通过签订租赁合同,双方明确了彼此的责任和义务,维护合同的稳定性。以下是小编为大家整理的几份租赁合同范本,希望能对大家起到一定的参考作用。
机械租赁合同
出租方(甲方):
乙方:
甲乙双方按《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等互利的原则,经友好协商签订本合同:
一、乙方以计时(挖机320元每小时,拉渣土111车每车60元)方式租用甲方机械。
二、租赁期限及租金计算、支付方式:
1.设备租赁期限:乙方根据实际临时租赁。
2.租金计算:乙方根据双方书面签认实际使用时间数,结算租金。
3.税金:租费价不含税金。
三、运输、使用、维修、保养、燃油费用。
1.机械进出场费由甲方全部承担,同时甲方负责设备进出场安全。
2.乙方负责设备在租赁期间正常运转所需的燃油。
3.所有的修理、保养、操作手工资及其他费用由甲方负责并承担费用。
四、甲方的权利与义务。
1.为乙方提供机况良好的设备,外观整洁,各类安全防护装置齐全。
2.每台设备配备一名具有操作资格证、技术水平达到中级以上、身体健康的操作手。严禁派遣学员、学徒上机,一旦发现,乙方有权按200元/次在租费结算时扣除。
3.设备进入施工现场后,甲方操作手必须服从乙方统一管理,遵从乙方现场管理人员调度、指挥,保证随叫随到,按要求填写乙方提供的《设备运转记录单》并交乙方,遵守乙方的管理法规及施工现场的规章制度。若甲方操作手不服从乙方指挥,违章操作,乙方有权要求甲方更换操作手或终止本合同,并由甲方承担由此造成的一切损失〔包含第三方损失〕。
4.甲方设备应停放在乙方指定地点并由乙方派人负责看守;否则,乙方不承担相应的责任。
五、乙方的权利与义务。
1.乙方负责租赁期间设备的看护,并保证甲方操作手的正常作业安全。
2.乙方应及时支付甲方租费,租赁结束后不得滞留甲方设备。
六、违约责任。
2.乙方逾期不归还租赁设备,应向甲方赔付与违约期租费等额的违约金。
七、争议解决方式。
有关合同的一切争议甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律友好协商解决,协商未果,双方约定向成都铁路运输法院提起诉讼。
八.本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同正本一式二份,甲乙双方各一份,副本二份,乙方二份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。租赁结束本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
机械租赁合同
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
1、工程地点:生态城项目部工地现场。
2、用途:根据施工现场作业要求。
1、日立—5型挖掘机一台。
2、进场时间:20年3月11日。
乙方为租赁机械配备操作手,并保证满足甲方施工进度要求,操作人员工资由乙方承担,甲方可安排操作人员的住宿,操作人员可在甲方员工食堂就餐,就餐费用按照甲方职工标准收取。
自20年3月11日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束,具体时间由甲方按照施工进度情况确定,期满后合同终止。
1、租金按玖拾元/小时计算(燃油费甲方承担、其他费用乙方自理)。
2、甲方承担单程拖运费肆佰元整。
3、租赁单价为固定单价,不因市场因素变化而调整。
4、机械租赁费每月30日结算一次,每次支付当月发生租赁费的60%,余额在机械退场后一个月后结清,乙方每次收到租赁费时提供同等金额的正式发票,否则甲方可拒绝付款。
1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容,乙方应服从甲方的安排,若乙方不服从甲方的工作安排,甲方有权单方解除本租赁协议并扣除已发生的租赁费的50%作为违约金。
2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度,若因乙方违规操作发生事故,乙方应承担事故后果及损失,甲方有权解除本租赁协议。
3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记,甲乙双方必须每天核对机械使用时间,经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的依据。
1、乙方应妥善保管和使用机械设备,因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作,使其保持良好状态以保证甲方正常施工,保养发生的费用乙方自行承担。
3、乙方遵守甲方的各项规章制度,并负责办理机械及司机的一切保险,费用由乙方自行承担。
4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。
5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪,记录工作时间,每天与甲方核对。
6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间,如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。
1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥,对于不服从甲方指挥的,甲方有权进行每次100—200元以上的罚款。
2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务,影响甲方正常施工,甲方可拒绝支付租赁费。
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交天津铁路运输法院诉讼解决。
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。
承租方(甲方):出租方(乙方)
联系方式:联系方式:
年月日年月日
机械租赁合同
承租人:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确双方的权利和义务,经双方协商一致。
1.项目地点:生态城项目部施工现场。
2.用途:根据施工现场的作业要求。
1.一台日立5挖掘机。
2.参赛时间:20xx年3月11日。
乙方应为租赁机械提供操作人员,并保证满足甲方的施工进度要求,操作人员的工资由乙方承担,甲方可安排操作人员住宿,操作人员可在甲方员工食堂用餐,餐费按甲方员工标准收取。
从20xx年3月11日至甲方施工现场挖掘机工作结束,具体时间由甲方根据施工进度确定,合同到期终止。
1.租金按90元/小时计算(燃料费由甲方承担,其他费用由乙方承担)。
2.甲方承担单程拖车费400元整。
3.租赁单价为固定单价,不因市场因素变化而调整。
4.机械租赁费每月30日结算一次,每次支付当月租金的60%,余额在机械退出后一个月结算。乙方应在每次收到租赁费时提供相同金额的正式发票,否则甲方可拒绝支付。
1.甲方有权根据工程建设的需要安排乙方完成工作,乙方应服从甲方的安排。如果乙方不服从甲方的工作安排,甲方有权单方面终止本租赁协议,并扣除50%的租金作为违约金。
2.乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产和文明施工制度。如因乙方非法经营发生事故,由乙方承担事故后果和损失,甲方有权终止本租赁协议。
3.甲方授权现场负责人员登记机器的工作时间。双方必须每天检查机器的工作时间,双方确认的工作时间应作为计算租赁费的依据。
1.乙方应妥善保管和使用机器设备。因保管不善造成的损坏或损失,以及驾驶员操作不当给甲方造成的损失,乙方应承担赔偿责任。
2.乙方负责租赁期内机器的日常维护,以保持机器的良好状态,保证甲方的正常施工,维护费用由乙方承担。
3.乙方应遵守甲方的规章制度,负责为机械和司机办理一切保险,费用由乙方承担..
4.乙方必须免费提供工艺设备的安全检验证书和操作人员的操作资格证明。
5.乙方应授权专人在施工现场跟踪机械施工质量,记录工作时间,并每天与甲方核对。
6.乙方操作人员不得谎报机械工作时间。如发现,甲方有权扣除当月的机械租赁费,并单方面终止本租赁协议。
1.乙方司机必须服从甲方工作人员的调度指挥,甲方有权对不服从甲方指挥者处以每次xx0~200元的罚款。
2.如乙方未能及时履行机械设备的维修义务,影响甲方正常施工,甲方可拒绝支付租赁费。
因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决;协商不成的,提交天津铁路运输法院诉讼。
1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2.本合同一式三份,甲方两份,乙方一份..
3.乙方应向甲方提交身份证复印件、有效联系方式等法律证据..
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方工程机械租赁合同
出租方(简称甲方):
承租方(简称乙方):
根据乙方工程施工需要,甲方租给乙方壹台型机,经甲、乙双方协商同意,就责、权、利达成一下协议:
一、租用时间:____年____月____日起至____年____月____日止。
二、机械租赁采用制,每租金为____元(大写),工作所超出的时间另外计算。工作时间必须采用电脑计时器计时。
三、机械进场后,机械良好的情况下,乙方因工作安排不当,或过多的雨水及其他事项,机械没有做够月租所定的总时间,由乙方补偿月租所定的总金额。
四、机械进、出、场时,因路面损坏或当地收过路费,及乙方所欠当地一切费用等原因,被当地群众扣留机械所造成的一切经济损失,均由乙方全部承担责任。
五、租赁方式:配单驾驶员,240小时包月,月租____元,不足240小时,按月租支付,超出240小时,按元/小时支付;配双驾驶员,278小时包月,月租____元,不足278小时,按月租支付,超出278小时,按____元/小时支付。甲方负责免费提供挖机的燃油及驾驶员的食宿。乙方负责机手工资及挖机的正常维护费用。机械每月正常保养为3天,超出3天,按月租比例从乙方的租金中扣除。如果甲方机械出现故障需要维修保养,乙方必须支持配合。
六、机械进出场费:机械在乙方工地工作三个月之内,乙方支付双边进出场费____元(大写____元),工作超过三个月机械设备租赁合同(含三个月)由乙方支付单边进出场费____(大写____元)。开票税金由乙方承担。
七、付款方式:机械进出场前由乙方预付租金____元(大写____元),干到预付租金完,由乙方再支付,以此类推,每月必须结清账。
八、乙方不得以任何理由拖延或推迟付款,否则甲方有权强行停机或退场,由于拖欠租金而停机造成的损失由乙方全部负责。如发生经济纠纷必须在甲方所在地法院进行调解或起诉。
九、机械停放时,乙方必须派专人看管,如机械有被盗、零配件掉失或他人的损失,乙方必须负责一切后果及赔偿直或间接接损失。
十、甲方驾驶员在绝对安全的情况下,必须服从乙方施工管理人员的安全施工指挥和安排(包括夜班加班)。如在开挖工作时,在没有明显标志提示下,损坏地下的电缆、天然气管、水管等地下埋藏物,方不承担任何责任及经济损失。在工地上因乙方施工爆破给甲方机械或机手造成损失,由乙方全部承担负责。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,本合同自双方签字之日起生效。
以上未尽事宜,经双方共同协商解决。
甲方代表:乙方代表:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
____年____月____日。
联系电话:联系电话:
身份证号:身份证号:
____年____月____日____年____月____日。
机械租赁合同
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
1、混凝土泵车
规格型号:56米,数量:__辆,租金:________万/月/台
车辆要求:购买时间20__年,操作人工:________名
2、混凝土拖泵
规格型号:60c,数量:__台,租金:________元∕月/台
车辆要求:购买时间20__年,操作人员:________名
3、混凝土搅拌车
规格型号:12立方/台,数量4辆,租金:________元∕月/台
车辆要求:购买时间20__年,操作人员:________名/辆
所有机械必须保证每月27天的正常工作时间,3天维修检查时间,若维修时间每超一天,则租金扣一天(按27天计算)。
1、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。
2、乙方负责配备车辆驾驶员,并承担相应工资、生活费用等其它费用。
3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全,由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为甲方赔偿)。
4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。
5、甲方负责租赁车辆的主油供应,并且承担操作员的住宿。
6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排,甲方必须保证提供车辆安全施工条件。
7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。
1、租赁期限:租期____年,从车辆进场签收开始计算租金。(车辆进场时间为:____日)。
2、结算方式:每月底双方进行租金结算,次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内,甲方一次性支付给乙方。
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
甲方(公章):________
乙方(公章):________
法定代表人(签字):________
法定代表人(签字):________
20__年__月__日
20__年__月__日
机械租赁合同
出租方(甲方):
承租方(乙方):
甲乙双方按《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等互利的原则,经友好协商签订本合同。
1、设备租赁期限:乙方根据工作实际临时租赁。
2、租金计算:
本设备按月计租金,租赁价格为每月元。(不含加油费及修理费)税金:租赁价含税费。
3、支付方式:按月结算。
1、租赁设备经乙方承租后由乙方指挥使用,甲方租赁设备必须无条件服从乙方的现场管理。
2、租赁设备的保养维修费用由甲方自行负责,因甲方设备故障造成的误时由甲方自行承担,租赁时间相应扣除。
3、租赁设备的燃油由乙方统一安排、租赁设备操作手人工工资等由甲方自行承担。
1、为乙方提供性能良好的设备,各类安全防护装置齐全。
2、每台设备上必须配备一名具有机械操作证、水平熟练的操作机手,严禁派遣学员、学徒上机。一旦发现,乙方有权以200元/次作为处罚在租赁费用结算时扣除。
3、甲方设备根据乙方的指令进场后,必须无条件服从乙方管理人员的调度、指挥。遵守乙方的管理制度及机械安全操作规程。若甲方操作机手不服从乙方管理人员的指挥,违章操作,乙方有权利要求甲方临时更换租赁设备或终止本合同,并由甲方承担因此造成的一切损失(包含第三方损失)。
1、乙方负责租赁期间甲方租赁设备的停放位置,甲方需听从乙方安排。
2、乙方在租赁设备使用完毕后,不得无故滞留甲方设备。
3、乙方应及时支付甲方租赁费用。
有关合同的一切争议根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定友好协商解决,解决未果,双方约定向当地人民法院提出诉讼。
本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。租赁结束本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
土方机械设备租赁合同
承租方:(以下简称甲方)。
出租方:(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》规定,结合施工生产实际需要,承租方就租用出租方的临工50型装载机设备等有关事宜,经过充分协商,双方一致同意,达成协议如下:
一、乙方将自有设备:临工50型装载机用于甲方红河油田油管修保厂建设工程的施工使用,厂内土方倒运。租用设备采用人机一体的方式,即乙方自行配备操作人员,该操作人员劳动报酬及全部社会保险费用由乙方自行承担。租用设备操作人员食宿由甲方统一安排,费用乙方自理。
二、租用时间:租赁期限自以实际现场负责人开具出工单据为准至甲方停止使用。
三、设备质量及风险。
乙方保证出租设备性能完好,并自己承担出租设备全部责任风险。
四、租赁设备价格:
临工50型装载机土方倒运租赁期间设备的过路桥费、维修费、油费、及设备上的其他一切费用由乙方承担。
五、甲方权利义务。
1.有责任合理使用租赁设备;。
3.有权辞退不服从工作安排、不能完成工作任务的租赁设备操作人员。
六、乙方权利义务。
1.乙方必须采用有资质的人员上岗,并购买保险。设备操作人员身体健康、技术熟练,能完成工作任务,施工期间,乙方失误操作事故由乙方负责。
2.租赁设备须服从甲方统一调配,能满足甲方施工需要;。
3.负责租赁设备日常维修、保养,保证租赁车辆技术状况良好;。
4.遵守甲方施工现场的各项规章制度、安全生产规定、hse管理要求;。
5.由于乙方原因造成的各种事故损失,全部均由乙方自己承担;。
6.乙方负责自己配备租赁设备操作人员的日常管理。
7.乙方提供必要的租赁设备正常维护、保养时间但不得耽误甲方施工;。
七、结算与支付方式:
以甲方现场负责人签写的工作清单为最终的结算依据。到甲方财务进行结算,通过银行转账的方式进行支付。
八、违约责任。
违反本协议约定,有下例情况之一的,守约方有权要求违约方承担违约责任即支付违约金并且赔偿损失,或提前终止本协议。
1.乙方擅自将租赁设备调回的,应按误工天数的双倍租金额支付违约金。
2.因乙方原因造成租赁设备不能正常使用或乙方无力完成所承担的工作,造成工期延误的,按损失额赔偿甲方经济损失。
3.乙方违反甲方规章制度、安全生产规定、hse管理要求造成责任事故,按损失额赔偿甲方经济损失。并承担全部责任。
4.甲方拖欠乙方设备租赁费用,按应付租赁费支付乙方违约金额.
九、发生以下情况,无法继续施工,可提前终止或解除本合同:
1.发生不可以抗力情况。
2.政府有关部门、建设单位(业主)要求停工的。
十、其它约定事项:
租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前通知对方,经双方协商后签订终止合同书,在终止合同书签订前,本合同仍有效。
如果因为乙方自身原因,造成甲方经济损失的,甲方有权留置乙方车辆等财产,直到获得赔偿。
如因业主与甲方合同终止合同时,乙方的经济损失甲方不予补偿。
十一、争议解决方式:
双方如因本合同履行发生争议,经过协商无法解决,双方同意将争议提交合同签定地仲裁委员会仲裁或提交人民法院解决。
十二、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲方执一份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方机械设备租赁合同
根据《^v^合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。
1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。
2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。
3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。
实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿插进行施工。
工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。
待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。
1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。
2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。
发包人(盖章):____________承包人(盖章):____________。
代表人:____________代表人:____________。
日期:____________日期:____________
电话:____________电话:____________。
机械租赁合同
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
桩基、基坑支护、人防、基建工程。
设备名称:挖掘机4台、柴油桩棰4台、空压机2台、混凝土搅拌桩机3台、架管、扣件等。
随机人员(人数):10人
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
1、提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
1、为甲方机手提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
1、租赁期间:自20xx年10月15日至20xx年12月31日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,场和反程运费押金贰拾万元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。
3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担,伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。
7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
甲方(签章): 乙方(签章):
20xx年10月15日
机械租赁合同
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况:
二、设备的.所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
三、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自_____月___日起,开始计算租金。乙方须缴纳________元押金,租赁结束,乙方将设备完好交给甲方后,办理退租手续,甲方将押金退还给乙方(如车辆有损坏则从押金中扣除)。
2、结算方式:设备租赁费按日计算,每日租赁费为______元。
3、乙方在营运过程中,发生的一切费用由乙方承担,如:修车、车体保养等。
4、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
四、租赁期间,租赁车辆造成的一切事故、经济纠纷等均由乙方承担,甲方不负任何责任。
五、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
六、本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
机械租赁合同
出租方:(以下简称甲方)。
承租方:(以下简称乙方)。
依据《合同法》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格。
设备租赁期限为即自20年月日至20年6。
第三条租金及进出场费。
设备租赁价格:;进出场费元,由承租方支付,租期超出3个月,承租方与出租方各承担一半。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目:
2.工作内容:
3.施工地点:
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式:本设备的租赁由甲方配备操作人员,人员工资包含在租金内。操作人员负责设备的操作和维护保养工作。2.租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方,乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
3.未经甲方同意,乙方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由乙方承担。
第六条技术安全要求:甲方要配备具有真实有效操作证的人员进行设备操作,到场的设备必须保证有检验合格证并真实有效,保证设备的安全。
第七条双方义务和责任。
1.甲方的义务和责任:密切配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排,但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求,如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的一切损失由甲方承担。
2.乙方的义务和责任:严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
3.如遇不可抗力因素造成的损失由双方协商解决。
第八条争议的处理:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的依法向当地法院起诉。
第九条其他约定事项:本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。
第十条合同效力:本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效。有效期至设备使用结束出场后。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。(本页无正文)。
出租方(盖单位章):承租方(盖单位章):法定代表人或法定代表人或。
其授权代表人(签字):其授权代表人(签字):
签订日期:
签订日期:
机械租赁合同
甲方为中国福利彩票____________________号站业主,现将彩票机租给乙方,出租内容如下:
(1)甲方租给乙方__________,乙方只有使用权,在租用期间不得转卖和转借,租用期间不得利用彩票机做任何违法行为。
(2)在使用期间__________正常使用损坏的,甲方负责,如果使用不当或遇到外界暴力损坏或丢失由乙方负全责。
(1)甲方租给乙方后,房租和所有费用由乙方负责,甲方不管。
(2)__________的8%中的3%由甲方收取,_____的8%中的5%由乙方收取,每______月结算点钱。
(3)从_______年_____月_____日到______年_____月_____日为租用期间,时间为______年,在这______年中乙方如果超出三天不营业或长时间停业,乙方要以每天_______元的金额赔偿甲方。
(4)为了避免乙方弄坏机器或停业给甲方造成的损失,甲方先收取乙方________元的抵押金,_______年后如果没有任何事情,甲方将还给乙方_______元的抵押金。
甲方:____________________
身份证号:_______________
甲方联系电话:__________
乙方:____________________
身份证号:_______________
乙方联系电话:_______________
签定日期______年______月______日
机械租赁合同
甲方: (承租方)
乙方: (出租方)
为了国家建设,根据工程需要,明确双方的权利的义务,经双方协商后签定如下租赁承包协议:
一、甲方租赁乙方。
二、付款方式及工作时间:
1、付款方式:月结;
2、在租赁期间内,甲方未征得乙方同意,不得擅自在所租设备上增加或拆除任何零部件,起租日期以现场签证为准。
三、甲方双方责任
1、乙方机械进入甲方工地,共同负责机械的安全,保证工程完工后机械人员安全离场。
2、施工工地如甲方属于证照不健全、出现电缆、光缆、水道、军事设施等影响施工,导致乙方机械人员被有关部门扣留甲方负责。
3、如果出现甲方资金不能按合同付款,乙方有权停机。停机期间照算工作日,停机两天再不付款,乙方有权把机械拖走,造成的一切损失由甲方负责。
4、乙方机手应听从甲方工地人员的指挥和安排,认真工作,合理施工,不听甲方指挥人员的指挥,甲方有权解除合同,费用乙方自负,但甲方不得强行机手进行危险作业,否则乙方机手有权拒绝。
5、乙方应确保机械正常作业,圆满完成任务。
6、由于乙方机械手违章作业不当指挥造成的事故一切费用由乙方承担。
四、甲方双方发生纠纷,应在同等互利的原则下协商解决,如协商不妥,可在甲方当地仲裁委员会解决。
五、本合同未经公证处公证,但经双方签字后享有法律的同等效力。
六、本合同一式两份,双方各一份,双方签字后生效。
备注:每月修机器不得超过两天,超出部分应从包月费中扣除。
甲方签字: 乙方签字:
地址: 地址:
电话: 电话:
身份证号码: 身份证号码:
机械租赁合同
甲方(承租方):
乙方(出租方):
经甲、乙双方协商一致,特订下合同,内容如下:
一、甲方提供复印机供乙方使用,品牌为_________,型号为_________,底数为_________张。租期为________年或以上。如乙方提前退机,乙方须付甲方人工、车费及复印机损耗费_________元。
二、乙方须付机器押金_________元给甲方,作为甲方风险抵押金,租期满后甲方退回乙方押金。
三、租金计算:当月复印量在_________张内,收底金_________元,超过_________张以上的复印数按_________元/张(超出部分)。每月结算一次(以签订合同日期为结算日),如乙方不按时付款或有意拖款,甲方有权收回机器并不退回押金。
四、在出租期间,甲方必须负责机器的正常运转、维修及碳粉耗材,有问题随叫随到。乙方负责纸张,乙方不得任意拆装机器或另请他人维修。如造成机器损坏,必须由乙方承担一切维修费用。
五、甲、乙双方不得违反本合同,如违约按有关法律予以赔偿。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自付款签字之日起生效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就甲方向乙方承租设备达成如下协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
使用地点:码头街225号。
工程情况:本地块内原厂房及设备基础地坑等建筑物的清除,便于勘察及打桩。
二、承租方式及相关约定:
1、乙方所提供的机械设备进场前必须提供设备的品牌、型号、功能、购买时间等,经甲方同意后方可进场施工。
2、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,加油时间由乙方承担。
3、设备维修:乙方机手应提前作好设备的维修工作,所付的维修费用由乙方自行承担。
4、设备如有故障应及时需修理好,如在4小时内不能正常施工,乙方必须调入其他机械进行施工。