供货是指根据需求将产品或物品提供给购买者或用户的过程。为了更好地了解供货市场,以下是我们为大家准备的供货市场调研报告。
工程供货合同
现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的法律效力与日俱增,它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编精心整理的工程供货合同,希望对大家有所帮助。
甲方(供方)。
乙方(需方)。
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守:
乙方向甲方购买以下常规产品:
注:
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算。
2、以上价格不含税,
3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)。
1.质量标准:按国家有关规定标准验收。
2.尺寸要求:以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求:货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中。
本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的即人民币:元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,天内生产完工,第天内乙方需付清余款元,货从中山发出,天内到达上海。
1.交货方式:先付款再发货,一次性送至乙方指定的.上海工地。
2.交货时间:自收到定金之日起15天内货到达。
3.交货地点:
货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货,并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)。
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于2日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,2日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的产品合格!
2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;。
1.合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效率,自签字之日起生效。
甲方(签名):乙方(签名):
地址:地址:
日期:日期:
工程供货合同
需方:(甲方):
供方(乙方):。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致、达成如下协议:
一、项目名称:商品混凝土gps车辆调度系统(见附件2)。
二、项目地点:安徽省天长市北郊。
三、乙方供货产品名称:gps定位;数量:40套;价格:1960元/套(见附件1)。
四、交货及付款方式:
1.工程施工进度至合同签订之日起30日完工,工程总造价:78400元(柒万捌仟肆佰元整)。
2.付款方式:签订合同预付总造价的30%既23520元(贰万叁仟伍佰贰拾元整)。
3.工程验收合格后再付总价的60%既47040元(肆万柒仟零肆拾元整)。
4.工程总造价的10%作为质保金,一年后付清。
5.系统维护费:每台车360元/年,既14400元(壹万肆仟肆佰元整),甲方每年按时交纳。
五、乙方只承担供货、施工、及售后服务,其它事宜乙方概不负责。
六、违法责任:
1.乙方按时完工或逾期交付工程、每逾期一天,则赔偿甲方合同总价的1%。
2.甲方逾期付款,每逾期一天,赔偿乙方合同总价的1%。
七、合同争议的解决:
1.甲方双方在改造合同的过程中出现争议时,应友好协商解决。
2.甲乙双方不能协商解决的,可向甲方所在地法院提起诉讼。
八、合同效力:
1.本合同一式两伤,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
2.本合同经甲、乙双方法定代表或授权代表签字,盖章即生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)甲方代表:乙方代表:电话:电话:日期:日期:
工程管材供货合同
甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:
1、就_______________项目,乙方作为施工单位,应于_______________年_______________月_______________日之前将质量保证金人民币共计_______________元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。
5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。
6、未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
7、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方(签章):_______________。
乙方(签章):_______________。
签订地点:__________________________。
工程供货合同
甲乙双方本着互惠、公平诚实信用的原则,就甲方的音响系统工程由乙方进行电子设备供货及安装达成如下协议,双方共同遵守之。
一、工程概况:
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、工程总造价:设备造价(见附件)安装造价(见附件)总造价合计;
工程内容:乙方根据甲方所需的设备及技术要求设计、生产进行运输和安装、调试,满足甲方对本工程设备及安装系统的要求。
二、工程期限:自本合同生效后_________天内,除不可抗力所造成的原因外,乙方提供的设备和安装工程应当向甲方履行完毕。
三、设备及工程质量的标准:
满足音响舞台灯光设备和安装系统的工程设计方案中参数的各项要求。
四、验收:
1、乙方向甲方提供的音响舞台灯光设备,在进入工地或甲方的营业场所后,甲方应根据本合同附件一的内容验收并出具收据。
2、乙方在工程安装完毕后应当通知甲方验收,甲方应在接到乙方通知后,两日内组织验收,否则视为甲方已验收完毕。
五、权利与义务:
1、乙方负责提供音响舞台灯光系统及设备的技术参数;
2、甲方提供系统的安装场地并提供总电源;
3、甲方积极协调乙方与工地其他施工队伍的关系,尽量为乙方施工提供方便;
4、乙方应按设计方案的技术参数和要求,按照国家或行业标准设计供应安装;
6、乙方设备与材料进入工地应向甲方提供设备材料的设备清单。
7、在质保期内,如音响灯舞台光系统出现故障,乙方在接到甲方电话后12小时内赶往现场处理故障。
六、音响舞台灯光设备:在合同中乙方向甲方供应的全部设备在甲方未向乙方清偿完本合同第一条约定的总造价款以前,该电子设备的所有权归乙方所有,乙方在甲方欠款的份额也对其享有处置权。
七、付款方式:
1、甲方在本合同生效后即向乙方支付总价款的___%,计合同的预付款。
2、甲方在乙方工程安装调试完毕后应向乙方再支付总价款的___%计。
3、剩余总价款___%计做为质保金在安装调试完毕后一年内一次性付清。
八、本合同的附件即《音响报价单》《灯光报价单》与合同具有同等的效力。
九、违约责任:
1、如发生违约,致使本合同之目的不能实现的,违约方要赔偿损失,并向守约方支付本合同总价款10%做为违约金。
2、违约方赔偿的损失除因本合同的目的不能实现造成的损失外包括但不限于下列因追偿债权而实际发生的交通、住宿、人员工资、律师费用等。
3、如乙方所供货物与提供的供货清单不符(如品牌、型号、产地安装、调试效果等),甲方有权要求乙方进行更换。在正常使用期内,乙方保修期为壹年,长期维护。
十、争议解决:甲乙双方发生争议如不能协商解决在乙方住所在地的人民法院提起诉讼。
十一、甲、乙双方签字、盖章后本合同即产生法律效益。
十二、本合同也可以适用于甲乙双方之间电子设备供货的买卖关系。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程供货合同
根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方友好协商,本着互惠互得原则确定嘉宝莉乳胶漆工程供货关系,一致同意按下面条款签订本合同书。
第一条:工程概况。
工程名称:工程地点:涂装面积:
第二条:供货产品质量符合国家gb/t9755——20__外墙涂料技术指标,gb/t9756—20__内墙料技术指标,并对所供产品进行质量承诺。
第三条:付款方式。
甲、乙双方确定产品品种颜色后,乙方首先预付合同款总额%的定金,甲方收到定金后日内将货运输到乙方指定仓库后验收无误,付合同款总额的%货款。剩余合同总额的.作为质量保证金,于工程完工后月内一次付清。
第四条:双方责任。
1、甲方必须按合同确定的品种供货,不能用其它品质产品替代,否则因质量原因造成损失由甲方承担。
2、甲方收到乙方交付工程预付款次日起,甲方确保所需产品在内到达乙方指定仓库,路途中运输风险由甲方承担。
3、乙方应严格按合同规定付款方式付款,否则延误一天,按乙方应付额扣除违约金。
第五条:注意事项。
施工必须严格按照嘉宝莉公司的施工工艺要求进行施工作业,接受甲方工程师的技术指导和监督。任何非法和不正当施工造成质量问题,甲方不负责所造成的任何损失。
第六条:合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第七条:合同份数。
本合同一式两份,双方各执一份,合同未尽事宜,双方共同协商解决,合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
工程供货合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互惠原则,就乙方供货给甲方提供的。
一、供货产品范围:
二、使用地点:
乙方责任:
1.乙方负责为甲方提供保质保量;。
2.按甲方时间要求定期、准时、足额提供甲方所需产品;。
3.其它技术指标请详见产品包装说明。
工程供货合同
需方:(甲方):
供方(乙方):。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致、达成如下协议:
一、项目名称:商品混凝土gps车辆调度系统(见附件2)。
二、项目地点:安徽省天长市北郊。
三、乙方供货产品名称:gps定位;数量:40套;价格:1960元/套(见附件1)。
四、交货及付款方式:
1.工程施工进度至合同签订之日起30日完工,工程总造价:78400元(柒万捌仟肆佰元整)。
2.付款方式:签订合同预付总造价的30%既23520元(贰万叁仟伍佰贰拾元整)。
3.工程验收合格后再付总价的60%既47040元(肆万柒仟零肆拾元整)。
4.工程总造价的10%作为质保金,一年后付清。
5.系统维护费:每台车360元/年,既14400元(壹万肆仟肆佰元整),甲方每年按时交纳。
五、乙方只承担供货、施工、及售后服务,其它事宜乙方概不负责。
六、违法责任:
1.乙方按时完工或逾期交付工程、每逾期一天,则赔偿甲方合同总价的1%。
2.甲方逾期付款,每逾期一天,赔偿乙方合同总价的1%。
七、合同争议的解决:
1.甲方双方在改造合同的过程中出现争议时,应友好协商解决。
2.甲乙双方不能协商解决的,可向甲方所在地法院提起诉讼。
八、合同效力:
1.本合同一式两伤,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
2.本合同经甲、乙双方法定代表或授权代表签字,盖章后即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
供货工程合同
采购方(甲方):
供应方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目:
1、工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。
承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
二、系统总造价及其支付:
(一)系统总造价。
1、本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币。
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付。
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:
1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%;
2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的%。
3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的%。
三、工期:
完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。
2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、供货及安装:
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。
3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。
五、维修保养:
1、本监控系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起八小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。
2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任:
(一)甲方责任:
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按工程进度向乙方支付工程款。
3、委派为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。
5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任:
1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的%计付违约金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的%向甲方计付违约金。逾期超过日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
八、其他事宜:
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后天内付清,否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果日内不答复视为认可。
6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方:乙方:
签约代表:签约代表:
联系电话:联系电话:
地址:地址:
签约地点:签约时间:________年____月____日。
工程供货合同
买方单位:(以下简称甲方)卖方单位:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和采购文件中的合同条件,就沙尔丹洁具在供货过程中的诸多事宜达成以下合同条款,双方共同遵守。
一、材料名称、规格、数量、单价及金额。
二、合同价格的说明。
1、合同金额暂定为人民币(大写)000000000000(¥00000000000.00元)。合同单价为固定综合包干单价,包干单价包含卫生洁具各项生产成本、管理费、运输费、包装费、装卸费、保险费、利润等各种送货甲方工地交货前的一切费用,交货后的安装指导和售后服务等所需相关费用。
2、合同单价在合同执行过程不作调整。
三、质量标准和技术要求。
1、陶瓷产品执行标准和技术要求:
1.2蹲便器带沉水弯。
2、淋浴器执行标准和技术要求:
3、浴室柜执行标准和技术要求:
3.1浴室柜柜体的木家具用料应符合gb/t3324的规定;。
3.2配套产品及配套使用的材料应符合相应的国家标准或行业标准;。
3.4各种配件、连接件安装应平正、严密、端正、牢固,结合处无甭茬或松动,不得少件、漏钉、透钉;闭合部件,如门、抽屉零配件应启闭灵活。
4、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全,配落水配件、给水软管。
5、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱,花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配件齐全。包装箱外必须有品牌和型号,包装箱内必须带有合格证书、安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位臵应有擦不掉的品牌标致。
6、产品质量必须同甲方职工认定的样品一致。
四、供货时间。
1、甲方书面计划提出后15天内将计划内容到货完毕。
2、乙方不得以任何原因延期供货。
五、交货地点及方式甲方工地,下车交货。
六、结算金额。
以实际供应数量办理结算。
结算金额=实际使用数量×合同单价。
七、货款支付。
1、合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
2、每批货到场验收合格后,甲方向乙方支付该批货款总价的90%,货款付至合同总价的60%时,预付款自动转为货款,全部供货完成后结清剩余货款。
3、结算后零星增补货款一次性付清。
4、乙方按供货全额开具有效发票。
八、质量保证及异议提出期。
1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收。
2、施工期间均为产品异议提出期,施工单位指定专人代表甲方进行收货,并可对供货产品质量提出异议。
3、质量保证期为洁具验收合格后24个月。
4、在洁具的整个使用寿命中,乙方对所供洁具负维护保养责任。
5、验收合格前均为异议提出期。
九、违约责任。
1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品,否则视为乙方违约。
2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准,如经国家相关质检机构检测不合格,视为乙方违约。
3、在本合同规定工程完工前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约。
4、出现以上三条违约情况,甲方终止支付乙方已供货未付款的货款,追回已付预付款,且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。
5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约,甲方按500元/天对乙方罚款,罚款金额在货款中扣除。
十、本合同在执行过程中,若甲乙双方发生争议,双方协商解决;若协商不成,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,经双方法定代表人或委托代理人签字并盖双方合同专用章后生效。
甲方:法定代表人:委托代理人:地址:电话:传真:开户银行:账号:签订合同地点:
乙方:法定代表人:委托代理人:地址:电话:传真:开户银行:账号:
签定日期:年月日
工程供货合同
购货单位:
根据中华人民共和国民法典、建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿公正和诚实信用原则,双方就建设工程材料供货事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况。
工程名称;天津天安智空间1-4#楼及地下车库工程。
第二条:产品名称、规格型号、生产厂家、单价。
第三条:质量要求。
1、多层板模板及方木质量:模板实际厚度不得低以确保工程正常连续使用,周转10次以上,同时保证在周转期内不起皮、不开胶,如有上述情况发生供货方应无条件随时更换新的多层板,否则购货单位对不合格产品不予结帐付款,且供货单位必须承担由此给购货单位造成一切损失。
2、供货方所供应的材料必须附原生产厂家的材料合格证书、检查、试验报告及相关材料。必须符合国家或行业技术标准及建设单位,施工单位的技术质量要求、符合国家环保要求。
第四条:交货及验收办法。
1、进入施工现场的材料必须经过购货方收料员同供货方代表验收并在收料单上签字认可。
2、根据购货方要求供货方供货到施工现场指定位置、堆放整齐、按工地通知时间要求决不误时送达工地确保工程正常使用。
3、计量方式:按现场实际验收张数为准并作为结帐依据。
4、如达不到双方约定的质量要求,购货方有权不予结帐。
5、交货时间为甲方通知(书面或电话)为准,乙方保证在接到甲方通知三天内送达工地,保证不耽误工程进度。
第五条:结算办法及付款方式。
1、结算依据:按实际张数乘以合同单价结予结算。
2、付款方式:正负零付80%,余款每个月结算。工程封顶2个月内结沟。
第六条:违约责任。
1、供货方所供材料不符合国家质量标准或规范范要求,不是购货方指定的产品规格型厂家的材料以及假冒产品均属违约或欺诈。
2、供货方必须按期按量交货到合同规定的地点,供货方在接到购货方需求电话后一天内供货到施工现场,若供货方未能履行合同规定的任何重要条款,如无合理解释,购货方有权终止合同或拒收货。
第七条:解决合同纠纷的方式。
双方当事人履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决,如不能协商解决,双方当事人可选择北京市丰台区人民法院进行起诉解决。
第八条:其他约定。
1、供货方在进入施工现场运输、装卸过程中要注意安全由于供货方不听从指挥等原因造成车辆、人身事故或现场设施损坏由供货方负责赔偿。
2、供货方在运输过程中应对标的物进行覆盖,防止抛洒起高超长或扬尘污染环境,因而造成损失或有关部门罚款全部由供货方负责。
第九条:延期交负。
1、乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。
2、在履行合同过程中,未经甲方书面同意,乙方不得延误交货。
3、如乙方未经甲方书面同意而延期交货,乙方承担甲方造成的损失、违约金按合同价款5%计算。
第十条:合同的生效终止。
1、本合同双方签字盖章确认后生效。
2、本合同在完成供货工作内容后结算完毕即自行生效。
第十一条:合同份数。
本合同一式伍份,供货方一份,购货方肆份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程供货合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互惠原则,就乙方供货给甲方提供的。
一、供货产品范围:
二、使用地点:
三、乙方责任:
1.乙方负责为甲方提供保质保量;。
2.按甲方时间要求定期、准时、足额提供甲方所需产品;。
3.其它技术指标请详见产品包装说明。
四、甲方责任:
1.严格按操作程序施工,只有合理正确使用甲方可保障产品最终效果。
2.按规定交纳货款,以确保乙方按期交付货品。
五、产品订购:
付款方式:订购价格:运输方式:
六、结算方式:
现金结算,预收定金,余款。
七、合同期限:年年月日。
八、补充条款:
九、本协议自双方签字(盖章)之日起生效,本协议一式两份,甲方双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程供货合同
购货单位:
根据中华人民共和国合同法、建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿公正和诚实信用原则,双方就建设工程材料供货事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况。
工程名称;天津天安智空间1-4#楼及地下车库工程。
第二条:产品名称、规格型号、生产厂家、单价。
第三条:质量要求。
1、多层板模板及方木质量:模板实际厚度不得低以确保工程正常连续使用,周转10次以上,同时保证在周转期内不起皮、不开胶,如有上述情况发生供货方应无条件随时更换新的多层板,否则购货单位对不合格产品不予结帐付款,且供货单位必须承担由此给购货单位造成一切损失。
2、供货方所供应的材料必须附原生产厂家的材料合格证书、检查、试验报告及相关材料。必须符合国家或行业技术标准及建设单位,施工单位的技术质量要求、符合国家环保要求。
第四条:交货及验收办法。
1、进入施工现场的材料必须经过购货方收料员同供货方代表验收并在收料单上签字认可。
2、根据购货方要求供货方供货到施工现场指定位置、堆放整齐、按工地通知时间要求决不误时送达工地确保工程正常使用。
3、计量方式:按现场实际验收张数为准并作为结帐依据。
4、如达不到双方约定的质量要求,购货方有权不予结帐。
5、交货时间为甲方通知(书面或电话)为准,乙方保证在接到甲方通知三天内送达工地,保证不耽误工程进度。
第五条:结算办法及付款方式。
1、结算依据:按实际张数乘以合同单价结予结算。
2、付款方式:正负零付80%,余款每个月结算。工程封顶2个月内结沟。
第六条:违约责任。
1、供货方所供材料不符合国家质量标准或规范范要求,不是购货方指定的产品规格型厂家的材料以及假冒产品均属违约或欺诈。
2、供货方必须按期按量交货到合同规定的地点,供货方在接到购货方需求电话后一天内供货到施工现场,若供货方未能履行合同规定的任何重要条款,如无合理解释,购货方有权终止合同或拒收货。
第七条:解决合同纠纷的方式。
双方当事人履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决,如不能协商解决,双方当事人可选择北京市丰台区人民法院进行起诉解决。
第八条:其他约定。
1、供货方在进入施工现场运输、装卸过程中要注意安全由于供货方不听从指挥等原因造成车辆、人身事故或现场设施损坏由供货方负责赔偿。
2、供货方在运输过程中应对标的物进行覆盖,防止抛洒起高超长或扬尘污染环境,因而造成损失或有关部门罚款全部由供货方负责。
第九条:延期交负。
1、乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。
2、在履行合同过程中,未经甲方书面同意,乙方不得延误交货。
3、如乙方未经甲方书面同意而延期交货,乙方承担甲方造成的损失、违约金按合同价款5%计算。
第十条:合同的生效终止。
1、本合同双方签字盖章确认后生效。
2、本合同在完成供货工作内容后结算完毕即自行生效。
第十一条:合同份数。
本合同一式伍份,供货方一份,购货方肆份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。