四条工程价款支付及结算方式。
1.该工程以____省____市正业电气安装工程有限责任公司编制的《清镇______110变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元)》为依据签订施工合同。
2.预付款方式:按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。
3.结算方式:工程竣工验收合格后,按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。
第五条双方协作事项。
甲方负责:
一:甲方应协调好该工程与有关单位的联系,确保该工程的施工进度。
二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.
乙方负责:
一:乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。
二:乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容,不得影响其他工程。
三:竣工资料报有关部门审核。
第六条违约责任。
按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
第七条发生经济纠纷处理方式。
如发生经济纠纷,双方应本着实事求是的原则,协商解决,若不能达到目的,可向人民法院申请仲裁。
第八条施工工期。
本工程________年____月____日前完工。
第九条工程承包方式。
本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。
第十条安全责任。
施工中的安全责任由乙方自行负责,独立承担相应责任。
第十一条工程造价。
本工程的工程款:暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00),本工程包工包料按实结算。
第十二条合同份数。
本合同正本2份,双方各执正1份。
第十三条该合同经双方代表签字、盖章后生效。
甲方:(公章)乙方:
承包协议书
为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理,甲方将本项目 砌砖、粉刷等泥水作业分项工程承包给乙方施工,为明确双方权利与义务,经双方协商,达成下列条款,请双方共同遵守执行。
一、承包形式:包工不包料(或 )。
二、承包内容: 整体砌砖、粉刷,包括脚手架搭设、落地灰清理;除砂浆机和斗车外其他一切小工具如粉刷板条等均由乙方自负。
三、承包单价和结算方法:整体工程量不分构件大小形状同一单价结算,所有土建项目主体墙砌体各项装饰工程量以施工图的实际工程计取,具体承包单价和结算方法以工程项目单价表为准。
四、质量要求:乙方必须严格按规范施工,每个分项必须要达到验收要求。发现不符合甲方质量要求外,并愿意赔偿由此造成损失的工料款,其款项愿从乙方工资中扣除,若造成对甲方信誉影响,除按有关规定罚款外,再根据损害甲方声誉程序给予严厉处罚。乙方必须配置一个熟练施工查验的兼职质检员,负责对本项目内工程质量进行检查。
五、安全要求:安全施工是贯穿工程顺利进行的重要保证,乙方必须认真按安全施工中有关规定及各级要求进行施工,乙方必须配置一个熟练安全施工法规的兼职安全员,做到本职范围内人人懂安全、人人保平安。倘若发生一切大小安全事故,除乙方愿负一切责任和费用外,并愿意接受甲方对此安全事故的处罚,造成影响损害甲方声誉,并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。
六、工期要求:乙方应组织在从事本行本项目施工中多年的技师,科学安排工程进度,并严格按照甲方进度及阶段进度完成所属的工程量,如超过甲方安排的进度计划,延误工期除每天按甲方与建设单位所签订的承包合同中工期的条件处罚执行外,并愿意接受甲方再对工期延误每天罚人民币 元,提前完工的按每天提前一天奖励人民币 元。若超过甲方所定的最后完成日期,乙方愿意承认等同自动退场,并愿意按所完成工程合格品的85%进行结算,而15%作为对甲方重新组织劳力的补偿,若有甲方检测不合格部分工程量,愿意按甲方所进材料其返工工资合计工料款从工程中扣回(因甲方不能及时提供各种材料造成停工,工期可顺延)。
本项目工期自甲方口头或书面通知次日起算,并按甲方要求的工期完成相应的工作;如因乙方原因造成工期延误,甲方将严格按甲方与建设单位订立的合同进行处罚。
七、付款方式:乙方在每个月底报来所完成的合格工作量,甲方审核后按80%付款给乙方作为工人工资及生活费等。乙方必须凭工资表或以及有关规定税务发票报甲方财务办理有关财务手续,否则不予办理。余款待工程全部结束经验收合格通过后壹个月内结付。
八、甲乙方责任与义务:
1、甲方的义务与责任:
(1)甲方应及时做好技术交底工作,协助乙方及时处理施工中有关技术问题。
(2)甲方有权对本工程本项目进行定期和不定期的安全生产、工程质量、文明施工等方面监督检查和评比,乙方应服从和积极配合。若因乙方违反操作规范和施工规范,甲方有权对乙方提出限期整改、批评、警告、罚款、停工、撤换施工班组的处理。
(3)若因乙方管理不善或其他属于乙方的责任,造成工程质量低劣,发生重大安全事故,经济效益低下,严重损害甲方利益和声誉,不按工期计划安排施工的,甲方有权单方面终止合同。不但由此所产生的经济责任由乙方自己负责外,还要对甲方造成的经济损失负全部责任。
2、乙方的义务与责任:
(1)乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任,出现大小安全,质量事故概由乙方负责,亏本自补,盈利自主支配。
(2)乙方应认真按现行的建筑安装工程施工验收规范和建筑安装安全法规规程进行施工和管理,工程质量应按现行的建筑工程质量检验评定标准执行并符合建设单位要求,执行甲方的工程质量,安全生产的管理规定和指令。
(3)乙方应严格按工程施工进度计划要求组织施工,负责办理暂住证、就业证、计生证等费用自理,不及时办理有关证件被有关部门罚款由乙方自负。乙方必须提供现场施工员一名,及现场技术安全负责人一名,配合工地进行日常质量安全进度的控制。
(4)乙方施工现场应及时清理,材料应按指定地点归类堆放,做到工完料尽场地清,使施工现场整洁有序,否则工地派工整理,费用从班组中扣回。
九、若乙方不履行协议,无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量,不服从工地管理,甲方有权单方面终止协议,扣下所有工程尾款,同时作出清场处理。
十、其它:
1、乙方所有施工人员不得居住现场,持证上岗,遵守工地各有关建筑安全规章,若发生安全事故均由乙方负责。
2乙方确认送达地址上杭县蓝溪镇梅永村,甲方的书面通知寄往前述送达地址,即视为送达。
十一、本协议一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,本协议自签章之日起生效,款项及各种义务履行完成后自动终止。
甲方签字: 乙方签字:
盖 章: 盖 章:
电话号码:
身份证号码: 352624197209104618
电话号码:13859540975
住 址:上杭县蓝溪镇梅永村
发证机关:上杭县公安局
年 月 日 年 月 日
承包协议
系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:
一、公司承包给甲方经营,自________年____月____日止,共计________年。
二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款____万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。
三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。
四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的.规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方:____公司乙方:____。
法定代表人:法定代表人:____。
____年____月____日。
承包协议
1、申请之前条件:独立或者带领销售人员累计销售x元以上。
2、一次调拨xx元(7折)并自认定可以胜任独立或带领销售人员完成x元销售额。
二、申请条件。
1、申请特许加盟者区域内尚无代理商的,应符合特许加盟协议书受许方条件。
2、申请特许加盟者符合特许加盟协议书受许方条件,所在区域内已有代理商时,可以挂靠该区域代理商并取得其同意可申请作为销售承包人。
3、申请特许加盟者区域内已有代理商,但区域较大,工作人员较多,也可视其情况申请办理特许加盟手续并附合特许加盟协议书受许方条件。
三、考核考察。
1、申请特许加盟者区域内尚无代理商,并按加盟协议书符合受许方条件,以国家工商行政管理部门颁发的经营证书,房租协议为准,并将其复印件在公司备案。
2、申请特许加盟者区域内已有代理商,可以挂靠该区域代理商,并征得挂靠的代理商签字同意,同时用挂靠的代理商的营业执照在公司备案。
3、申请特许加盟者区域内已有代理商的,但区域较大,工作人员较多,公司要经过调查,根据新开的经营店的'地点等考察审批。
四、审批。
五、加盟。
正式加盟要按公司统一的ci、vi室内装修布置,并到公司认领统一挂图和特许经营标牌。
六、指导运营。
公司会派人或委托成熟代理商根据新加盟代理商申请进行指导。公司的培训按年度计划实行拉练式不定期培训,针对市场运营过程当中的阶段,分4个阶段培训:
1、产品演示。
2、产品推销。
3、市场拓展。
4、团队运营。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
承包协议书
公证人:。
工程项目联合承包人均为自愿参与责任承包,为明确各方责、权、利,经各方充分协商,达成以下协议,共同遵守。
为全面履行工程施工承包合同,规范工程项目管理,提高经济效益,遵照公平、自愿、互利、诚实守信的原则,本着资源共用、责任共承、风险共担、利益共享的意愿,双方自愿组成联合承包责任体,共同承担完成 项目。经双方充分协商,为明确各方责、权、利,依法达成以下条款,以资守信。
经共同推举,并报分公司批准, 任项目经理; 任项目副经理兼技术负责人。
执行公司、分公司各项管理规定。履行公司、分公司授予的岗位职责。
委托专职会计管理财务,并在公司财务设专户同步管理备案。项目设成本账、财务帐。成本账按实际费用入账。两人签字方能入账。
专职会计作为公证人、监督员。
根据工程需要计划出资息15%计入成本。资本金在竣工验收财务决算资金回收前不得撤走。共同商定按以下金额共同出资,即200万元。共分三次到账:第一次签订项目承包协议书前交保证金200万元交分公司财务;第二次项目开工前交100万元到项目财务;第三次在一层完成前根据工程需要交100万元到项目财务。
原则上融资由双方共同承担。
1.根据工程需要资金不足时,融资按计息并年度结算。并准备随时偿还。
2.其他实物投入按折价入账。
3.若一方无再融资能力或融资比例小于10%,融资可作为资本金。
4.非本项目的出资人、借款人严禁参与项目管理。
重大事情协商书面制度、每天碰头每周会议制度、每月实际成本盘点制度。签字必须两人制度。
项目经理:
全权负责本工程的质量、工期、安全、经济、现场文明施工管理全面工作,并与分公司签订岗位承包责任书、安全责任书,有权确定本项目部其他管理人员的工资待遇和奖罚(但须及时通知其他联合承包协议人)。对本工程质量、工期、安全等方面进行监督和督促,牵头制定本工程的施工计划、劳务计划;落实施工方案以及各分部分项技术方案。牵头签订本工程所需的各劳务用工合同,负责本工程所需的主要材料采购合同签订。负责牵头劳务结算付款、材料付款及设备工具租赁付款。负责资金计划的申请及使用。
项目副经理兼技术负责人:
在项目经理的领导下负责本工程技术、质量、生产、材料管理工作,负责本工程的施工技术方案的制定和分部分项技术方案的落实,技术交底和材料需用计划编制,盘点本月完成的工程量,将当月产值及次月(季)进度计划报分公司,负责工程的变更签证及其他签证资料、竣工资料等各种技术安全资料的整理、保管、存档。参与所需的主要材料采购及合同签订;参与签订本工程所需的各劳务用工合同、设备租赁合同;参与劳务结算付款、材料付款及设备工具租赁付款。
本工程所有劳务结算、材料付款、租赁付款及费用报销均需两人签字。
成本核算分主体完成、竣工验收、审计决算后进行。
1.项目净利润按两部分分配。资本金与项目管理按总盈利的6:4比例分配。
2.资本金分配按出资比例再分配。
3.项目管理分配按岗位责任再分配。项目部承包班子与非承包班子管理人员按6:4比例分配。项目部承包班子按项目经理、副经理6:4比例分配。非承包班子管理人员分配由项目部按项目考核情况分配。
风险按以上比例共担。
1.若双方同意,报分公司批准,可增加承包人。但需办理相关手续及签订补充协议。
2.若一方因工作需要公司调动。调动之日前责任、利益按比例分配。若一方承包人不履行职责,另一方可报分公司,经调研确证后解除承包资格,解除承包资格后必须承担相应责任、但利润不得分配。
承包人: 担保人:
承包人: 担保人:
公证人:。
承包协议
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
现有甲方沙场一处,面积亩,采用期限为年月日至年月日,甲方持有采沙证。现将此沙场转给乙方承包经营:
一、期限从本合同签订之日起至年月日。
二、乙方一次性付给甲方经营年限承包费_________元。大写:,合同签订日预付承包费__________元,乙方开工之日余额付清。
三、乙方对承包沙场、码头有使用权、开采权、管理权、经营权,甲方不得干涉。
四、甲方必须保证乙方在承包期限内此沙场无任何纠纷。
五、因国家征用或其他人为不能抗拒的自然原因,致使乙方不能使用或经营的,甲方应退还所剩年限的承包费,不满一年的按整年计算。(乙方所交承包费为__________元,承包期限为______年,甲乙双方定为每年__________元)。
六、甲方承包给乙方的沙场使用采沙经营等权益,如遇其他原因致使乙方不能正常生产经营的`,甲方必须全额退还乙方的全部承包费及乙方的所有损失。
七、甲方必须保证乙方道路畅通,保证无无关人员阻工、扰工,如发生上述问题,甲方负责赔偿乙方所有误工资用及相关损失,并保证及时处理解决。
八、如因甲方原因致使乙方在经营、开发期间地方政府干预,承包期限未到收回等,甲方亦须退还全部承包费,并赔偿乙方所有损失。
九、本合同一式二份,甲乙双方各一份。
十、本合同具有法律效力,甲乙双方签字后生效。
甲方:乙方:
文档为doc格式。
承包协议书
甲方:
乙方:
为完善基础设施建设,促进经济稳步和谐发展,根据需要甲方将锅炉承包给乙方经营管理,经双方协商一致,特签订本合同。
甲乙双方须共同遵守执行,内容如下:
一、承包范围:甲方将位于高台县巷道镇五里墩村滨湖嘉苑锅炉,设备设施承包给乙方。
二、承包年限:为1年,自______年______月______日至______年______月______日日止。
三、承包费为万元(费用包括)
四、付款方式:
五、甲乙双方权利义务:
1.甲方权利义务:
(1)甲方将锅炉一次性承包给乙方后,如设备系统发生故障,乙方必须及时通知甲方,并采取必要措施防止故障扩大,减少损失。
(2)甲方有权对乙方进行各种行政管理,如:卫生、安全、治安消防、电器设备、监督等,特别要禁止锅炉温度过高开锅等事故发生,一旦发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
(3)甲方有权对锅炉供应的燃煤,锅炉水水质等情况进行监督检查。
2.乙方权利义务:
(1)乙方按照供暖条例的相关规定按时、按量供暖,工作日内保证温度不低于18摄氏度。
(2)乙方负责锅炉燃料工的招聘选任工作,保证锅炉工证照齐全,持证上岗,乙方负担其工资发放,所产生的一切后果由乙方负责,与甲方无关。
(3)乙方要为工作人员购买保险,费用由乙方支付,一旦出现锅炉工操作失误或不可抗力造成的一切人员伤亡等事故,全部由乙方负责,与甲方无关。
五、违约责任:
乙方供热未达到标准,每延误一天,甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。
六、本合同未尽事宜,双方协商一致,协商不成,可申请提交高台县人民法院调解或判决。
七、本协议自甲乙双方签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
承包协议书
甲方:xx汽车客运站有限公司 (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方为共同发展xx汽车站洗车及安检工作。更好为本站的营运车辆提供优质服务。经双方友好协商,本着平等,互惠﹑互利的原则。甲方将车站内的洗车、安检项目承包给乙方经营及租用维修场地一事,双方签订租赁协议如下:
第一条:经营期限。
自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止,将车站洗车、安检项目承包给乙方经营及提供维修场地。
第二条:付款方式。
签订本协议时,乙方需向甲方缴付保证金人民币 伍仟 元整。月租为人民币 贰仟伍佰 元整。一次缴清一年租金,甲方给乙方免半年租金。xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日为免租期,xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日的租金于协议订立时一次性付清人民币 壹万伍仟 元整。以后每月5号前缴付月租,逾期一天交迟纳金3%,押金不能抵扣租金。
第三条:经营方式。
此项目在合法的前提下经济由乙方独立核算,自负盈亏。安检工作人员行政由甲方统一管理。
第四条:双方的权利和义务。
甲方的权利和义务:
1、甲方有权按协议向乙方收取租金,并按相关规定收取水、电等费用;
2、甲方有权对乙方承包项目进行监督管理。必要时可要求乙方配合甲方站场管理;
4、甲方保证在乙方承包期间水、电的正常供应,但非甲方原因除外。
乙方的权利和义务:
1、乙方在本协议约定范围内享有对所经营项目的自主经营;
2、在承包期间,乙方必须按物价部门规定承担水、电等费用,并分担相应的水、电损耗;
4、广告牌、招牌应严格按照车站管理统一要求制作、悬挂;
5、本协议履行期满后,在同等条件下乙方享有优先承包权。
第五条:协议的解除条件:
一、有下列情形之一的,甲方有权解除本协议:
1、乙方不交或者未按约定缴付租金30日以上;
2、承租人拖欠水、电费达1个月或 1000 元以上;
3、未经甲方同意,乙方擅自改变经营项目的;
4、乙方在承包期内进行违反活动,受到相关行政管理部门查处或受到停业处分的;
二、有下列情形的,乙方有权解除本协议;
1、甲方无按协议约定交付承包经营项目场地的;
2、属甲方原因无法正常提供水、电的:
3、甲方在车站内另设相同项目;
三、协议变更或解除的其他情况:
1、遭遇不可抗力原因,经协商可以变更或解除本协议;
2、经双方友好协商并达成一致,本协议可以变更或解除;
3、遇公共突发事件,双方可依据公平原则协商变更或解除本协议。
第六条:其他约定。
第二年,根据实际情况,作适当调整租金。
第七条:违约责任。
如果在协议期内,本协议任何一方单方解除合同的,违约方需向守约方支付本协议保证金金额 50% 的违约金。
第八条:本协议未尽事项,双方当事人可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力,本协议一式两份。甲、乙各壹份,自签订之日生效。
第九条:合同纠纷处理。
本协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成可依法向人民法院起诉。
甲方:xx汽车客运站有限公司 乙方:
签订日期: 年 月 日
承包协议书
甲方(发包方):
乙方(承包方):餐饮管理有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方就食堂承包事宜共同协商,达成如下协议:
一、主旨
甲方提供场地、设备等,乙方负责食堂的维护、运营,为甲方员工提供优质的餐饮服务为目的,具体以本协议约定为准。
二、双方负责
1、甲方负责提供下列范围内的设备、设施、服务:
项目说明备注
厨房含全套厨房设备
餐厅含桌椅等
水电能满足一般食堂厨房要求
注:如无特别说明,上述范围中涉及的费用由提供方自行承担。
2、乙方负责提供下列范围内的设备、设施、服务:
项目说明备注
人工含厨师、服务人员等
原材料餐饮原材料
消费卡及收银系统能满足下列条件:
1、员工持卡消费,无需实际交費;
2、消费记录随时查询、导出;
3、根据消费记录结算。如需补办消费卡,按20元/张收费。
注:如无特别说明,上述范围中涉及的费用由提供方自行承担。
三、伙食标准
1、员工餐:
早餐6元/人,中餐20元/人,晚餐20元/人。其中:
早餐标准为:
中餐/晚餐标准为:
2、点菜标准:由乙方制订,应比一般餐厅价格优惠。
四、费用结算
每月____日前结算上月消费总额。
五、双方权利义务
1、甲方权利义务
1)甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同,做好协调工作。
2)甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督,并有权要求乙方及时整改。
3)甲方协助乙方维持食堂治安秩序,并加强对员工的教育。
4)消费卡由甲方负责发放,凡持消费卡消费的,均视为甲方人员消费,由甲方负责结算费用。
2、乙方的权利义务
1)乙方负责食堂的经营管理,具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
2)乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准,严禁供应腐烂变质的食品及非法渠道购买的食用油、地沟油等,保持菜肴的新鲜、卫生和安全。
3)乙方必须按时供应甲方员工就餐,做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。
4)乙方现场工作人员必须具有健康证。
5)向甲方及就餐人员提供优质、热情的服务。
6)所有食堂工作人员工资和福利均由乙方负责,乙方应对其承担劳动法上的全部权利义务。
7)乙方应具备提供本合同约定的餐饮服务的资质,并具备提供餐饮服务的相应许可、证件。
8)乙方如损坏甲方设备设施的,应负责维修或赔偿;但正常使用导致的损耗、折旧除外。
六、合同期限
1、合同期为:一年,即从________年____月____日至________年____月____日止。
2、合同期限内,任何一方要提前解除的,应至少提前____日通知对方。
但是:合同期开始后的6个月内,任何一方均不得提前解除。
3、合同期满,双方如无异议继续承包的,视为本合同自动续延一年,并可多次续延。
七、违约责任
1、乙方提供的餐饮服务不符合卫生、质量要求,导致甲方人员(或甲方同意的消费者)任何人身伤害、疾病的,由乙方负责全额赔偿并承担相应的法律后果。
2、乙方有违反本合同约定的卫生、质量要求的,甲方有权立即要求改正,乙方拒绝改正的,甲方有权立即解除本合同。
八、其它
1、双方就本合同的履行如有争议,协商不成的,应提交到本合同签订地()人民法院管辖。
2、本合同一式两份,自双方签署之后生效。
本合同签订于________年____月____日
甲方:
乙方:
承包协议书
甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理,经以方友好协商特签订本协议,甲、乙双方共同遵守执行:
发包方:____________________(以下简称甲方)。
承包方:____________________(以下简称乙方)。
1、甲方有职工______人,其每人每天为______餐,早餐为人民币______元,午餐为人民币______元(______________)晚餐为人民币______元(_________________________),夜宵为人民币______元,供给乙方办理伙食。
2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。
3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管,乙方按此人数准备饭菜份量。
4、甲方在乙方交接前进行盘点,所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收,解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。
5、乙方预付甲方半个月伙食费,结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后,甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费,不得拖欠。
6、在经营期间内,双方应按照协议条款通力协作,互相配合,双方不可无缘无故,轻率行事解除协议。
1、提供设备的维修保养。
2、提供乙方工作人员的住宿,包括水和照明用电费。
3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。
4、不得随意停止承包和随增加收费项目。
5、甲方必须提前预报就餐人数,失误造成后果,由甲方负责。
1、甲方有权对乙方进行各种行政管理,如:卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等,特别要禁止食物中毒事故发生,一旦发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作,(如无特殊情况下),甲方有权追究乙方的责任。
3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查,如乙方未达到饭菜质量,甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。
4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。
5、承包方其他违约时,甲方须立即告知乙方,乙方应尽快调查落实,把处理结果告知甲方。
6、乙方除因特殊情况外,造成误餐或停餐,甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。
7、乙方违约,甲方有权提出终止承包协议,造成甲方损失的,上报法院或仲裁机关处理。
1、按甲方消防、厂规、治安做好工作。
2、食堂工作人员按卫生部门规定进行身体检查,费用自理。
3、经营场所进行定期防鼠灭蝇。
4、严格执行各项食堂管理制度,严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。
5、必须确保食物的质量,把住进货渠道及进货质量关,严禁购进变质变霉的食物,保证放心肉的卫生,做到食品卫生内部以及环境卫生,经得起上级部门检查并达到合格。
6、乙方工作人员须统一工作服装和卫生用品,费用自理。
7、乙方必须按甲方规定时间作息,准时开餐,开餐时间由甲方规定,如有变动应事先通知乙方。
8、乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度,不得随意出入甲方车间及其它禁区域,如违反者,甲方可将依所规处罚。
10、经营业务只限于饮食服务方面,方便甲方服务人员。
11、乙方在运作期间材料费自理,所需食堂工作人员的劳资,劳保费用均由乙方自理。
1、有权自主经营,自负盈亏。
2、有权自主聘用,调用工作人员。
3、甲方违约乙方有权提出终止承包协议,并止报法院或仲裁机关处理。
4、如市场物价上涨过高,变成乙方在连续二个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,应适当增加伙食费用。
1、因不可抗力原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。
2、甲、乙双方员工应保持互相尊重,尽量不发生磨擦,更不许出现打架等事例,若有发生追究责任因此造成的伤害由无理的乙方负责。
3、节假日乙方照常为甲方职工服务,如需加餐乙方负责加工,甲方买菜或委托乙方采购。
4、乙方在承包期间属甲方的厨具和餐具,在添置之前必须征得甲方同意方可购买,向甲方报销。
5、承包结束时,乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方,配合甲方完成清算工作。
6、承包期满时是否续约或终止协议,甲、乙双方均提前壹个月通知对方。
7、本协议若有未尽事宜,将由双方代表协商处理。
8、本协议壹式贰份,甲、乙双方各执壹份:
甲方代表(签名):___________。
乙方代表(签名):___________。
单位(盖章):_______________。
电话:_______________________。
日期:_______________________
承包协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境,特将内外保洁工作承包给乙方,具体承包协议如下:
1、保洁承包时间从20xx年x月x日起至20xx年x月x日
2、保洁费暂定每月元(大写)
3、甲方按月支付保洁费用,承包协议生效后,甲方于次月10日前支付乙方。如遇节假日特殊情况,付款时间可提前或延顺。但时间必须在7日之内。
1、保洁形式为日常保洁,保洁时间为甲方的每个工作日
春冬(7:30—————18:00)
夏秋(7:30—————19:00)
2、保洁范围按甲方规定区域保洁范围是前后大院、一到七楼中间和两侧楼梯间、一到七楼卫生间、一楼大厅和一到七楼走廊、公共区域玻璃门窗、电梯。
3、保洁标准按三星级宾馆标准执行。
(一)甲方的权利和义务:
1、甲方对乙方保洁情况进行检查最新保洁承包合同范本最新保洁承包合同范本。如发现有不符合标准之处,()应责令乙方保洁人员随时进行整改。若不及时整改,可以书面通知乙方并视情况对保洁人员给予经济处罚,直至终止合同。
2、甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。
(二)乙方的权利和义务:
1、乙方自行提供保洁工作必须的设备和工具,按甲方规定标准进行保洁。
2、乙方应遵循安全生产规定,在保洁过程中,(除人力不可抗拒的灾害或因甲方存在安全隐患造成的安全事故和因甲方指挥安排不当出现事故由甲方负责外)所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。
甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同,否则违约方应向对方支付违约金x元。
承包协议书
甲方: (以下简称甲方)
乙方(承包方): (以下简称乙方)
为巩固和发展学校土地资源,防止学校校田地流失和被侵占,甲乙双方经协商,根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定,就乙方承包甲方校田地,双方达成如下协议:
一、 甲乙双方权利与义务:
1、 乙方必须在承包的土地上种植、管理,未经甲方允许,不得改变土地使用性质、形状、用途。
2、 乙方自主经营,自主管理,自负盈亏,甲方不得侵犯乙方的合法权益。
3、 乙方按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包土地。
4、 乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务,抵押贷款。
5、 乙方必须保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。
6、 乙方在承包土地上因种植需要修建基础设施,需征得甲方同意,并应按国家规定办理申报手续,乙方在承包土地上建设的所有不可移动的固定设施,承包期满后无偿交付甲方。
7、 甲方按照合同约定收取承包金,在合同有效期内,甲方不得提高承包金。
8、 甲方有权对土地的利用进行监督,保证土地按照国家规定的用途合理利用。
二、承包期为 年。自 年 月 日至 年 月 日。承包期满,乙方如需继续承包,甲方同意在同等条件下乙方具有优先承包权。
三、土地承包金:每年 元。 年满后每年租金双方另外协商。乙方必须于每年 月 日前向甲方支付全年土地承包金。
四、本合同范本一式二份,双方各执一份,签字盖章后生效(若一方违约要赔付另一方经济损失)。
甲方盖章
乙方签字:
甲方签字:
签订日期: 年 月 日
承包协议书
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为充分合理开发利用土地资源,建设新农村,增加农民收入,甲方将集体所有的荒滩地承包给乙方使用,甲乙双方本着平等、自愿的原则,签订本合同,共同信守。
一、土地的面积、位置
甲方经村民会议同意,将位于兰州市xxx环行东路44号,面积为17。1亩的河滩土地使用权承包给乙方。
二、土地的承包经营期限
该地承包期限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。
三、地上物的处置
该地上所有建筑及设备由乙方与财产所有方协商处理,并支付相应费用。
四、承包金及交付方式
1、该土地的承包金在每亩_____元,五年递增30%截止20xx年递增到每亩9282元后不再递增。
2、每年_____月___日前付年承包金的50%,剩余50%年租金在年底一次性付清。
五、甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、按照合同约定收取承包金。
2、在合同有效期内,甲方不得提高土地承包金。
3、有权监督乙方按规划合理利用土地。
4、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。
5、保证水、电畅通,并无偿提供通往承包地的道路。
4、按本村村民用电价格收取乙方电费。
5、为乙方提供自来水,并给予乙方与甲方村民的同等待遇。
6、在合同履行期内,甲方不得重复发包或出租该地块。
7、甲方负责承包备案等相关手续。
(二)乙方的权利和义务
1、按照合同约定的期限内,有权依法利用和经营所承包的土地。
2、享有承包土地上的收益权和按照合同约定所建、购置财产的所有权。
3、乙方可在承包的土地上建设有关的生产、生活设施。
4、乙方依法保护和合理利用土地,保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。
5、乙方在承包期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的,由乙方承担责任,与甲方无关。
六、合同的转包
1、在本合同有效期内,乙方可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。
2、转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。
3、本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。
七、合同的变更和解除
1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何一方不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2、在合同履行期间,任何一方法定代表人或负责人的变更,都不得因此而变更或解除本合同。
3、本合同履行期间,如遇国家建设征用该土地,甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用,并根据乙方承租经营的剩余年限和开发利用的实际情况给予未到期的承包金额的30%的补偿。
4、如甲方重复发包或出租该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。
6、合同期满,如继续承包,乙方享有优先权。
八、违约责任
1、在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按未到期总承包金额的30%支付对方违约金,并向对方赔偿因违约而造成的实际损失。
2、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日,经甲方两次书面通知未支付租金,则甲方有权解除本合同。
3、本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承租方造成损失的,甲方应承担相应的责任。
4、由于第三方(农民)原因,致使乙方不能正常生产经营的,乙方经两次请求甲方出面制止,仍无法消除影响的,乙方有权要求甲方赔偿,赔偿标准为下一年度一年承包金。
九、特别约定
1、该土地在承包期间被依法征用、占有的,该土地上所建建筑物及该土地所得的补偿金由甲方所有,乙方无权主张补偿金。
2、合同期满后,乙方应及时办理交接手续。乙方如需继续承包,合同到期前一年,应及时向甲方协商继续承包事项,并重新签订土地承包合同。合同期满,乙方投资的固定资产和基础设施所有权属乙方,甲方不得干涉乙方行使权利。
3、该土地因政策调整等原因变更土地性质及权属归属时乙方有权在同等条件下优先取得该土地,甲方负责办理相关手续。
十、本合同经甲乙双方签章后生效。
十一、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,甲乙双方各两份,一份向陈坪乡政府备案。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日