一份有效的合同协议应包含清晰明确的条款和明确的双方意图。以下是一些经典的合同协议范文，供大家参考、借鉴和学习。
天然气民事纠纷协议书
原告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。被告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。诉讼请求：
1、要求被告人_归还向原告_三次所借的人民币_____xx元整（__xx元）。
2、要求被告人_支付原告_约定的借款利息。
3、要求被告人_承担本次诉讼形成的所有诉讼费用。风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。事实与理由：被告人_于__xx年_xx月_xx日，以急需付购房款为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金配货为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金付会为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。因被告人_丈夫_与原告_既是老亲、又是多年的朋友，所以原告_对于被告人_借款行为和信誉深信不疑。三次累计借款给被告人_xx人民币_____xx元整（__xx元）。原告_与被告人_在借款时口头约定，当原告_急需要钱的时候，提前十五天告知被告人_，被告人_将按时归还所借的钱款。原告_因经营资金紧张及归还他人借款的需要，于__xx年_xx月_xx日向被告人_提出归还所借的人民币_____xx元整（__xx元），并支付相应的利息。原告_与被告人_双方约定__xx年_xx月_xx日归还。到期后，原告_多次要求被告人_按时归还借款。被告人_均以过几天就还甚至说没钱为由，不予归还。严重违背了诚实守信的为人原则。原告_为维护自己的合法权益，请求法院支持为盼！证据和证据来源：
1、被告人_亲笔所写的借条三张。此致：__人民法院附：
1、本诉状副本一份。
2、还款告知书三份。
3、借条复印件三份原告：__xx年_xx月_xx日风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
重庆城镇天然气供用协议
合同编号：
供气方：燃气有限公司。
用气方：
签约时间：年月日。
签约地点：
供气方：重庆胜邦燃气有限公司。
法定代表人：营业执照证号：
注册地址：用气方：
法定代表人(负责人)：统一社会信用代码：
注册地址：
根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》、《重庆市天然气管理条例》等法律法规的规定，双方按安全、平稳、合理地供应和使用天然气的原则，在自愿、平等互利基础上，协商一致订立本合同，以共同遵守。
1、用气地址、性质和计划用气量。
1.1用气地址：。
1.2用气性质为：。
1.3计划用气量：立方米/日。
1.4用气设备名称和数量。
1.5在冬春季用气高峰期间或其它供气紧急状况时，根据国家天然气供应“先安全后生产，先重点后一般，先民用后工业”的原则，供气方可以根据实际情况对用气方采取必要的错峰、避峰或限(减)、停气措施，用气方应按照供气方通知予以积极配合，妥善安排生产经营活动。供气方采取错峰、避峰或限(减)、停气措施，应当通过公告或书面通知提前48小时通知用气方。
2、供气方式和质量。
2.1供气方式：供气方通过管道输送方式向用气方供气。
2.2供气质量应当符合国家质量标准。
3、价格、计量及气费结算方式。
3.1燃气价格：供气方根据用气方的用气性质，按照大足区价格行政主管部门核准的燃气价格执行，天然气元/立方米。在合同有效期内，如遇天然气价格调整时，按照大足区价格行政主管部门相关调价文件的规定执行。
3.2燃气计量表(计量交接点)。
3.2.1燃气计量器具的名称、型号规格、表号及生产厂家。
名称：
型号规格、表号：
生产厂家：
3.2.2天然气按标准体积进行计量，根据国家计量法有关规定，燃气计量器具由重庆市具有法定检定资质的计量检定机构对其计量准确性进行定期检测、认定，定期检测、认定费用由用气方承担。用气方使用的燃气计量器具检定周期为：首检，使用年限为：10年。
3.2.3燃气计量器具校验、送检以及临时替换由供气方负责，用气方应配合实施。经重庆市具有法定检定资质的计量检定机构检测、认定后，如燃气计量器具的计量误差超过规定值或因故损坏、超过使用年限等，应当更换该计量器具，费用由用气方承担。
3.2.4任何一方对计量装置提出异议时，可以向重庆市具有法定检定资质的计量检定机构申请校验。校验合格的，校验费用等由提出异议方承担，校验不合格的，校验等相关费用由用气方承担。
3.2.5双方约定抄表次数为：/月/次，抄表日期为：/;以抄表记录作为用气量和用气费用的计算依据。
3.2.6计量装置出现异常时，以故障前90日的平均用气量作为结算依据。
3.2.7其它约定：无。
3.3气款支付担保选择以下不选择种方式：
3.3.1用气方向供气方提供/银行出具的履约保函(履约保函金额为双方核准的一个月气费金额/元，见索即付。用气方不按照合同约定支付气款，供气方有权请求银行执行保函，保函期限为/(期限最短不得低于本合同期限届满后6个月)。
3.3.2用气方将其房产、车辆等可供担保财产到相关部门办理抵押登记，作为其履行缴纳气费义务的担保。该抵押登记是本合同生效的前提条件，合同生效后，每月按实际发生额在规定期限内缴纳气费。
已交抵押登记证明：/，抵押期限为：/。
3.4天然气费结算方式采取智能卡表由用户自行充费。
3.4.1气费以/为结算周期。用气方于/前自行到供气方营业网点缴纳气费或通过银行转账支付。
3.4.2气费以/为结算周期，用气方预先交纳一个月气费/元(按月计划用气量计)，在抄表后按实际用气量以预付款结算当月气费，预付款大于实际用气金额的转入下期预付款金额，预付款小于实际用气金额由用气方补足。若在结算周期结束之日，供气方未收到用气方预付的下期气款，从用气方预付气款用完之时起供气方有权中断供气，由此带来的一切后果，由用气方承担责任。
3.5在气费结算中，双方对燃气计量表的计量准确性有疑义时，均可以向重庆市具有法定检定资质的计量检定机构申请检定。检定结果符合相关标准要求的，检定费用由提出检定要求的一方全额支付;检定结果不符合相关标准要求的，检定费用则由用气方承担。在申请检定期间，用气方应先承付气费，检定结果确认后，在下次气费结算中清算差额。
4、供用气设施产权分界与维护管理。
4.1供用气设施产权分界点：计量表前球阀。
4.2位于产权分界点(不含分界点)逆天然气流向的天然气设施产权属于供气方，由供气方负责运行、维护抢修和更新改造并承担费用，用气方应给予配合。
4.3位于产权分界点(含分界点)顺天然气流向的天然气设施产权属于用气方，由用气方负责维护和管理。
4.4供气方、用气方分别承担各自产权部分天然气设施的所有损失、风险和相关责任。
4.5因用气方申请、违法用气、危及安全用气等原因需要拆改用气方天然气供气设施的，用气方承担天然气设施拆安费用。
4.6对于设置在用气方控制区域内的计量装置，如因用气方原因导致不能正常计量或有偷窃气行为的，供气方发现后，有权中断向用气方供气，并要求赔偿损失、直至追究刑事责任。
4.7其他约定：无。
5、供气方的权利和义务。
5.1依照法律、法规、规章和标准的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，用气方应当协助并在安全检查单上签字盖章确认。
5.2监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用天然气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。
5.3用气方逾期不交天然气气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取违约金。
5.4发现用气方管线、用气设备或安全管理存在违反国家、行业标准的安全隐患时，有权减、停气，直至用气方消除安全隐患为止。
5.5用气方所有的计量表损坏或不按报废规定到期更换的，经书面通知而用气方不予维修更换的，供气方可以采取中断供气直至更换合格。
5.6依照法律、法规和标准的规定，向用气方持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的天然气，指导用气方安全用气、节约用气。
5.7在营业网点公示业务流程、服务承诺、收费标准、抢修电话和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。
5.8因施工、检修和合同约定等情形，需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前48小时予以公告或者书面通知用气方，并按照国家、行业标准规定和合同约定及时恢复正常供气;因突发事件影响供气的，应当采取紧急措施并及时通知用气方。
5.9对用气方查询天然气收费、服务等事项，供气方应当自收到查询申请之日起5个工作日内予以答复。
6、用气方的权利和义务。
6.1有权要求供气方按照合同的约定供应天然气。
6.2有权对供气方收费标准、服务等事项进行查询。
6.3用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供用气设施安全检查和维护保养的有偿服务或者帮助。
6.4有义务按照合同约定交纳天然气费。
6.5严格遵守各种安全用气法律、法规、规章和标准的规定，设置用气安全管理组织机构，配备专(兼)职安全管理人员，制定安全用气、设备设施检修管理制度、操作规程，对用气设施、设备履行日常维护管理职责。
6.6用气方新(改)建、扩建输配气、燃气工程的设计、施工、安全，必须符合国家有关燃气工程标准，必须依法经供气方组织竣工验收合格后方可投入使用。
6.7严禁擅自添装、迁移和更改燃气设施，不得擅自更换、变动和破坏供气计量调压及报警切断装置，否则造成的一切损失和责任由用气方承担。如确需扩大使用范围、更换迁移燃气设施的，应当向供气方提出书面申请，办理有关手续，并按规定向供气方支付有关费用。
6.8用气方应配备后备能源设备以保证正常生产经营。
6.9有义务协助和配合供气方进行用气安全检查，接受供气方对使用范围的燃气设施检查监督。
7、违约责任。
7.1供气方的违约责任。
7.1.1供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付停气期间正常用气量燃气费百分之_十的违约金。
7.1.2供气方施工、检修供气设施未履行必要的告知义务擅自停止供气、调整供气量，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
7.2用气方的违约责任。
7.2.1用气方未按本合同约定交纳气费，自逾期之日起供气方每日按应缴气费3‰向用气方收取违约金,经供气方书面催缴之日起15日内用气方仍不缴纳气费和违约金的，供气方有权中断供气，恢复供气时由用气方承担相应恢复供气费用。
7.2.2用气方擅自改变用气性质，按实际用气性质的开始时间补交气费和3‰违约金;用气方盗用天然气，按其盗用期限、历史最高月用气量和现行气价补缴气费，并承担补缴气费10%违约金，经供气方书面催缴之日起15日内用气方仍不补交气费和违约金的，供气方有权中断供气，恢复供气时由用气方承担相应恢复供气费用。
7.2.3用气方天然气设施设备存在安全隐患危及公共财产、人身安全的，或用气方违法用气的，或用气方违反合同约定的，供气方有权中断供气，恢复供气时由用气方承担相应恢复供气费用。若由此给用气方自身或供气方及第三方造成人身损害或财产损失的，由用气方承担全部的赔偿责任。
8、免责条款。
8.1下列情况属于免责情形：
8.1.1国家和当地政府部门启动应急供气预案、气源单位发布“保民用”通知、公告等原因导致的供气量减少或停止供气的情况。
8.1.2由于气源单位突发事件等原因导致的供气量减少或停止供气的情况。
8.1.3由于不可抗力、国家政策调整、突发事件或者因第三方原因导致无法正常供、用气或者无法履行本合同其他义务的。
9、合同的变更。
9.1.在合同有效期内，任何一方可向另一方以书面形式提出变更合同条款，经双方协商一致后重新签订合同或签订补充协议予以确定。
9.2.用气方需要改变用气性质、扩大用气范围、迁移用气地点或将天然气设施权属转让(出售、赠与、继承)他人等，均应提前向供气方办理合同变更手续，供气方在收到用气方的变更申请后5个工作日内依法予以办理或答复。
10、合同的解除。
10.1有下列情形之一，解除权人可单方面提出解除合同：
10.1.1任一方丧失或有可能丧失本合同履行能力时。
10.1.2未经另一方书面同意，一方将本合同规定的全部和部分权利和义务转让给第三方。
10.1.3用气方违反本合同4.6、5.4、5.5和7.2条约定，被供气方停止供气30日以上的。
10.1.4其他符合法律规定一方有权单方解除合同的情形。
10.2合同解除后，一方当事人有权按本合同规定追究责任方的违约责任。
10.3解除合同的一方应当以书面形式通知对方，合同自通知到达对方时解除。
11、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生争议时，双方友好协商解决。协商解决不成，双方同意就本合同中的争议条款采用以下第(1)方式解决：(1)提请当地仲裁委员会仲裁;(2)向大足区人民法院提起诉讼。
12、联络方式。
供用气双方必须确定供用气管理协调部门和人员，提供有效的通讯地址和电话通讯号码，并接受发出的有关供用气的所有信息。
12.1用气方：
通讯地址：，邮编：402360。
用气管理协调人：。
用气管理联系电话：。
传真电话：无。
12.2供气方:。
通讯地址：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路70号，邮编：402360。
供气管理协调人：。
供气管理协调电话号码：。
传真：无。
13、其它约定。
13.1本合同履行过程中，因签订合同的条件(包括法律、政策、价格、合同主体等)发生变化，合同一方可提前30日书面通知对方重新签订供气合同或者补充协议。
13.2本合同一式贰份，供气人、用气人各壹份，经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并盖章之日起成立。(若有本合同3.3.2条附生效条件情形的，在符合本合同3.3.2条约定生效条件后生效。)。
13.3本合同附件无与本合同具有同等法律效力。
供气人(盖章)：用气人(盖章)：
法人或委托代理人(签字)：法人或委托代理人(签字)：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日。
天然气承包协议书
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》相关法律，法规及终身负责制遵循公平自愿的原则，依据甲方与湖北江汉良机石化集团南阳天然气利用工程项目部，所签订天然气工程安装施工合同，经双方共同商定，订立协议条款，以至共同遵守。
一、工程名称：天然气利用入户安装。
二、工程地址：河南南阳境内。
三、施工内容：根据施工图纸和甲方要求施工，外立管，入户，表箱，挂表，油漆，管道吹扫，试压，材料装运等所有图纸及规范内容。
四、施工安全：乙方必须严格按照国家有关法律法规和行业规范施工，滑板绳和安全绳拴挂牢固并专人检查看守。施工人员要严格按照操作规范操作，因违规操作发生安全事故由乙方承担所有法律责任和经济责任，登高人员带登高证，电焊工带特种焊工证，持证上岗，工伤意外险由乙方购买，满一年时双方各承担50%，如乙方在安全，进度，质量全部符合监理要求，保险费由甲方承担。
五、甲方责任：甲方负责施工材料申报，工程报验，材料发放工作协助乙方做好技术交底工作，根据乙方上报工程量做好报验结算工作。
六、乙方责任：负责按照工程施工内容进行施工，施工所需的一切生产工具，辅材及生产工具消耗品乙方自行承担，辅材(油漆，生料带)，工程材料领取费级材料装运费由甲乙双方各承担一半，发生浪费与丢失时，责任由乙方承担，严格按照有关规范要求施工，提供专业岗位操作证，施工中所有辅助耗材及水电费用，生活费用，住房，交通费用由乙方承担。
七、工程量及结算：根据双方商定分配给乙方户，预定户，每户施工费元。结算方式：按照甲方与乙方的结算方式，每个小区施工任务完成后，根据甲方承包合同的结算方式给乙方结算85%，三个月内验收合格结算15%。
重庆城镇天然气供用协议
用气方(甲方)：
身份证号：
工作单位：
家庭电话：移动电话：
供气方(乙方)：
为了明确供气方和用气方在天然气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》等法律法规，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
第一条用气地址、种类、性质和用气量。
(一)用气地址：(甲方燃气具所在地址)供气证号：
(二)用气种类：天然气。
(三)用气性质：居民用气。
第二条供气方式。
乙方通过管道输送方式向甲方供气。
第三条供气质量。
乙方向甲方供应的燃气质量符合国家质量标准。
第四条供气价格、计量与结算依据。
(一)用气价格：乙方根据甲方的用气性质，按照政府物价部门批准的居民气价标准执行。
(二)甲方自愿选择使用的计量器具为g2.5天然气计量表。
(1)使用智能天然气气表的，甲方凭存储ic卡到乙方指定的缴费充值地点预存充值申购下月用气量，保证卡内有足够气费余额。
(2)使用机械天然气气表的，天然气费每月结算一次，甲方于每月6-20日，到乙方收费处缴费，也可以自愿采取预存充值方式支付气款。为便于核算用户年度阶梯用气计量。
(三)结算依据：供用气双方以甲方使用的本合同约定的计量器具读数为依据进行结算。
第五条燃气设施及维护管理。
(一)供、用气设施的产权以法律法规等相关法律法规的界定为准。用户气表前的设施的产权由乙方负责维护管理，甲方予以配合;用户气表分界点后的设施(含气表)由甲方负责维护管理，或者有偿委托乙方维护管理。
(二)乙方向甲方提供并初次安装的用户气表，如出现非人为损坏的质量问题，自安装之日起一年内由乙方免费维修或更换。
(三)甲方使用的燃气器具应与天然气相适配，应具有国家安全规定的检验合格证，须由具有燃气器具安装、维修资格的单位和持有燃气器具安装、维修上岗证的人员安装。经乙方验收合格后，方可使用。甲方擅自安装或使用不合格的燃气器具，造成的全部损失和责任均由甲方自行承担。
(四)乙方需定期对甲方的燃气计量表出口后的用气设施以及燃气器具的安装、使用情况进行安全检查和安全用气的技术指导。
第六条安全用气责任。
(一)甲方应对室内天然气设施及天然气燃烧器具进行日常检查，禁止实施下列行为：
1.操作公用天然气阀门;。
2.将天然气管道作为负重支架或接地引线;。
4.擅自改动室内的天然气管线、阀门、计量表等设施，或包封天然气管线;。
5.法律、法规规定的其他危害供用气安全的行为。
(二)1.甲方发现室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气等故障或其他不安全隐患时，应及时向乙方报修。乙方应提供24小时报修值守服务;接到甲方关于室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气报修时，乙方应不迟于甲方报修后24小时上门检查，其中对天然气泄漏的报修要立即安排人员上门核查、检修。
2.乙方应采取多种方式开展经常性天然气安全使用宣传，指导甲方安全使用天然气。
3.甲方应了解天然气安全使用常识，配合乙方实施安全巡检作业，并及时整改安全隐患，更换超过使用年限的天然气燃烧器具、连接管等设施设备。
4.甲方对外出租、出借房屋时，应保证所提供的天然气设施和天然气燃烧器具符合安全要求，告知房屋使用人安全使用天然气的注意事项、本合同有关内容并应配合乙方的安全巡检作业。
第七条甲方的权利和义务。
(一)除因上游气源供应方调控致使乙方供气不足以及不可抗力因素外，甲方有监督乙方向甲方提供平稳合格天然气的权利。
(二)若对计量存在疑议，有权要求按照国家现行规定，对天然气计量器具进行校检。经检定不符合标准的，检定费用由乙方承担;符合标准的，检定费用由甲方承担。在申请检定期间，甲方仍应按时足额缴纳天然气费，检定结果确认后，双方再根据检定结果退还或补缴错误计收部分的燃气费。
(三)在使用中若发现供气故障，有权向乙方咨询。
(四)甲方所属产权的燃气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求乙方提供用气设施安全检查和维护保养的服务。因此所造成的包括但不限于检查和维护的所有费用，由甲方承担。
(五)甲方有权就燃气收费、服务等事项向乙方进行查询，乙方应当自收到查询申请之日起3个工作日内予以答复。
(六)甲方的天然气设施、用气设备及安全设施必须满足国家规范要求，并负责其日常自查维护，确保功能完好。
(七)甲方有义务按照实际使用的气量、范围和性质按时足额缴纳天然气费，如逾期未缴纳气费应按约定支付气费并承担违约金。
(八)甲方变更户主，应在一个月内与变更后的新户主一同到乙方办理过户手续，变更、解除或重新签订供气合同;甲方暂停用气两个月(含两个月)以上的，应在停气前三日内到乙方办理相关手续，由乙方采取相应的安全保障措施。
(九)甲方不得采用包括但不限于不正当手段用气、擅自改变用气性质、范围或转供天然气、拒绝乙方持证工作人员进户抄表或检查用气安全、擅自安装、改装、迁移、拆除天然气设施或器具及改变天然气设施原始安装状态或损坏天然气设施、偷盗天然气、违法拆、修气表等违反天然气用气管理和安全使用规定的行为。
(十)发现天然气泄漏或由天然气引起的中毒、火灾、爆炸等事故，有义务及时通知乙方和消防等相关部门，未通知或通知不及时，由此造成的损失，由甲方自行承担。
(十一)有义务配合乙方在管网上进行接管、碰口接气等施工作业和经批准的天然气新建、改建、扩建工程项目的施工安装。
(十二)应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策。使用天然气前应当仔细阅读天然气合同、天然气安全使用宣传资料和用气设备使用说明书，加强安全管理，熟知安全用气常识，并按照本合同约定正确使用天然气，在甲方自有产权范围内发生的一切燃气安全事故，由甲方承担责任。
第八条乙方的权利和义务。
(一)有监督甲方用气的权利和职责。当发现甲方违反天然气使用及安全管理规定时，乙方可依照相关法规、技术标准和政策，要求甲方停止违法违规行为、限期整改、赔偿损失、加收违约金，对不接受处理、情节严重的可暂停供气。
(二)甲方逾期不缴天然气费，乙方有权从逾期之日起向甲方按日收取所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额。自逾期之日起三十日内仍不缴纳天然气费的，乙方可以对其暂停供气。
(三)甲方连续三个月未用气，且未办理暂停用气手续，经乙方书面通知五日内仍不办理相关手续的，乙方有权暂停供气。
(四)乙方应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策，向甲方提供符合合同约定的数量、质量和使用范围的天然气，无正当理由不得停止供气。
(五)乙方需严格执行国家天然气价格政策。
(六)依照法律、法规和相关规定，定期对乙方责任范围内的供气设施和安全管理措施进行检查、维护，确保安全平稳供气。
(七)供气设施计划检修，应提前24小时告知甲方;因临时检修、法定限制用气等原因，需要中断供气时，应提前通过当地媒体或者其它方式通知甲方。因不可抗力原因中断供气时，乙方应迅速抢修，并及时告知。
(八)因国家政策调控导致上游(气矿)供气量不足，乙方有义务协调上游增加供气量但不承担违约责任。
(九)乙方应在所属的营业场所公开业务流程、服务项目、收费标准，公开服务受理及报修投诉电话。
用气方(甲方)：
身份证号：
工作单位：
家庭电话：移动电话：
供气方(乙方)：
为了明确供气方和用气方在天然气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》等法律法规，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
第一条用气地址、种类、性质和用气量。
(一)用气地址：(甲方燃气具所在地址)供气证号：
(二)用气种类：天然气。
(三)用气性质：居民用气。
第二条供气方式。
乙方通过管道输送方式向甲方供气。
第三条供气质量。
乙方向甲方供应的燃气质量符合国家质量标准。
第四条供气价格、计量与结算依据。
(一)用气价格：乙方根据甲方的用气性质，按照政府物价部门批准的居民气价标准执行。
(二)甲方自愿选择使用的计量器具为g2.5天然气计量表。
(1)使用智能天然气气表的，甲方凭存储ic卡到乙方指定的缴费充值地点预存充值申购下月用气量，保证卡内有足够气费余额。
(2)使用机械天然气气表的，天然气费每月结算一次，甲方于每月6-20日，到乙方收费处缴费，也可以自愿采取预存充值方式支付气款。为便于核算用户年度阶梯用气计量。
(三)结算依据：供用气双方以甲方使用的本合同约定的计量器具读数为依据进行结算。
第五条燃气设施及维护管理。
(一)供、用气设施的产权以法律法规等相关法律法规的界定为准。用户气表前的设施的产权由乙方负责维护管理，甲方予以配合;用户气表分界点后的设施(含气表)由甲方负责维护管理，或者有偿委托乙方维护管理。
(二)乙方向甲方提供并初次安装的用户气表，如出现非人为损坏的质量问题，自安装之日起一年内由乙方免费维修或更换。
(三)甲方使用的燃气器具应与天然气相适配，应具有国家安全规定的检验合格证，须由具有燃气器具安装、维修资格的单位和持有燃气器具安装、维修上岗证的人员安装。经乙方验收合格后，方可使用。甲方擅自安装或使用不合格的燃气器具，造成的全部损失和责任均由甲方自行承担。
(四)乙方需定期对甲方的燃气计量表出口后的用气设施以及燃气器具的安装、使用情况进行安全检查和安全用气的技术指导。
第六条安全用气责任。
(一)甲方应对室内天然气设施及天然气燃烧器具进行日常检查，禁止实施下列行为：
1.操作公用天然气阀门;。
2.将天然气管道作为负重支架或接地引线;。
4.擅自改动室内的天然气管线、阀门、计量表等设施，或包封天然气管线;。
5.法律、法规规定的其他危害供用气安全的行为。
(二)1.甲方发现室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气等故障或其他不安全隐患时，应及时向乙方报修。乙方应提供24小时报修值守服务;接到甲方关于室内天然气设施异常、天然气泄漏、意外停气报修时，乙方应不迟于甲方报修后24小时上门检查，其中对天然气泄漏的报修要立即安排人员上门核查、检修。
2.乙方应采取多种方式开展经常性天然气安全使用宣传，指导甲方安全使用天然气。
3.甲方应了解天然气安全使用常识，配合乙方实施安全巡检作业，并及时整改安全隐患，更换超过使用年限的天然气燃烧器具、连接管等设施设备。
4.甲方对外出租、出借房屋时，应保证所提供的天然气设施和天然气燃烧器具符合安全要求，告知房屋使用人安全使用天然气的注意事项、本合同有关内容并应配合乙方的安全巡检作业。
第七条甲方的权利和义务。
(一)除因上游气源供应方调控致使乙方供气不足以及不可抗力因素外，甲方有监督乙方向甲方提供平稳合格天然气的权利。
(二)若对计量存在疑议，有权要求按照国家现行规定，对天然气计量器具进行校检。经检定不符合标准的，检定费用由乙方承担;符合标准的，检定费用由甲方承担。在申请检定期间，甲方仍应按时足额缴纳天然气费，检定结果确认后，双方再根据检定结果退还或补缴错误计收部分的燃气费。
(三)在使用中若发现供气故障，有权向乙方咨询。
(四)甲方所属产权的燃气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求乙方提供用气设施安全检查和维护保养的服务。因此所造成的包括但不限于检查和维护的所有费用，由甲方承担。
(五)甲方有权就燃气收费、服务等事项向乙方进行查询，乙方应当自收到查询申请之日起3个工作日内予以答复。
(六)甲方的天然气设施、用气设备及安全设施必须满足国家规范要求，并负责其日常自查维护，确保功能完好。
(七)甲方有义务按照实际使用的气量、范围和性质按时足额缴纳天然气费，如逾期未缴纳气费应按约定支付气费并承担违约金。
(八)甲方变更户主，应在一个月内与变更后的新户主一同到乙方办理过户手续，变更、解除或重新签订供气合同;甲方暂停用气两个月(含两个月)以上的，应在停气前三日内到乙方办理相关手续，由乙方采取相应的安全保障措施。
(九)甲方不得采用包括但不限于不正当手段用气、擅自改变用气性质、范围或转供天然气、拒绝乙方持证工作人员进户抄表或检查用气安全、擅自安装、改装、迁移、拆除天然气设施或器具及改变天然气设施原始安装状态或损坏天然气设施、偷盗天然气、违法拆、修气表等违反天然气用气管理和安全使用规定的行为。
(十)发现天然气泄漏或由天然气引起的中毒、火灾、爆炸等事故，有义务及时通知乙方和消防等相关部门，未通知或通知不及时，由此造成的损失，由甲方自行承担。
(十一)有义务配合乙方在管网上进行接管、碰口接气等施工作业和经批准的天然气新建、改建、扩建工程项目的施工安装。
(十二)应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策。使用天然气前应当仔细阅读天然气合同、天然气安全使用宣传资料和用气设备使用说明书，加强安全管理，熟知安全用气常识，并按照本合同约定正确使用天然气，在甲方自有产权范围内发生的一切燃气安全事故，由甲方承担责任。
第八条乙方的权利和义务。
(一)有监督甲方用气的权利和职责。当发现甲方违反天然气使用及安全管理规定时，乙方可依照相关法规、技术标准和政策，要求甲方停止违法违规行为、限期整改、赔偿损失、加收违约金，对不接受处理、情节严重的可暂停供气。
(二)甲方逾期不缴天然气费，乙方有权从逾期之日起向甲方按日收取所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额。自逾期之日起三十日内仍不缴纳天然气费的，乙方可以对其暂停供气。
(三)甲方连续三个月未用气，且未办理暂停用气手续，经乙方书面通知五日内仍不办理相关手续的，乙方有权暂停供气。
(四)乙方应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策，向甲方提供符合合同约定的数量、质量和使用范围的天然气，无正当理由不得停止供气。
(五)乙方需严格执行国家天然气价格政策。
(六)依照法律、法规和相关规定，定期对乙方责任范围内的供气设施和安全管理措施进行检查、维护，确保安全平稳供气。
(七)供气设施计划检修，应提前24小时告知甲方;因临时检修、法定限制用气等原因，需要中断供气时，应提前通过当地媒体或者其它方式通知甲方。因不可抗力原因中断供气时，乙方应迅速抢修，并及时告知。
(八)因国家政策调控导致上游(气矿)供气量不足，乙方有义务协调上游增加供气量但不承担违约责任。
(九)乙方应在所属的营业场所公开业务流程、服务项目、收费标准，公开服务受理及报修投诉电话。
(十)应设立专门服务电话受理甲方气费查询、咨询等。并应24小时接受甲方的报修，接到报修后，根据实际情况按照相应的应急抢险预案派人到现场处置。
(十一)乙方工作人员应当持工作证进户安全检查、抄表，并准确抄验气表读数，如错抄、漏抄气量、或气量计算有误，应当于发现后三个工作日内予以纠正。甲方对用气量及气费有异议时，有权向乙方申请复核。
(十二)应向甲方宣传安全用气知识，提供安全用气咨询和指导服务。
第九条违约责任。
(一)甲方因擅自拆改室内天然气设施、使用不符合安全要求的天然气燃烧器具、拒绝乙方入户安全检查、拒绝乙方提出的安全隐患整改建议等行为，经乙方制止无效或甲方拒不整改的，乙方可暂停对甲方供气;如导致发生天然气安全事故，给自身、其他用气人、乙方或公共利益造成损失的，除承担自身损失外，甲方还应承担全部赔偿责任。
(二)甲方未按时缴纳气费的，从逾期之日起，按日支付所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额;超过缴费日期三十日乙方的，乙方有权对甲方暂停甲方供气;当甲方缴齐气费和违约金后，乙方及时恢复供气。
(三)甲方未按照合同约定使用天然气，给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。拒不赔偿的，乙方有权暂停供气;情节严重的或造成重大损失的，乙方有权终止合同。
(四)甲方违反合同约定，私自改变用气性质、范围使用天然气，除补缴气费差价、拆除违规设施外，甲方须向乙方另行申办改变用气性质、范围使用天然气入户手续，情节严重的或造成重大损失的，乙方有权停止供气并解除合同。
(五)拒绝、阻挠乙方对天然气设施进行安全检查、维护和抢修，拒绝在安全检查及隐患整改告知书上签字以及拒绝整改的，由此产生的所有后果由甲方承担全部责任。乙方书面告知甲方安全隐患而甲方未整改的，由甲方承担全部责任。
(六)供气设施发生运行事故，因乙方原因给甲方造成直接经济损失的，乙方应当承担赔偿责任，但因甲方自身过错造成的除外。
第十条争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过行业主管部门或工商部门调解解决。协商或者调解不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。合同未尽事宜，按国家法律、法规和规章办理，双方也可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
附：天然气有限公司服务电话。
缴费服务(查询)热线：
维修抢险电话：
用户投诉电话：
甲方(签字)：乙方(签章)：
证件类型及号码：法定代表或授权代理人：
地址：地址：
日期：年月日日期：年月日
(十)应设立专门服务电话受理甲方气费查询、咨询等。并应24小时接受甲方的报修，接到报修后，根据实际情况按照相应的应急抢险预案派人到现场处置。
(十一)乙方工作人员应当持工作证进户安全检查、抄表，并准确抄验气表读数，如错抄、漏抄气量、或气量计算有误，应当于发现后三个工作日内予以纠正。甲方对用气量及气费有异议时，有权向乙方申请复核。
(十二)应向甲方宣传安全用气知识，提供安全用气咨询和指导服务。
第九条违约责任。
(一)甲方因擅自拆改室内天然气设施、使用不符合安全要求的天然气燃烧器具、拒绝乙方入户安全检查、拒绝乙方提出的安全隐患整改建议等行为，经乙方制止无效或甲方拒不整改的，乙方可暂停对甲方供气;如导致发生天然气安全事故，给自身、其他用气人、乙方或公共利益造成损失的，除承担自身损失外，甲方还应承担全部赔偿责任。
(二)甲方未按时缴纳气费的，从逾期之日起，按日支付所欠气费3‰的违约金，每次收取的违约金最高不得超过当次所欠气费总额;超过缴费日期三十日乙方的，乙方有权对甲方暂停甲方供气;当甲方缴齐气费和违约金后，乙方及时恢复供气。
(三)甲方未按照合同约定使用天然气，给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。拒不赔偿的，乙方有权暂停供气;情节严重的或造成重大损失的，乙方有权终止合同。
(四)甲方违反合同约定，私自改变用气性质、范围使用天然气，除补缴气费差价、拆除违规设施外，甲方须向乙方另行申办改变用气性质、范围使用天然气入户手续，情节严重的或造成重大损失的，乙方有权停止供气并解除合同。
(五)拒绝、阻挠乙方对天然气设施进行安全检查、维护和抢修，拒绝在安全检查及隐患整改告知书上签字以及拒绝整改的，由此产生的所有后果由甲方承担全部责任。乙方书面告知甲方安全隐患而甲方未整改的，由甲方承担全部责任。
(六)供气设施发生运行事故，因乙方原因给甲方造成直接经济损失的，乙方应当承担赔偿责任，但因甲方自身过错造成的除外。
第十条争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过行业主管部门或工商部门调解解决。协商或者调解不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。合同未尽事宜，按国家法律、法规和规章办理，双方也可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
附：天然气有限公司服务电话。
缴费服务(查询)热线：
维修抢险电话：
用户投诉电话：
甲方(签字)：乙方(签章)：
证件类型及号码：法定代表或授权代理人：
地址：地址：
日期：年月日日期：年月日
天然气承包协议书
八、其他约定：
1、甲乙双方协议签订时乙方向甲方交纳安全保证金，材料保证金元。保证金在乙方户完成后，一个月内退还。
2、乙方应文明施工，遵纪守法，不得与他人发生争吵，不得打架斗殴，不得发生盗窃行为，更不能在施工区内随意拉接电源，若发生该类事情，每次处罚五万元，情节严重者，移送司法机关处理，同时乙方五条件退场，乙方所有施工款项不予结算，同时材料保证金概不退还。
3、甲方与乙方签订合同后，乙方必须办好保险，方能进场施工，否则甲方有权不分配施工任务。乙方必须按照双方所约定的数量完成，乙方不得以任何理由中途退出施工现场，否则将不予结算所有施工款项，同时材料保证金将作为违约金概不退还。
九、本协议一式两份，材料保证金到甲方账户后签字生效，甲乙双方各执一份，未经事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议同时具备法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：
一、甲方资料：
安装详细地址：
联系人：联系电话：
二、乙方资料：
地址：广元市昭化区元坝镇益昌大道87号。
办公电话：0839—8722722。
三、工程内容：
1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。
2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边公尺以内的青苗一律不予赔偿，公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。
3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。
四、价格、付款方式。
1、乙方向甲方收取用户的初装费(按县物价部门核价收取)，收取用户初装费元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费(含气表),直到燃火使用(炉具用户自购)。
五、设计、施工、安装、调试：
1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展，乙方负责协调处理，确保工程顺利进行。
2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案(路由)进行施工;。
3、工程施工验收合格后，由乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。
六、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新。
3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。
4、甲方用户确需改造和更新管道及设施，必须向乙方申请，天然气公司接到用户申请后，帮助用户进行专用设施的改造和更新，并合理收取工料费用。
5、天然气管道安装结束后，如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字(盖章)后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
天然气供气合同正式版
乙方：________________。
为保证用气安全，根据《____市燃气管理条例》、《城市燃气安全管理规定》等法规和章程，在验收通气工作之前及后期使用过程中，甲方负责对所购买住宅天然气设备、设施进行必要的安全检查。并遵守以下规定。
1.严禁私自拆、装、移、改天然气管道及天然气表，如需改动或挪移，请咨询燃气公司相关部门（咨询电话：________），如需付费，请索要发票作为依法改动凭证。
2.严禁装修中封闭天然气阀门、表具，保持室内通风。
3.严禁在厨房和有天然气设备的房间居住。
4.严禁把安装天然气设备的厨房改为他用。
5.灶具与燃气管线之间应保持适当的距离，以免使用时烘烤燃气管线及设备。
6.甲方须使用合格的天然气灶具。
如因甲方违反以上条款，在通气和日常使用过程中造成的安全隐患、安全事故和一切不良后果及连带责任，由甲方自行承担。
甲方代表签字：___________乙方代表签字：___________。
天然气供气合同正式版
(乙方)：_________。
为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
(一)供气种类：天然气。
(二)供气地址：___城a区1-12#楼。
(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币1063116.34元。
(二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的`工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元，余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。
(一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。
(二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方所建房屋的主体结构，如有损坏则由甲方负责修复。
(一)甲方的权利和义务。
1、负责该项目的全部工程的设计、安装。
2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求，合理安排燃气施工工期。
3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。
4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。
5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。
(二)乙方的权利和义务。
1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。
2、负责该项目于其他施工单位的协调工作，并无偿提供符合进场施工条件。
3、在该项目施工期间，为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所，由此产生的费用由甲方承担。
4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。
5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工，甲方根据乙方的楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间，由此造成施工难度由乙方负责解决。
1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项，导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行，甲方不承担责任，由此造成的损失由乙方赔偿。
2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。
3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的，双方均不承担责任。
4、双方就本合同有关内容如发生争议，通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。
1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。
2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。
未尽事宜，按有关燃气管理规定执行。
第八条本合同一式四份，双方各执两份，签字(盖章)后生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
城镇天然气供气工程方案
董市镇距枝江市城区直线距离约6km，拥有居民用户4000户左右，有少数工业、商业用户，已初具规模。董市镇政府能源消耗主要是煤炭、液化气、电力及木材，使用清洁、环保、高效天然气，改善董市镇居住环境和投资环境已迫在眉睫。
二、前期工作。
董市镇政府领导高度重视能源和环境改造工作，初开始与枝江市天然气有限责任公司联系，组织了几次综合办公会，枝江天然气有限责任公司非常重视该工程，迅速组织了专班对董市镇进行实地勘察、测量、设计和预算等多方面的`工作，制定了详细的施工方案。
公司专班拟定了一套完整施工方案，准备分两期实施。第一期工程从现有的董市镇血防桥东则dn110管道上接口，采用dn110管道沿318国道董市段路往西铺设至加油站旁，在董市镇区内采用一纵三横敷设。管道全长10.1km，工程总投资410余万元，经过测算，在0.4mpa工作压力下，供气量只能达到4.8万m3/日，可以满足董市镇区五年内的需求量。
第二期工程将随团结路延伸至董市时沿公路敷设dn150管到董市镇，管道全长10km，经过测算，在0.4mpa工作压力下，供气量可达到15万m3/日,可以满足董市镇30年内所有工业、商业、民用居民供气发展的需求。
方案经董事会批准,决定先实施第一期工程。待团结路延伸到董市镇后，再以二套方案敷设dn150天然气管到董市镇。
四、实施方案。
1、董市镇政府和枝江天然气有限责任公司共同组建工作专班，负责协调、督办等方面的工作。
2、组建强有力的土建施工队伍，确保工程进度。
3、组织强有力地安装队伍，分数段施工，齐头并进。
4、加强安全管理，按规范设置安全标志，确保工程安全无事故。
5、公司组建后勤保障组，主要是材料采购、运输、保管和施工工地的生活。
方案可否请市规划局领导审批。
监理委托协议天然气
甲方(委托方)：
乙方(监理方)：
为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，甲乙双方基于《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方对其投资建设的天然气工程进行监理的相关事项协商一致，订立本协议。
一、委托内容：甲方委托乙方对其公司投资建设的天然气工程(包括：调压站;高、中压公网;各类用户工程及汽车加气站工程;场站房建工程)进行监理;乙方应当按国家的法律、法规和技术规范及图纸设计文件、施工合同的要求进行监理。
二、合同期限及价款。
1、本协议的有效期暂定为壹年。从20__年1月1日起至20__年12月31日止。
2、本协议期间，乙方向甲方按工程总造价的2.5%收取监理费用。
三、双方责任。
1、甲方无偿向乙方派驻项目部的员工提供以下条件：
(1)办公房屋间;。
(2)办公设备套，包括;。
(3)住宿用房间;。
2、甲方为乙方派驻人员提供伙食条件：一日三餐(伙食条件与甲方员工保持一致);乙方须缴纳伙食费200元/月每人。
3、甲方向乙方提供的房屋、办公设备属于甲方的财产，乙方应保证其员工妥善使用和保管，在本协议终止时将甲方提供的房屋、设备移交甲方。
4、甲方有责任保护乙方的合法经营和收益。
5、乙方必须对所承揽的项目负责，全面履行监理合同，按国家、地方的各项法律、法规、规范开展监理工作。
6、乙方必须保证监理资质和经营范围满足甲方承建的工程项目的要求，否则，乙方应承担全部的责任;乙方将相关资质文件报甲方备案。
7、乙方同意并认可本协议的所有条款，并合法经营，不得违反国家和地方的法律、法规，如果乙方违法经营，所造成的后果由乙方负全部责任，并承担经济赔偿。
8、乙方应服从当地工商、税务、建设等部门的管理。
9、未经甲方同意，乙方不得私自转委托所监理的项目。
四、双方共同责任。
1、甲乙双方应对其员工进行培训，对知悉的对方公司的商业秘密进行保密。
2、甲乙双方如有一方未能履行本协议明确的责任，受害方可终止本协议;如造成对方经济损失，受损方可依法追究其违约责任。
3、因甲乙双方以外的责任造成本协议不能继续履行时，双方可协商解除本协议。
4、乙方的员工可以参加甲方组织的各类文娱活动。
5、甲方可根据乙方员工的贡献,对年度表现突出者参照甲方奖惩制度给予奖励。
五、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
协商不能达成一致意见的，可向合同履行地人民法院诉讼。
六、本协议一式四份，双方各执两份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
代表(签字)代表(签字)。
年月日年月日。
天然气供应及使用协议书
供气人(甲方)：
用气人(乙方)：
身份证号：
工作单位：
家庭电话：移动电话：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》、《重庆市天然气管理条例》等法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就供气和用气事宜达成如下协议。
第一条用气地址、种类、性质和用气量。
(一)用气地址：(乙方天然气安装使用地址)。
(二)用气种类：天然气。
(三)用气性质：居民用气。
第二条供气方式。
甲方通过管道方式向乙方供气。
第三条供气质量。
第四条供气价格、计量与结算方式。
(一)用气价格：甲方根据乙方的用气性质，按照武隆区政府物价部门批准的天然气价格执行。遇国家或政府天然气价格调整时，按照调价文件规定执行。
(二)乙方自愿选择使用的计量器具为天然气计量表。
(1)使用智能表及智能计量器具的，乙方凭存储ic卡到甲方指定的缴费充值地点充值申购下月用气量，且每月申购的用气量不得超过双方核定的月最大用气量。
(2)根据武隆区发改委文件要求，对城区居民生活用气价格实行阶梯气价。
(3)使用普通天然气计量器具的，天然气费按月结算，乙方于每月20日前，到甲方收费处现金方式、银行代收、预付款方式、网络方式缴费。
(三)结算方式：供用气双方以乙方使用的法定计量器具读数为依据进行结算。
第五条燃气设施及维护管理。
(一)供、用气设施的产权以物权法等相关法律法规的界定为准。用户气表前设施的产权由甲方负责维护管理，乙方予以配合;用户气表分界点后的设施(含气表)由乙方负责维护管理，或者有偿委托甲方维护管理。
(二)乙方使用的流量计等计量仪表，如需检验、检测、维修，甲方负责联系送甲乙双方认可的机构检验。乙方在仪表校检期间不得擅自用气，若需用气，应向甲方申报同意后方可使用。甲乙双方对计量器具的计量准确性有疑义时，都可以向计量检定机构申请检定。经检定不符合标准的，检定费用由甲方承担，符合标准的，检定费用由申请方承担。在申请检定期间，乙方仍应按期缴纳燃气费，检定结果确认后，再行退补燃气费。
(三)甲方向乙方提供并初次安装的用户气表，如出现非人为损坏的质量问题，自安装之日起一年内由甲方免费维修或更换。使用一年后气表出现损坏或不能正常计量的情况，气表由甲方更换，乙方须按照物价规定价格缴纳换表费用。
方催高(四)乙方使用的燃气器具应与天然气相适配，应具有国家安全规定的检验合格证，须由具有燃气安装、维修资格的单位和持有燃气器具安装、维修上岗证的人员安装。乙方擅自安装或使用不合格的燃气器具，造成的全部损失和责任均由乙方自行承担。
(五)乙方应对室内天然气设施(包括安装在室内的表前楼栋立管)及天然气燃烧器具进行日常检查，发现隐患和漏气的应及时告知甲方;禁止使用不符合气源要求、不合格、超过使用年限的天然气燃烧器具(按国家规定，天然气热水器、灶具、壁挂炉等自售出之日起，使用年限8年)。乙方燃气管道设施及使用燃具应安装在通风好、有给排气条件的厨房或非居住房间内，若乙方燃气管道及设施不具备安全用气条件(或者有隐患)而乙方不及时维修或维护的，造成的全部损失和责任均由乙方自行承担。
第六条甲方的权利和义务。
(一)有监督乙方用气的权利和职责。当发现乙方违反天然气使用及安全管理规定时，甲方可依照相关法规、技术标准和政策，要求乙方停止违法违规行为、限期整改、赔偿损失、加收违约金，对不接受处理、情节严重的可暂停供气。
(二)乙方逾期不缴天然气费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取应缴气费3‰的违约金。
(三)乙方连续三个月未用气，且未办理暂停用气手续时，经甲方书面通知五天内仍不办理相关手续的，甲方有权暂停供气。
(四)应遵守国家有关燃气法规、技术标准和政策，向乙方提供符合合同约定的数量、质量和使用范围的天然气，无正当理由不得停止供气。
(五)需严格执行重庆市武隆区天然气价格政策。
(六)因供气设施计划检修、临时检修、法定限制用气等原因，需要中断供气时或因不可抗力原因中断供气时，甲方应迅速抢修，并及时通过公众号和网络方式公示。
(七)因国家政策调控导致上游(气矿)供气量不足，甲方有义务协调上游增加供气量但不承担违约责任。
(八)甲方应在所属的营业场所公开业务流程、服务项目、收费标准，公开服务受理及报修投诉电话。应向乙方提供安全用气咨询和指导服务。
(九)应设立专门服务电话受理乙方气费查询、咨询等。并应24小时接受乙方的报修，接到报修后，根据实际情况按照相应的应急抢险预案派人到现场处置。
(十)甲方工作人员应当持工作证进户安全检查、抄表，并准确抄验气表读数，如错抄、漏抄气量、或气量计算有误，应当于发现后三个工作日内予以纠正。
第七条乙方的权利和义务。
(一)除因上游气源供应方调控致使甲方供气不足外，乙方有监督甲方按照合同约定的数量和质量向乙方提供合格天然气的权利。
(二)若对计量存在疑议，有权要求按照国家现行规定，对天然气计量器具进行校检。
(三)乙方所属产权的设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求甲方提供用气设施安全检查和维护保养的服务。检查及维护费用按质监、物价等部门相关规定执行。
(四)乙方有权就天然气收费、服务等事项向甲方进行查询，甲方应当自收到查询申请之日起5个工作日内予以答复。
(六)有义务按照实际使用的气量、范围和性质按时缴纳天然气费，如逾期未缴纳气费应按约定支付气费并承担违约金。
(七)乙方变更户主，应与新户主一同到甲方办理过户手续，变更、解除或重新签订供气合同;乙方暂停用气两个月(含两个月)以上的，应在停气前三天到甲方办理相关手续，由甲方采取相应的安全保障措施。
(八)乙方不得采用不正当手段用气、擅自改变用气性质、范围或转供天然气;不得拒绝甲方持证工作人员进户抄表或检查用气安全和擅自安装、改装、迁移、拆除天然气设施或器具及改变天然气设施原始安装状态或损害天然气设施、偷盗天然气、违法拆、修气表等违反天然气用气管理和安全使用规定的行为。
(九)发现燃气泄漏或燃气引起的中毒、火灾、爆炸等事故，有义务及时通知甲方和消防等相关部门。
(十)有义务配合甲方在管网上进行接管、碰口接气等施工作业和经批准的天然气新建、改建、扩建工程项目的施工安装。
(十一)乙方对外出租、出借房屋时，应保证所提供的天然气设施和天然气燃烧器具符合安全要求，告知安全使用天然气的注意事项，告知房屋使用人本合同有关内容，并应配合甲方的安全巡检作业。
(十二)应遵守重庆市天然气管理条例的规定以及国家有关燃气法规、技术标准和政策。乙方使用天然气前应当仔细阅读天然气合同、天然气安全使用宣传资料和用气设备使用说明书，并告知家庭成员及亲朋好友加强安全管理，熟知安全用气常识，特别是要随时开启门窗保持室内空气流通，并按照本合同约定正确使用天然气，在乙方室内和自有产权范围内发生的一切燃气安全事故，由乙方承担损失和责任。
第八条违约责任。
(一)甲方的违约责任。
1、供气设施发生运行事故，因甲方原因给乙方造成直接经济损失的，甲方应当承担赔偿责任，但乙方自身的过错除外。
2、不可抗力、第三方责任、政府指令等非甲方原因造成运行事故、停气，给乙方造成经济损失的，甲方不承担赔偿责任。
(二)乙方的违约责任。
1、乙方未按期缴纳气费的，从逾期之日起，按日支付应缴气费的3‰的违约金;超过缴费日期经甲方催告后仍不缴纳气费和违约金的(超过缴纳截止日期未缴纳气费，并经催后三十日之内仍未缴纳气费的)，甲方有权暂停对乙方供气;当乙方缴齐气费和违约金后，甲方及时恢复供气。
2、乙方未按照合同约定私自改变用气性质、范围使用天然气，除补缴气费差价、拆除违规设施外，乙方须向甲方支付入户安装费金额2倍的费用。
3、乙方未按照合同约定用气，给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。拒不赔偿的，甲方有权暂停供气;情节严重的或造成重大损失的，甲方有权终止合同。
4、采取不正当手段盗用天然气，按其盗用期限、历史最高用气量和气价补缴气费，甲方有权上报天然气主管部门对乙方处以罚款或移送司法机关处理。
5、乙方违反本合同有关天然气使用及安全管理规定，危及天然气设施安全运行及社会公共安全，乙方因擅自拆改室内天然气设施、使用不符合安全要求的天然气燃烧器具、拒绝甲方入户安全检查、拒绝甲方提出的安全隐患整改建议等行为，经甲方制止无效或乙方拒不整改的，甲方可暂停对乙方供气;如导致发生天然气安全事故，给自身、其他用气人、甲方或公共利益造成损失的，除承担自身损失外，乙方还应承担全部赔偿责任。
6、乙方因违约而被暂停供气后，如需恢复供气，乙方需承担相关材料、工时等费用。
第九条争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过行业主管部门或市场监管部门调解解决。协商或者调解不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。合同未尽事宜，按国家法律、法规和规章办理，双方也可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
缴费服务(查询)热线：
维修抢险电话：
用户投诉电话：
甲方(签章)：乙方(签字)：
法定代表或授权代理人：证件类型及号码：
地址：地址：
日期：年月日日期：年月日
天然气民事纠纷协议书
甲方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。
乙方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。
甲、乙双方经平等协商，自愿就土地代耕，达成协议如下：
一、甲方自愿将自己家庭承包经营的______________________________麦稻田委托代耕(乙方从事农林牧鱼即可)给乙方。四至界线：东以_______________为界，西以_______________为界，南以_______________为界，北以_______________为界，面积_______________整，多少以此面积为准。承包期限为_______________年，即_______________年__________月_______________日至_______________年__________月_______________日止。
二、双方商定委托代耕费_______________年共计_______________万元整，于本协议签订时一次性由乙方付清甲方。
三、本合同期满，乙方必须保证将甲方的_______________亩田复耕。合同期间国家粮补由甲方享有，如若交农业税及三税提成由甲方负责交纳。
四、如若合同到期，乙方不能将此田复耕，乙方必须赔偿此田块分配个人每亩面积_______________公斤稻谷、_______________公斤小麦市场行情利润为标准(投入的种子、农药、化肥的费用，别无其它费用)。
五、乙方塘埂外围不得栽树。
六、本协议双方签字即生效，不得反悔，不得违约。如有一方违约，除赔偿给对方造成的实际损失外，加赔_______________万元的违约金。
甲方：_______________乙方：_______________。
__________年__________月__________日。
天然气供气方案
一、指导思想：
“六一”儿童节是孩子们最重要的节日，为了让幼儿度过一个快乐、充实而有意义的节日，_分园举行“庆六一、展风采”为主题的庆祝活动。让幼儿尽情展示自己的才艺。体现_分园全体幼儿、家长、教师健康向上的精神风貌。
二、活动目标：
通过开展庆祝“六一”活动，使幼儿在积极的参与中体验合作与交往的快乐，从而让幼儿度过一个幸福、难忘的“六一”儿童节。通过活动让家长在参观和参与幼儿的节日庆祝活动中，进一步感悟幼儿教育的观念，从中使自己对如何教育孩子有所启发。通过向家长、社会展示幼儿的“六一”活动，进一步塑造本园的良好形象。
三、活动主题及口号：
主题：庆缤纷“六一”展幼儿风采享成长快乐。
口号：“我能行，我真棒!”
四、活动安排：
1、活动时间：
5月10日8：00园领导验收幼儿园节目;。
5月20日~21日9：00大会堂节目彩排;。
5月27日上午全园彩排;。
5月29日6：30，家长、教师为小朋友化装，8：00幼儿进大会堂，9：00节目正式演出。(时间暂定)。
2、活动地点：_大会堂。
3、参与人员：全园幼儿、家长、教师及各领导。
4、总策划：
5、安全工作：各班班主任。
6、主持人：教师主持，幼儿主持。(人员待定)。
7、舞台布置：
五、活动流程：
1、园长及领导代表讲话。
2、幼儿文艺汇演。
3、大班毕业照。
六、活动准备：
1、布置富有欢庆气氛的班级环境及全园周围环境(张贴宣传标语“我能行，我真棒!”)。
2、以班为单位作好参加活动的准备。
(2)各班调动家长的积极性，邀请家长参与文艺演出，并安排时间家长彩排。
3、幼儿园准备活动奖状、奖品和礼品。
4、利用板报向教师、家长发出倡议和向每个幼儿的家长发出倡议书，引起家长的重视，争取全体教师和家长对此次庆祝活动的配合与支持。
七、活动方案及具体时间安排：
(一)庆祝大会。
1、入场8：30以前完成(各班按指定位置坐好，主持人开场白)。
2、园长讲话和领导发言。
(二)幼儿文艺汇演。
本次“六一”儿童节活动以“幼儿艺术展示”、“班级特色表演”、“超级变变变”等多种形式组成。
1、文体节目表演。
(2)要求：选材符合幼儿水平的体裁;表演活泼、大方;服装设计符合剧情需要;根据剧情的需要配有一定的背景和表演用的道具;讲述、配乐录音良好。
2、超级变变变。
(1)目的：通过幼儿的表演带给大家一些奇思妙想。
(2)要求：选材要有愉悦氛围的感染力;道具选择适当，幼儿表现大方，音乐清晰。
3、家长助兴表演。
(1)目的：家长展示自己的风采，给幼儿良好的形象影响;为幼儿的节日增添色彩;加强幼儿、家长、教师三方的沟通、联系、配合。
(2)要求：表演活泼、大方;根据表演的需要配有一定的背景和表演用的道具;自己准备好需要的音乐。
八、毕业班合影活动。
工厂供气安全协议
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及有关安全*保的国家法律法规及标准，就《淋设施安装合同》（以下简称“安装合同”）中的健康、安全和环境保护等有关事宜，甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本合同。
1.定义及解释。
1.1违规、违章、违约：指安全合同当事人违反安全法律、法规，违反安全规定、标准，违反安全规章以及违反合同约定的行为。
1.2事故：指在安全合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
1.3不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
1.4健康安全环境例卷：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。
2.工程项目概况。
2.1工程名称：________________。
2.2工程内容：消防管线施工、球罐喷淋设施安装、混凝土阀井制作。
2.3工程主要危险点源及危害：触电、机械伤害、高空坠落等。
3.双方的权利义务。
3.1甲方的权利。
3.1.1有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
3.1.2有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。
3.1.3有权对乙方安全业绩、资质进行审查，对乙方针对作业项目制定的健康安全环境例卷进行审查并备案。对不具有相应施工资质的企业，甲方不允许其进入施工场地。
3.1.4有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。
3.1.5有权对乙方从甲方租赁使用的设备、设施进行安全管理。
3.1.6有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查。
3.1.7发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。
3.1.8有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。
3.1.9有权对乙方安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。
3.2甲方的义务。
3.2.1向乙方明确施工作业区的范围、作业时间、危险点源及安全管理要求，按规定为乙方提供必要的安全条件。
3.2.2发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照有关规定进行报告。
3.2.3甲方应乙方要求提供相关的安全资料。
3.2.4甲方应建立与乙方协商、沟通的渠道，并及时将有关安全管理的信息向乙方传递。
3.2.5甲方有义务对乙方提供的受控文件予以维护和保密，不得出现遗失、外借等情况。
3.3乙方的权利。
3.3.1有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
3.3.2在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业的行为，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。
3.3.3有权按照合同约定或相关规定，要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。
3.3.4发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。
3.3.5有权要求甲方提供相关的安全资料。
3.4乙方的义务。
3.4.1贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。
3.4.2必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，针对施工作业项目制定健康安全环境例卷，配备必要的劳动保护用品，执行甲方有关的规章制度。
3.4.2按规定组织好安全检查，发现作业过程中安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并通告甲方。
3.4.3发生事故时，应积极抢险，服从指挥，避免事故进一步扩大，并按规定报告事故。
3.4.4应配备相关的安全生产设施、设备和器材，并确保其完好。
3.4.5应对作业人员进行安全教育培训，保证其具备相应的安全意识和操作技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。
3.4.6不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
3.4.7乙方招用的分包商及劳务分包施工企业，应经甲方认可并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资质，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，不允许无资质及无证人员进入施工现场，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担。
3.4.8乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
3.4.9乙方有义务对工程建设中的安全管理向甲方做出必要的承诺。
3.4.10对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产，乙方有义务予以爱护，若其财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方。
4.事故调查。
在维护合同的履行过程中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家、省、集团公司、油田公司有关规定进行。
5.违约责任及处理。
5.1甲乙双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。违约方所承担的违约责任应与维护合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。
5.2发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
5.3发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家、省、集团公司、油田公司有关规定进行。
5.4甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任后上报。
5.5乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担全部责任。
5.6甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
5.7对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按国家、省、集团公司、油田公司有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。
5.8为加强乙方的安全*保管理，防止乙方在施工作业中发生事故，保证人生安全。根据乙方此次施工费用在______万元以内，施工人员在______人以下的情况，乙方向甲方缴纳安全*保风险抵押金______元。
6.不可抗力。
6.1由于不可抗力造成维护合同项目施工作业事故及产生的损失，当事人双方依据维护合同中双方的约定，各自承担相应的损失。
7.合同的履行期限。
7.1本合同的履行期限与维护合同保持一致。如果维护合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。
8.合同的变更、解除或终止。
8.1本合同与维护合同具有同等的法律效力，本合同随维护合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
9.保险：乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。
10.争议的解决。
10.1本合同在履行过程中发生争议，按照维护合同第九条约定的争议解决方式处理。
11.双方约定的其他事项________________________。
12.附则。
12.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。
12.2本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份,每份具有同等法律效力。
12.3本合同与维护合同同时生效，并作为维护合同的组成部分。
甲方（合同专用章）：____________________。
法定代表人或委托代理人（签字）：________。
乙方（合同专用章）：____________________。
法定代表人或委托代理人（签字）：________。
签订日期：________年________月__________
天然气工程内部承包协议
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
为进一步挖掘企业潜力，控制成本、提高效益，经甲方研究决定，对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本地区和该工程的实际情况，就工程内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。
(一)项目概况如下：
1、项目名称：南京市东港垂钓中心。
2、施工单位：浙江建筑安装实业集团有限公司。
3、项目坐落：句容市。
4、建筑面积约：建筑面积：道路6.9公里，石崁2622米，围栏4000米。
长输天然气管道施工安全协议
甲方：____________________园区管理委员会(以下简称甲方)。
乙方：____________________(以下简称乙方)。
为满足中国石油化工股份有限公司天然气分公司管道建设的需求，乙方在甲方管辖界区内铺设天然气管道，为保证沿线企业、建设工程和人民群众的生命财产安全，经双方友好协商，签订本协议：
一、乙方在甲方管辖界区内铺设的天然气管道须遵守甲方管辖界区内所执行的规范、标准及管理规定。
二、乙方在化工园区的建设必须依照甲方审批认可的方案建设进行，甲方将在乙方施工过程中予以监督，以保障乙方建设管线区间周边甲方已建管道和建构筑物的运行安全。
三、由于甲方的进一步开发而需要对乙方已实施的天然气管道实施保护时，遵循以下原则：
1、为确保安全，甲方在进一步开发过程中不能直接在管道性中线上方两侧各5米范围内建设永久性建筑。
2、甲方在需管道保护范围内建设道路、管道等设施需要对管道实施保护的建设工程，甲方需提前30天告知乙方需要实施保护的天然气管道的范围，以使乙方有充足的时间准备相关天然气管道的保护工作。乙方将在甲方需求的合理期限内，自行完成相关天然气管道的保护工作。
四、加强管道保护巡查，在施工和运行过程中发生事故，由此造成的管道、设施的损坏、环境污染，由责任方承担一切损失和善后处置工作。因不可抗力导致损失的，双方互不承担对方损失(由乙方管道输送的介质造成的环境污染的处罚和处置由乙方承担责任)。
五、乙方在甲方管辖界区内铺设的天然气管道发生故障必须及时通知甲方，需进行检修、维修、改造和进行特殊作业时须得到甲方的工作许可，办理作业许可证。
六、乙方负责建设项目的政府行政许可(安全、环保、消防等)工作。
七、工程竣工后三个月内，乙方应向甲方提供本天然气管道竣工测量成果一套(格式的电子文件)。
八、本协议经双方签字盖章后生效;协议一式六份，双方各执三份。甲方：(公章)。
乙方：(公章)。
___________工业园区管理委员会。
____________________公司。
授权代表人：(签字)授权代表人：(签字)。
年月日年月日。
城镇天然气供气工程方案
甲方(供气单位)：海阳奥德燃气有限公司乙方(用气单位)：
鉴于天然气优质、高效的特点，为了节约经济成本，提高工作效率，同时优化城市的能源结构，建立绿色、高效生产企业经营模式，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，依照国家的法律法规，经共同协商，达成初步用气合作事宜，特签订本合作意向书。
一、甲方在海阳域内管线项目建成并投入使用后，将向乙方供应管道天然气。
二、甲方在海阳域内管线项目建成并投入使用后，乙方将使用甲方提供的天然气。三、天然气用量：乙方天然气用量预计为万方/年。
四、天然气价格：根据物价局核准天然气价格收取。
五、计量方式：以天然气流量计计量值为准。
六、结算方式：按照双方协商的结果方式予以结算。
七、其他说明：本意向书是双方进一步合作的基础，是双方未来签订供气合同中包涵的主要条件和条款的意向性的陈述，具体约点按双方未来签订的《管道燃气供气合同》规定执行。
本意向书一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字、盖章后生效。待双方签订正式《管道燃气供气合同》后终止。未尽事宜双方协商解决。
甲方：海阳奥德燃气有限公司(公章)。
代表人签字：
乙方：(公章)。
代表人签字：
xxxx年xx月xx日。
天然气管道安全施工协议
甲方单位名称：联系电话：
乙方单位名称：联系电话：
一、目的：
根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关安全施工管理规定的要求，为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二、施工项目：
三、施工地点：
四、施工时间：
五、协议内容：
第一条乙方的资质审查由甲方审查确认，乙方必须具备以下条件：
1、具有有关部门颁发的营业执照和施工资质证书;。
2、具有有效的法人代表资格证书;。
3、具有由劳动部门颁发的“安全施工合格证”、近两年安全施工证明;。
6、配备保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具;。
7、具有安全施工管理制度及办法。
第二条本工程的安全目标是：无重伤、死亡事故;无人身群伤事故;无重大火灾事故;无设备重大损坏事故。
第三条本工程安全管理的方针和原则：贯彻安全第一，预防为主的安全生产方针;遵循安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化的原则。
第四条甲方安全管理体系是施工现场安全管理的最高机构(该机构成员包括各参建单位的安全第一责任人)。该管理体系下设安全员，负责日常工作。乙方要根据本单位的具体情况，建立相适应的安全组织机构。
第五条甲方和乙方的行政负责人是本单位的安全第一责任人，对本单位的安全施工负全责。
第六条甲方的权利和责任：
1、甲方和监理单位有权对工程建设过程中的安全施工和文明施工进行监督管理。
2、甲方和监理单位有权严格审查乙方的安全资质。
3、有权参加审查乙方施工组织设计中的“安全施工、文明施工措施”，并督促执行。
4、帮助协调承包人在交叉作业中存在的安全施工、文明施工问题。
5、有权督促、检查乙方对其分包单位的安全管理。对安全施工、文明施工严重失控的单位，发书面安全不符合项通知，有权视其情况责令其停工整顿。
6、负责组织相关人参加的联合安全施工大检查，及时消除事故隐患，协调解决存在的问题。
7、协助施工现场总平面管理，确保现场文明施工。
8、负责合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
第七条乙方应承担的安全责任。
1、施工现场安全由乙方负责。
2、严格执行国家有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度，服从甲方在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。
3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经甲方审查后实施。
4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的;所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。
5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。
6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收、效验由乙方负责办理，甲方协助。
7、乙方必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，办理施工人员的工伤保险及意外伤害保险。
8、乙方在现场设置各种安全标志及安全保护设施，并要考虑与其它单位整体的协调性。
9、施工现场严禁存在“三合一”(办公、仓库、生活)场所，夜间现场值班人员应向发包人备案。
10、凡由乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任及经济损失;凡由乙方责任造成的火灾和设备损坏等事故，由乙方承担一切经济损失。发生的事故必须按“三不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报。
11、严格按基建程序、施工程序、建设工程安全工作规程进行施工。第八条乙方向甲方交纳元作为安全施工保证金，合同到期无安全事故后返还。
第九条甲方发现施工中的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作;施工中存在习惯性违章、严重违章的，甲方根据情节对乙方进行处罚元的违约金。违约金应以现金的形式给甲方上交。
第十条本协议书一式两份，双方各执一份，自双方法定代表人或其代理人签字盖章后生效。
甲方(公章或合同专用章)：乙方(公章或合同专用章)：
法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人(或授权代表)(签字)：
签订日期：
签订地点：
长输天然气管道施工安全协议
丙方：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省燃气管理条例》、《无锡市燃气管理条例》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护厦门市施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经三方协商，就太湖国际社区c1地块项目达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议，本协议管辖范围仅限甲方提供相关施工图纸范围及相关施工内容，超过上述范围，三方应另行签订保护协议并另行办理燃气管线安全咨询。
工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸(根据需要须提供相应地下构筑物、基槽、桩基主体施工图、道路施工图及地下管线设施平、纵断面图、)、施工组织设计、顶管或定向穿越作业方案、施工现场总平面布置图等资料提供给丙方，并落实专人负责与丙方联络具体事宜;甲方保证所提供资料的真实、准确和完整。
第二条甲方、乙方、丙方三方各应指定一名工程项目联系人，该联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作，不得以任何理由拒绝签收其他联系人签发的通知书或联系函;联系人如需变动的，应及时通知其他两方。
燃气管道及设施的图纸资料移交乙方，该工程项目不同阶段、不同专业的施工由不同施工单位负责的，甲方负有向其所有施工单位移交资料和交底的责任。由于周边环境发生变化等原因，图纸标注与现场可能会有一定的误差，甲方和乙方必须对燃气管道及设施的具体实际位置进行现场探测和地下物探，否则发生燃气事故由甲方和乙方负全部责任。
第四条甲方依据已取得施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，用仪器探测或人工探挖方式勘定核实施工现场地下燃气管道和设施的实际具体位置，明确燃气管道及设施现场的安全保护范围及安全控制范围，甲方和乙方应在已探明的燃气管道及设施上方设置安全警示标识。
第五条燃气管道设施的安全保护范围及安全控制范围：
(一)安全保护范围：
1.低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域;。
2.次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域;。
3.高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。
(二)安全控制范围：
1.低压、中压管道的管壁及设施外缘两侧1米至6米范围内的区域;。
2.次高压管壁及设施外缘两侧2米至10米范围内的区域;。
3.高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。
第六条甲方应根据已探明的地下燃气管道情况、燃气管道保护和控制范围，组织编制相应的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并报送丙方备案;甲方应负责向本工程项目的不同阶段、不同专业的所有施工单位分别送达所编制的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并监督落实。否则由此造成事故和损失由甲方承担赔偿责任。由于施工单位不认真遵守执行《工程施工对燃气管道及设施保护方案》造成事故和损失由乙方承担全部责任。
第七条丙方应在收到由甲方提交的该工程《工程施工对燃气管道及设施保护方案》后三个工作日内办理完成《厦门市地下燃气管线安全咨询意见书》。
第八条乙方在工程动工前，根据施工现场的实际情况和施工方案，将已制定的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》通过技术交底方式落实到相应工作层面作业班组负责人和具体作业人。
第九条甲方应在工程每个涉及燃气设施安全的分项工程动工前5个工作日书面通知丙方，当工程将在燃气管道安全控制范围内施工时，乙方应提前3个工作日通知丙方;当工程将在燃气管道安全保护范围内施工时，乙方应提前24小时再次通知丙方。丙方在接到通知后，在正常工作时间内，市政工程(含各种地下管线施工)按不少于1次/周对施工现场的燃气管道及设施进行检查，房地产项目除基础工程及后期各种地下管线施工、绿化工程按不少于1次/周外，其它按不少于1次/月对施工现场的燃气管道及设施进行检查。若甲方动工前不告知丙方，造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方负全部责任，丙方有权在今后办理安全咨询时拒绝办理手续。
工程设计变更或施工作业方案发生变更需修改燃气管道保护方案时，甲方应及时函告丙方，同时，乙方应按照第八条要求落实到具体作业人;丙方在接到变更告知函后，应及时安排好检查工作，按照要求的频度进行检查。
第十条甲方对整个施工过程中施工现场保护燃气管道及设施的安全负总责，乙方负责燃气管道具体保护措施的实施及管道警示标识的保护;丙方应落实燃气管道的检查工作，做好紧急应对准备。
第十一条甲方和乙方在施工过程中应严格遵守以下规定，违反以下规定造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和乙方负全部责任。
(一)在燃气管道设施的安全保护范围内，禁止下列行为：
1.建造建筑物或者构筑物;。
2.堆放物品或者排放腐蚀性液体、气体;。
3.进行机械开挖、爆破、起重吊装、打桩、顶进等作业。
(三)顶管和定向穿越工程，穿越作业管线位置与燃气管线和设施的净距应大于米。
(四)禁止其它严重危害燃气管网安全运行的行为。
第十二条丙方在监督检查过程中发现乙方施工可能危及燃气管道及设施的安全运行时，有权要求乙方停止施工并发放《违章施工停工通知单》;甲方应督促予以整改，经丙方确认危及燃气管道及设施的安全运行因素已经消除，乙方方可恢复施工。
第十三条丙方在检查中发现施工现场存在危及燃气管道安全隐患时，应发放《违章整改通知单》通知甲方项目联系人，由甲方项目联系人负责督促隐患整改,甲方不得拒绝接收,若甲方拒绝接收,丙方有权在今后办理安全咨询时拒绝办理手续。
任何一方发现有危害或可能危害燃气管道及设施安全运行的行为时，应立即制止危害行为，乙方施工人员必须服从，制止无效时，丙方有权向市(区)市政园林局、市(区)城市管理行政执法局、市(区)建设局等单位报告，情况紧急时，可立即报110请求协助。
第十四条造成燃气管道及设施损坏后的处理方式。
如施工过程中造成燃气管道设施防腐层损坏，燃气管道设施损坏及燃气管道破裂泄漏或爆炸，乙方施工人员应立即停止施工，拨打抢修电话并通知甲、丙方联系人;丙方应立即组织应急抢修并现场取证;因甲方责任造成事故损失的由甲方负责赔偿丙方,因乙方责任造成事故损失的由甲方先赔偿丙方,甲方可向乙方追偿。若甲方拒绝赔偿,丙方有权在今后办理安全咨询时拒绝办理手续。
第十五条甲方工程项目施工的管线与燃气管道之间的安全间距应符合《城镇燃气设计规范》的要求，并应确保燃气管道上的覆土深度达到《城镇燃气设计规范》的要求;施工期间甲方、乙方不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、裸露、悬空等破坏燃气管道设施及安全警示标志;道路施工完成时必须修复相应的标志桩;若甲方、乙方违反本条规定，甲方应负责无条件整改，并承担全部整改费用;若因此造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和乙方负全部责任。第十六条本协议自三方签字盖章之时起生效，正本一式三份，三方各执一份，均具同等效力。
本协议内容甲、乙、丙三方已认真阅读并充分理解，自愿按本协议执行。
甲方：(签章)乙方：(签章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
工程项目联系人：工程项目联系人：
丙方：(签章)。
法定代表人：
委托代理人：
地址：
工程项目联系人：
工厂供气安全协议
鉴于甲方在乙方任职，并将获得乙方支付的相应报酬，双方当事人就甲方在任职期间及离职以后保守乙方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，订定下列条款共同遵守：
第一条双方确认，甲方在乙方任职期间，因履行职务或者主要是利用乙方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，有关的知识产权均属于乙方享有。乙方可以在其业务范围内充分自由地利用这些发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，进行生产、经营或者向第三方转让。甲方应当依乙方的要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申请、注册、登记等，协助乙方取得和行使有关的知识产权。
第二条甲方在乙方任职期间所完成的、与乙方业务相关的发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，甲方主张由其本人享有知识产权的，应当及时向乙方申明。经乙方核实，认为确属于非职务成果的，由甲方享有知识产权，乙方不得在未经甲方明确授权的前提下利用这些成果进行生产、经营，亦不得自行向第三方转让。
甲方没有申明的，推定其属于职务成果，乙方可以使用这些成果进行生产、经营或者向第三方转让。即使日后证明实际上是非职务成果的，甲方亦不得要求乙方承担任何经济责任。甲方申明后，乙方对成果的权属有异议的，可以通过协商解决;协商不成的，通过诉讼途径解决。
第三条甲方在乙方任职期间，必须遵守乙方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。
乙方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，甲方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于乙方或者虽属于第三方但乙方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，以保持其机密性。
第四条除了履行职务的需要之外，甲方承诺，未经乙方同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的乙方其他职员)知悉属于乙方或者虽属于他人但乙方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。
甲方的上级主管人员同意甲方披露、使用有关的技术秘密或其他商业秘密的，视为乙方已同意这样做，除非乙方已事先公开明确该主管人员无此权限。
第五条双方同意，甲方离职之后仍对其在乙方任职期间接触、知悉的属于乙方或者虽属于第三方但乙方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，而无论甲方因何种原因离职。
甲方离职后承担保密义务的期限为下列第__________种(没有做出选择的，视为无限期保)：
(a)无限期保密，直至乙方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开;。
(b)有限期保密，保密期限自离职之日起，计算到_____________。
第六条甲方承诺，在为乙方履行职务时，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。
若甲方违反上述承诺而导致乙方遭受第三方的侵仅指控时，甲方应当承担乙方为应诉而支付的一切费用;乙方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向甲方追偿。上述应诉费用和侵权赔偿可以从甲方的工资报酬中扣除。
第七条甲方在履行职务时，按照乙方的明确要求或者为了完成乙方明确交付的具体工作任务必然导致侵犯他人知识产权的，若乙方遭受第三方的侵权指控，应诉费用和侵权赔偿不得由甲方承担或部分承担。
甲方的上级主管人员提出的要求或交付的工作任务，视为乙方提出的要求或交付的工作任务，除非乙方已事先公开明确该主管人员无此权限。
第八条甲方承诺，其在乙方任职期间，非经乙方事先同意，不在与乙方生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等。
甲方离职之后是否仍负有前款的义务，由双方以单独的协议另行规定。如果双方没有签署这样的单独协议，则乙方不得限制甲方从乙方离职之后的就业、任职范围。
第九条甲方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着乙方秘密信息的产品、文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、存储工具、仪器以及其他任何形式的载体，均归乙方所有，而无论这些秘密信息有无商业上的价值。
甲方为乙方服务期间，不得使用任何自备的的载体记录公司秘密信息或通过网络及其它途径将公司秘密信息进行非法外泄。
第十条甲方应当于离职时，或者于乙方提出要求时，返还全部属于乙方的财物，包括记载着乙方秘密信息的一切载体。
第十一条本合同提及的技术秘密，包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、客户提供的资料、相关的函电，等等。
本合同提及的其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道，等等。
第十二条本合同中所称的任职期间，以甲方从乙方领取工资为标志，并以该项工资所代表的工作期间为任职期间。任职期间包括甲方在正常工作时间以外加班的时间，而无论加班场所是否在乙方工作场所内。
本合同中所称的离职，以任何一方明确表示解除或辞去聘用关系的时间为准。甲方拒绝领取工资且停止履行职务的行为，视为提出辞职。乙方无正当理由拒绝发给甲方全部或部分工资的行为，视为将甲方解聘。
第十三条因本合同而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择乙方住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
上述约定不影响乙方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
第十四条甲方如违反本合同任一条款，应当一次性向乙方支付违约金_______________元;无论违约金给付与否，乙方均有权不经预告立即解除与甲方的聘用关系。
甲方的违约行为给乙方造成损失的，甲方应当赔偿乙方的损失。违约金不能代替赔偿损失，但可以从损失额中抵扣。
第十五条本合同自双方签字或盖章完成之日起生效。
第十六条本合同如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本合同为准。
本合同的修改必须采用双方同意的书面形式。
第十七条双方确认，在签署本合同前已仔细审阅过合同的内容，并完全了解合同各条款的法律含义。
立合约人签字、盖章：______________。
甲方：______________乙方：______________。
身份证号码：______________法定代表人：______________。
日期：______________日期：______________
天然气管道安全施工协议书
甲方单位名称：联系电话：
乙方单位名称：联系电话：
一、目的：
根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关安全施工管理规定的要求，为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二、施工项目：
三、施工地点：
四、施工时间：
五、协议内容：
第一条乙方的资质审查由甲方审查确认，乙方必须具备以下条件：
1、具有有关部门颁发的营业执照和施工资质证书;。
2、具有有效的法人代表资格证书;。
3、具有由劳动部门颁发的“安全施工合格证”、近两年安全施工证明;。
6、配备保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具;。
7、具有安全施工管理制度及办法。
第二条本工程的安全目标是：无重伤、死亡事故;无人身群伤事故;无重大火灾事故;无设备重大损坏事故。
第三条本工程安全管理的方针和原则：贯彻安全第一，预防为主的安全生产方针;遵循安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化的原则。
第四条甲方安全管理体系是施工现场安全管理的最高机构(该机构成员包括各参建单位的安全第一责任人)。该管理体系下设安全员，负责日常工作。乙方要根据本单位的具体情况，建立相适应的安全组织机构。
第五条甲方和乙方的行政负责人是本单位的安全第一责任人，对本单位的安全施工负全责。
第六条甲方的权利和责任：
1、甲方和监理单位有权对工程建设过程中的安全施工和文明施工进行监督管理。
2、甲方和监理单位有权严格审查乙方的安全资质。
3、有权参加审查乙方施工组织设计中的“安全施工、文明施工措施”，并督促执行。
4、帮助协调承包人在交叉作业中存在的安全施工、文明施工问题。
5、有权督促、检查乙方对其分包单位的安全管理。对安全施工、文明施工严重失控的单位，发书面安全不符合项通知，有权视其情况责令其停工整顿。
6、负责组织相关人参加的联合安全施工大检查，及时消除事故隐患，协调解决存在的问题。
7、协助施工现场总平面管理，确保现场文明施工。
8、负责合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
第七条乙方应承担的安全责任。
1、施工现场安全由乙方负责。
2、严格执行国家有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度，服从甲方在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。
3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经甲方审查后实施。
4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的;所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。
5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。
6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收、效验由乙方负责办理，甲方协助。
7、乙方必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，办理施工人员的工伤保险及意外伤害保险。
8、乙方在现场设置各种安全标志及安全保护设施，并要考虑与其它单位整体的协调性。
9、施工现场严禁存在“三合一”(办公、仓库、生活)场所，夜间现场值班人员应向发包人备案。
10、凡由乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任及经济损失;凡由乙方责任造成的火灾和设备损坏等事故，由乙方承担一切经济损失。发生的事故必须按“三不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报。
11、严格按基建程序、施工程序、建设工程安全工作规程进行施工。第八条乙方向甲方交纳元作为安全施工保证金，合同到期无安全事故后返还。
第九条甲方发现施工中的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作;施工中存在习惯性违章、严重违章的，甲方根据情节对乙方进行处罚元的违约金。违约金应以现金的形式给甲方上交。
第十条本协议书一式两份，双方各执一份，自双方法定代表人或其代理人签字盖章后生效。
甲方(公章或合同专用章)：乙方(公章或合同专用章)：
法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人(或授权代表)(签字)：
签订日期：
签订地点：
注：”三不放过”原则：指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。
天然气供气中断的心得体会
近年来，随着我国经济的快速发展，天然气作为清洁能源的优势逐渐被大家所认可和利用。然而，由于各种原因，天然气供气中断的情况时有发生，给人们的生活和工作带来了不便。笔者最近刚刚经历了一次天然气供气中断，深刻体会到其中困扰和启示，下面就与大家分享一下我的心得体会。
首先，天然气供气中断使生活陷入困境。一旦天然气供气中断，无论是煮饭、洗澡还是取暖，都会受到影响。尤其是在寒冷的冬天，没有了天然气的供应，居民们的取暖问题成为一个大问题。没有暖气，居住环境很难保持舒适，更不要说洗澡和洗衣了。此外，煮饭也是个大问题，没有天然气，煤气和电磁炉成为唯一的备选，而这些方式需要额外的时间和精力，给人们增加了很多不便。
其次，天然气供气中断暴露了城市供气系统存在的问题。天然气供气中断除了给人们的生活带来不便外，也暴露了城市供气系统存在的一些问题。有些地方供气管线老化严重，存在安全隐患；有些地方供气系统的设计和运营不够稳定和完善，导致供气中断的频率较高。这些问题亟待解决，必须加强对供气系统的维护和改造，确保天然气能够持续稳定地供应，不再中断。
再次，天然气供气中断催人思考如何应对能源安全问题。天然气作为一种清洁能源，是替代传统能源的重要选择。然而，天然气供气中断对于依赖天然气的人们来说，是一个巨大的威胁。因此，我们应该加强研究和开发其他替代能源，提高能源供应的多样性和可靠性，减少对天然气的依赖。同时，我们还应该重视能源节约和合理利用，提高能源的利用效率，减少对天然气等资源的浪费，确保能源安全和可持续发展。
最后，天然气供气中断促使我们更加珍惜天然气资源。天然气作为一种有限的资源，其开采和利用存在一定的局限性。天然气供气中断的经历，使我更加意识到我们不能一味依赖天然气，应该把握好天然气的使用节奏，提倡节约能源，减少有限资源的浪费。只有更加珍惜和预见天然气资源的价值，我们才能更好地保护环境、维护生态平衡，实现可持续发展。
综上所述，天然气供气中断给人们的生活带来了困境，暴露了供气系统存在的问题，催人思考如何应对能源安全问题，并促使人们更加珍惜天然气资源。面对这些问题，政府、企业和个人都有责任做出积极应对，保障人们的生活和工作，推进能源供应的可持续发展。
天然气工程内部承包协议
本着诚实信用、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程的具体情况，经过协商为明确双方的权力义务和责任，双方达成以下协议：
2、承包工程结算按本工程大合同约定及招标文件执行;本工程一切税费和定额规费由甲方代缴代扣;工程交易费、民工保证金、招标费用、合同履约保证金及建设单位和相关主管部门领导关系协调费及其它所有施工费用均由乙方承担。
3、工程款拨付到甲方账户后，三日内拨付乙方;或甲方将建设单位转账支票直接背书转付乙方入账，同时乙方以现金方式足额交付给甲方该次拨款应收的管理费。否则甲方承担违约责任。
4、甲方责任：
(1)甲方负责提供施工所需各种手续。
(2)督促乙方抓好对质量、进度、安全的全面管理工作。
(3)协助乙方办理竣工验收的各种施工手续。
(4)给乙方提供工程款的转付工作。
(5)负责提供管理人员及特种工执业资格证和上岗证以便应对上级检查。
(6)根据工作需要为乙方提供相关手续并协助乙方办理工程结算工作。
5、乙方责任：
(1)负责整理各种资料。
(2)负责办理设计变更、设计联络手续：
(3)在施工期间乙方必须遵守相关的国家法律、法规;否则，由此而产生的一切后果均由乙方自负。
(4)乙方在工程施工中自主管理、自负盈亏，对于外界所发生的一切债权债务由乙方全部负责承担。
(5)按总承包合同的要求做好本工程的回访质量保修工作。
(6)如乙方发生违约行为，甲方可视情况有权终止或解除合同;。
(7)该工程施工所需垫付的全部资金由乙方自筹解决。
6、创建安全文明工地等所需一切费用乙方自行承担。
7、乙方在工程施工中，必须服从甲方宏观管理，出现一切质量、安全事故所造成的一切工程经济损失及人身安全经济损失，由乙方全部负责。
8、工程质量必须合格，奖罚金额执行甲方与业主签订的工程合同，施工现场文明工地等必须达到与业主签订的合同。
9、财务管理：乙方必须服从甲方的财务管理和监督，有一套完整的明细分类账目，对每一笔工程款的使用都有据可查，乙方必须做到专款专用(包括业主供应的施工材料)，如挪用其它项目，甲方有权拒付工程拨款，并对乙方进行挪用金额50%的罚款，及时发放民工工资，在每次拨付工程款前做好工资表上报公司，民工工资实行工资卡发放并受甲方监督。
10、开工日期以具备开工条件后的实际开工日期为准，因甲方因素导致工期延误则工期顺延。
11、本合同其它合同条款执行大合同(即甲方与业主签订的工程合同)。
12、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。
负责人：
负责人：
