施工的过程中需要进行现场监理和质量检查,及时发现和解决问题。在施工中,有一些需要注意的法律和法规,我们要严格遵守。
施工现场租赁机械安全管理协议书
总包单位(以下简称甲方):
机械产权单位(以下简称乙方):
工程名称:
机械进场形式:租赁()。
自带()。
使建筑施工用起重机械设备的租赁和使用处于安全受控状态,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方应按照各自职责,对施工现场起重机械设备进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场起重机械设备的安全运行。
一、甲方的权利、责任和义务。
1.贯彻、落实国家及山东省有关施工现场机械设备安全的法律、法规和管理规定,对施工现场的机械设备安全使用进行监督和管理。
2.按照乙方提出的甲方为乙方提供机械设备进出场要求,负责为乙方提供起重机械设备进出场安装、拆卸现场条件。
3.甲方向乙方提供有关基础勘察报告,轴线位置、标高及相关资料,按乙方图纸要求完成机械设备基础的施工工作。
并根据违章性质的严重程度按比例扣除保证金。对多次违章指挥、不服从管理的人员,甲方有权要求乙方进行更换。
5.对施工现场的起重机械设备进行安全检查,发现隐患责成乙方予以整改。对隐患整改不及时的按比例扣除保证金。
6.甲方人员不得操作、保养、动用乙方的起重机械设备,同时乙方人员应看管好自己的机械设备防止他人动用。
7.甲方负责配备持有效证件的信号指挥人员,对信号指挥人员做好班前安全讲话和书面安全交底,严格遵守操作规程负责起重机械的指挥工作。
8.参与机械设备的进场验收,向乙方收取机械设备相关资料。
9.发生机械事故或人员伤亡时提供协助救援服务。认真分析原因承担由甲方责任所造成的损失和相应事故责任。
二、乙方的权利、责任和义务。
1.必须严格执行国家和山东省及公司有关机械设备的规程和管理制度,对提供的机械设备负全面管理责任。
2.遵守甲方的规定,服从甲方机械设备的安全管理,不得损坏施工现场安全防护设施,因不服从甲方管理发生事故的,由乙方负责。
3.乙方为甲方提供检验合格、技术性能良好的机械设备,并保证施工期间机械设备始终处于良好工作状态。
4.负责配备持有效证件的起重机械司机,保证起重机械司机用工手续齐全,“定人、定机、定岗”。对起重机械司机做好班前安全讲话和书面安全交底,严格遵守起重机械设备操作规程和管理规定,禁止酒后操作起重机械。
5.甲方要求乙方提供拆装服务的,乙方具备“起重设备安装工程专业资质”可以自己拆、装起重机械设备;如乙方不具备“起重设备安装工程专业资质”,应委托具有“起重设备安装工程专业资质”的拆装单位进行拆装工作,塔式起重机的拆装必须由取得“起重设备安装工程相应资质”的企业完成。乙方和第三方必须遵守山东省和甲方的有关规定,如违反规定,由违规方承担全部责任。
6.乙方起重机械设备司机应服从甲方信号指挥人员指挥,禁止违章操作,遇有非信号工指挥或信号工违章指挥时,有权拒绝操作。
7.对甲方提供的机械设备使用的电源线、电闸箱等用电设施负有维修和保护责任,如有异议,必须与甲方协商解决,严禁私自改造或私拉乱接。
8.负责对起重机械设备进行日常检查和维修保养,向甲方提供维修保养制度和实施情况及申报履历书和检查资料。起重机械设备出现故障应及时通知甲方并积极组织抢修。
9.接受甲方的资质审查,按照要求负责向甲方提供相关资料。乙方要建立起重机械设备应急救援预案,并在开工前报送甲方。
10.由于乙方责任造成的机械事故或人员伤亡,由乙方承担事故责任和经济责任,并赔偿甲方有关损失。发生机械事故后,立即向甲方报告。迟报或隐瞒不报,乙方承担事故的全部责任。事故处理结束后,并向甲方书面通报处理结果。
三、补充条款。
本协议书一式两份,双方各保存一份。
本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同时,同时签订本协议,双方签字盖章后生效。经济合同到期,机械设备退场后,本协议终止。
甲方单位(章):乙方单位(章):
项目负责人:项目负责人:
日期:日期:
大型施工机械维修保养安全管理协议书
送修方:(甲方)
承修方:(乙方)
甲方委托乙方承担工程机械维修业务,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国民法典》,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。
设备名称:设备编号:
设备品牌:设备型号:
具体维修项目及费用详见附件《维修清单》,总计元。
维修地点:
运输费用:
1.竣工交付时间:年月日
2.设备交付方式:
3.结算付款方式:
4.付款期限:机械修复竣工后,甲方进行验收,验收合格,甲方支付维修费。
乙方承担的义务和责任:
1、乙方应妥善保管托修机械,除维修或检验目的外,不得使用送修机械。
2、需维修机械从离开甲方到修复送达甲方期间,机械的损坏灭失的风险由乙方承担,并向甲方承担损失赔偿责任。
3、乙方必须使用质量合格的零配件,不得使用回用件。
4、乙方负责免费返修质量保证期内维修质量不合格的送修机械。返修项目质量保证期自返修竣工交付日重新计算,但双方注明约定的除外。
5、因乙方维修质量不合格,造成较大故障需要重新返厂修理时,乙方承担往返运输费用。
6、乙方对设备维修所更换的零配件及总成质保期限为半年
甲方承担的义务和责任:
2、机械维修完好后,甲方开始施工时必须告知乙方,由乙方派人员在现场跟踪服务一周。
3、对由于甲方操作不当或自然灾害及人力不可抗拒的因素所造成的设备损坏,乙方不予赔偿。
1.任何一方未履行合同,由违约方赔偿造成的损失,或按合同约定负责赔偿。
2.乙方未尽妥善保管义务或擅自使用送修机械的,应照价赔偿油料等直接损失;造成送修机械损坏的,应无偿修理并赔偿损失。
因维修质量发生争议,双方协商解决。
送修方(盖章):
承修方(盖章):
地址:地址:
电话:电话:
委托代理人:____________
法定代表人:______________
年月日年月日
施工现场机械设备安全协议书
乙方(工程承包方):___________________
甲方___________工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下。
一、甲方的安全责任:
1.涉及输、变、配电设备上的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。
2.开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3.在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。
4.对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5.对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目,必须指派工作负责人,并由该工作负责人组织开工会和收工会,向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。
6.应给乙方施工人员办理配有本人照片的'“胸卡”证,并在上岗时佩戴。
7.不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8.工程竣工后,应组织验收,对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任:
1.组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员,涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目,乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2.复杂或危险性较大的工程,应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3.工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”,并对现场施工安全负责。
4.施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工,必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前应得到值班人员的同意。
5.开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
6.必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7.必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8.乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9.本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派________负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派_________负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),可另外附页。
六、其它需要约定的事项:
七、本协议是工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章:_______
乙方代表盖章:_______
甲方单位盖章:_______
乙方单位盖章:_______
机械施工安全协议书
总包单位:(以下简称甲方)。
分包单位:(以下简称乙方)。
为加强建筑施工起重机械设备租赁使用管理,确保建筑施工起重机械设备的完好与安全运行,根据市建委《北京市建筑施工起重机械设备管理的若干规定》和《北京市塔式起重机安装企业拆立塔管理规定》及集团公司《关于印发集团建筑施工用起重机械设备租赁使用管理补充规定的通知》的有关要求。使建筑施工用起重机械设备租赁使用处于安全受控状态,双方本着平等、自愿的原则,签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对施工现场起重机械设备进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场起重机械设备安全运行。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。负责对施工现场起重机械设备租赁使用进行全面监督、管理,有权对施工现场起重机械设备进行安全监督、检查和指导。
2、按照乙方提出的起重机械设备进出场要求,负责为乙方提供起重机械进出场安装、拆卸现场条件。
3、甲方向乙方提供有关基础勘察报告,轴线位置、标高及相关资料,按乙方图纸要求完成塔吊基础的'制做工作。
4、有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。
5、严禁施工现场甲方人员上起重机械设备或与起重机械设备有关的其他作业,发生事故,由甲方负责。
6、甲方配备持证专业指挥信号人员按照操作规程负责起重机械的指挥工作。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、必须严格执行国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。对提供的起重机械设备负全面管理责任。
2、遵守甲方施工现场机械设备管理规定,不得损坏现场安全防护设施,不服从甲方管理造成事故的,由乙方负责。
3、向甲方提供检验合格、技术性能良好的起重机械设备,并保证在施工期间起重机械设备处于良好工作状态。
4、向甲方提供起重机械设备基础处理方案及运行方面的有关图纸及技术资料和相关文件。负责编制起重机械设备安装、拆除方案,由持有安装、拆除资质的企业进行,安装完毕后,必须办理验收手续及有关资料。
5、负责对起重机械设备进行日常检查和维修保养,提供维修保养制度和实施情况及设备的履历书。起重机械设备出现故障,要及时通知甲方,乙方应积极组织抢修。
6、负责配备齐有效证件的起重机械设备司机,持证上岗,严格遵守起重机械设备操作规程和管理规定,禁止酒后操作机械。
7、乙方起重机械设备司机服从甲方信号指挥人员指挥,严格执行操作规程,禁止违章操作,遇有非信号工指挥或违章指挥时,有权拒绝操作。
三、补充条款:
补充条款如下:本协议书一式两份,甲、乙双方签字盖章立即生效。各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。
总包单位:(盖章)。
分包单位:(盖章)。
日期:
机械研究所施工安全环保协议书
甲方:身份证号码:
住址:联系电话:
乙方:身份证号码:
住址:联系电话:
为维护双方的共同利益为目的,确保施工工程在施工中人身的安全,保证施工质量,保持良好的工作秩序、卫生环境等要求,甲乙双方之间经过友好协商,自愿达成本协议,以供双方共同恪守。
一、工程概述。
1、工程名称:
2、施工地址:
3、分包形式:包料不包工。
二、工程期限。
自______年____月___日起开工至______年____月___日完工。
三、协议主要内容。
1、甲方将墙纸施工、维护项目委托乙方完成并依协议支付乙方施工费用,乙方将按甲方协议项目完成施工及后期维护。
2、施工过程中所需工具乙方自行配备,乙方施工过程的施工人员生活费用及其相关管理由乙方负责。
3、乙方在接受甲方委托后,自行安排相关施工人员。乙方安排的施工人员必须是专业性、无任何不良嗜好,无犯罪记录人员。乙方自行安排的施工人员应当准确核查其基本信息(包括住址,籍贯、生活来往人群、身份证基本信息等)。
4、乙方应当为其在甲方施工工地的施工人员配备相应的安全防护器材,确保施工安全顺利进行。
5、施工过程中,乙方应当配备相应的安全管理人员,全权负责现场施工人员的安全管理。
6、乙方应当给其现场施工人员购买相关的人身伤害保险。在施工的过程中应当按照相关的安全施工制度进行施工。如若在施工过程中发生意外,造成损失的。现场施工人员有过错的前提下,施工人员自身应承担相应的损失责任,剩余损失由乙方单独承担,甲方不承担任何损失责任;现场施工人员无过错的`前提下,造成的损失由乙方单独承担,甲方不承担任何损失责任。
7、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方在施工期间,造成自身人员的伤亡,火灾等事故(包括乙方责任造成的甲方人员和自身人员,第三人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤者的义务,乙方应当负责事故的善后处理和相关赔偿事宜,甲方不承担任何损失责任。
8、乙方现场施工人员或者乙方自身,在施工过程中发生意外,在责任明确的前提下,乙方不得无理纠缠。若乙方施工人员无理纠缠,甲方进行垫付相关损失后,甲方有权在乙方所完工的工程款中进行扣除。
9、乙方应服从现场管理员管理。施工过程中发生纠纷应保持克制,找到管理人员进行沟通处理,确实处理不了的,应当告知甲方,由甲方进行沟通处理。若乙方施工人员在现场施工同其他施工人员发生纠纷,乙方应当提前预防。若实际已经发生后,造成相关损失的,由乙方处理相关善后和赔偿事宜,甲方不承担任何责任。
11、乙方当天施工结束自行收集施工墙纸标签,第二天上午10点前给到甲方,以作为前一天施工数量凭证并依此作为结算凭证。
12、墙纸施工过程中,耗损控制。需要对花类的墙纸耗损控制在8%内,每卷墙纸施工需达4。5平方米/卷以上;不对花墙纸损耗控制在5%内,每卷墙纸施工需达5。0平方米/卷以上。损耗过大的话,超过部分自行承担相应的墙纸损失。
13、工程质量及验收标准:
(1)工程质量必须是不准有裂缝、翘边情况出现。无纺纸严禁用刮刀重刮,引起色差由乙方承担损失。
(2)乙方在施工过程中,如果有色差及墙纸质量问题的话,需立即停工,及时跟甲方反映。
(3)工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
14、工程付款方式:
(1)按甲乙双方约定结付。
(2)乙方在保障施工质量,施工安全的前提下领取相应的工程结算款,甲方应按时支付。若乙方未能保障施工质量,乙方所得工程款,由双方进行协调处理。若乙方在施工过程中出现安全事故,甲方有权暂时拒付相关工程款,由乙方自行处理妥善后,可向甲方申请支付相关工程款。
(3)质保金:质保金按工程总造价的扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
15、其他约定:
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
(3)本合同未尽事宜,双方应协商解决,协商不成,提交甲方所在地人民法院审理。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章方可生效。
甲方(公章):乙方(公章):
甲方代表:乙方代表:
_____年__月__日_____年__月__日。
施工现场机械设备安全协议书
施工单位:_______________________(简称甲方)。
安拆单位:_______________________(简称乙方)。
甲方将塔吊安装拆卸工程项目委托给乙方施工为贯彻“安全第一,预防为主,以人为本”的方针,根据国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方签定协议。
一、承包工程项目。
1工程项目名称:________________________。
2、工程地址:_____________________________。
3、承包范围:_____________________________。
二、协议内容。
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、合肥市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都诮有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度和安全教育制度等。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:
(1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计;。
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,并制定有针对性的安全技术措施计划,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、施工前,甲方应对乙的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。对甲方违反安全生产规定、制定等情况乙方有要求甲方整改的权利,甲方应该认真整改。
8、在生产操作过程中的个人防护用品,由各方自理,甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。
10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如甲、乙方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用管理制度。借出方应保证设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检验,并做好书面记录。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程,由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
12、甲乙双方的人员,对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责。
13、塔吊安拆人员必须持有有效特种作业操作资格证,特种作业必须执行国这有《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证,进本市施工的外省市特种作业人员还须经本市有关特种作业考核站进行审证教育;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;作业成绩员必须严守相关机械设备的规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。严格遵守“十不烧”规定。
15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅长自乱拉电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。
16、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求。如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
17、贯彻认施工施工负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协助进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院及合肥市有关事故报告规定在事故发生的____小时内及时报告各自的上级主管部门及有关机械。事故的损失和善后处理费用,应按责任、协商解决。
18、本协议的各项规定适用于甲乙双方,如遇有同国家和蚌埠市有关法律不符者,应按国家和蚌埠市的有关规定执行。
此协议为合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。
机械施工安全协议书
租赁单位:
出租单位:
工程名称:
为了加强施工现场建筑施工机械租赁使用管理,按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,使机械设备租赁使用处于安全受控状态,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。双方应当按照各自职责,对施工现场机械设备进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场机械设备安全运行。
一、甲方的权利、责任和义务。
1.贯彻落实国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定,负责对施工现场的机械设备租赁使用进行全面监督、管理。有权对施工现场机械设备进行安全监督、检查和指导。
2.按照乙方提出的机械设备进出场要求,为乙方提供机械设备进出场的必要条件。
3.向乙方提供地下、地上障碍物情况及相关资料,协助乙方做好安全防护。
4.有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。
5.甲方人员不得操作乙方的机械设备,不得强迫乙方违章作业,若发生事故由甲方负责。
二、乙方的权利、责任和义务。
1.必须严格遵守国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定。对提供的机械设备负全面管理责任。
2.遵守甲方施工现场机械设备管理规定,服从甲方的管理,不得损坏现场安全防护设施,确因施工需要移动或拆除的,必须经甲方同意,工作完毕后立即恢复。
3.向甲方提供检验合格(汽车起重机、履带起重机还需提供有效期内的检测报告)技术性能良好的机械设备,并保证在施工期间机械设备处于良好状态。
4.负责对机械设备进行日常检查和维修保养。负责对作业人员入场教育和安全技术交底。
5.负责配备齐全有效证件的机械设备操作者,持证上岗,严格遵守机械设备操作规程和管理规定,严禁酒后操作机械设备。
乙方不履行上述职责发生事故由乙方负责。
三、补充条款:
补充条款如下:本协议一式两份,甲乙双方签字或盖章立即生效。各保存一份。本协议自签字生效至施工结束终止。
租赁单位:(盖章)。
出租单位:盖章)。
日期:
施工现场机械设备安全协议书
甲方(出租方):
乙方(承租方):
为了保证机械设备安全施工,明确双方安全职责,甲、乙双方签订机械设备租赁合同的同时,特签订本安全协议,双方必须严格遵守执行。
一、基本情况:
机械名称及型号:
使用期限:
使用地点:
二、协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲方负责机械设备进退场运输中的交通安全管理工作,使设备安全运到乙方施工现场。
3、甲方所提供的机械设备,各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好,在设备使用前,应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如不合格影响施工安全的'设备,严禁操作使用。
4、甲方提供的机械设备应配定机操作人员,不得随意调动,如有调动需告知乙方管理人员。定机的操作人员必须持证上岗,必须严格遵守安全操作规程,遵守施工现场有关规定,听从管理人员及安全员的指导,不得野蛮作业和违章操作,并应了解自己的作业环境,保护好自身安全和机械安全。违反以上条件,由甲方操作人员造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的,由甲方负全部责任。
5、特种机械操作人员必须执行国家《特种作业人中安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;严禁违章,无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
6、甲方提供的设备在施工期间内,必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工,乙方需提供足够的照明条件方可进行施工。甲方应派专人进行指挥,严禁违章指挥,司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备毁损及人身伤亡事故或影响工程的,均由甲方负全部负责。
7、乙方在设备的使用过程中,如有发现危及安全施工的机械故障时,应立即停止使用,及时通知甲方进行抢修,确保机械设备在性能良好的情况下使用。
8、乙方在机械设备的使用过程中,承担保护设施安全使用的业务。若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故,甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务,甲方应根据国家及有关规定,组织对事故进行调查处理。
9、下班后,机械应停放在平稳的地方,并将机械设备处于安全状态。
10、甲方人员应遵守北京市治安处罚条例,禁止赌博、酗酒、偷盗、打架斗殴和影响生产、生活秩序的行为,如乙方发现,有权利制止甲方人员的不安全行为;如发生大规模的打架、斗殴等事件,乙方有权利上报地方派出所,对于滋事人员将有司法部门处理。
11、本协议经立协双方签字、盖章有效,作为合同正本的附件一式两份,甲、乙双方各执一份。
12、本协议自签订之日起生效,甲、乙方双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济的损失。
甲方(委托人):(签字)。
乙方(委托人):(签字)。
施工现场机械设备安全协议书
购买方:______________________(以下简称甲方)。
出售方:______________________(以下简称乙方)。
为了明确甲乙双方在机械装拆过程中的安全职责,甲乙双方在签订机械设备装拆合同的同时,签定本协议,双方必须严格执行。
一、工程项目名称:______________________。
工程地址:______________________________。
二、设备:设备名称、型号:______________。
三、协议内容。
1.甲方职责。
(1)甲方必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针指导生产,不得违章安排作业。
(2)机械进出场前甲方必须提供安装场地。
(3)甲方要对随机进场的乙方机操工、指挥进行安全、现场标准化等工作书面交底。
(4)甲方对随机进场的乙方机操工、指挥的违章现象有权制止,如制止无效,可拒绝签证,罚款,直到叫机操工退出工地。
2.乙方职责。
(1)乙方对机械设备应保证安全可靠、性能良好、设施安全,安装后必须会同市建委对机械设备进行验收,验收合格后方能使用,并作好记录和交付使用手续,提供塔机装拆上岗、资质证书及经公司审批的装拆方案。
(2)乙方必须定期做好机械的维修保养工作,操作人员认真做好每天的例保工作,确保机械的安全运行,一旦机械发生故障应及时抢修,保证生产正常使用。
(3)乙方操作工、指挥必须坚守岗位,持证上岗,严格遵守安全操作规程,并接受甲方和上级部门的检查和监督。
(5)乙方有权对甲方违章指挥现象进行制止并拒绝施工,由此造成停班损失由甲方承担。
(6)因乙方操作工操作过失,违反操作程序等所造成施工人员伤亡,设备损坏所造成损失,均由乙方承担,并负连带责任。
(7)乙方在装拆、升节过程中,操作人员所发生的伤亡事故,一切责任包括经济损失,均由乙方承担,并负连带责任。
四、备注。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):__________乙方(签章):__________。
代表签名:______________代表签名:______________。
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
施工现场机械设备安全协议书
总包单位:(以下简称甲方)。
分包单位:(以下简称乙方)。
工程名称:和义西区回迁楼3-3#楼。
为加强建筑施工起重机械设备租赁使用管理,确保建筑施工起重机械设备的完好与安全运行,根据市建委《北京市建筑施工起重机械设备管理的若干规定》和《北京市塔式起重机安装企业拆立塔管理规定》及集团公司《关于印发集团建筑施工用起重机械设备租赁使用管理补充规定的通知》的有关要求。使建筑施工用起重机械设备租赁使用处于安全受控状态,双方本着平等、自愿的原则,签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对施工现场起重机械设备进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场起重机械设备安全运行。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。负责对施工现场起重机械设备租赁使用进行全面监督、管理,有权对施工现场起重机械设备进行安全监督、检查和指导。
2、按照乙方提出的起重机械设备进出场要求,负责为乙方提供起重机械进出场安装、拆卸现场条件。
3、甲方向乙方提供有关基础勘察报告,轴线位置、标高及相关资料,按乙方图纸要求完成塔吊基础的制做工作。
4、有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。
5、严禁施工现场甲方人员上起重机械设备或与起重机械设备有关的其他作业,发生事故,由甲方负责。
6、甲方配备持证专业指挥信号人员按照操作规程负责起重机械的指挥工作。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、必须严格执行国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。对提供的起重机械设备负全面管理责任。
2、遵守甲方施工现场机械设备管理规定,不得损坏现场安全防护设施,不服从甲方管理造成事故的,由乙方负责。
3、向甲方提供检验合格、技术性能良好的起重机械设备,并保证在施工期间起重机械设备处于良好工作状态。
4、向甲方提供起重机械设备基础处理方案及运行方面的有关图纸及技术资料和相关文件。负责编制起重机械设备安装、拆除方案,由持有安装、拆除资质的企业进行,安装完毕后,必须办理验收手续及有关资料。
5、负责对起重机械设备进行日常检查和维修保养,提供维修保养制度和实施情况及设备的履历书。起重机械设备出现故障,要及时通知甲方,乙方应积极组织抢修。
6、负责配备齐有效证件的起重机械设备司机,持证上岗,严格遵守起重机械设备操作规程和管理规定,禁止酒后操作机械。
7、乙方起重机械设备司机服从甲方信号指挥人员指挥,严格执行操作规程,禁止违章操作,遇有非信号工指挥或违章指挥时,有权拒绝操作。
三、补充条款:
补充条款如下:
本协议书一式两份,甲、乙双方签字盖章立即生效。各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。
总包单位:(盖章)分包单位:(盖章)。
负责人签字:负责人签字:
年月日年月日。
施工现场机械设备安全协议书
甲方___________工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下。
一、甲方的安全责任:
1.涉及输、变、配电设备上的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。
2.开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3.在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。
4.对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5.对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目,必须指派工作负责人,并由该工作负责人组织开工会和收工会,向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。
6.应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证,并在上岗时佩戴。
7.不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8.工程竣工后,应组织验收,对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任:
1.组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员,涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目,乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2.复杂或危险性较大的工程,应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3.工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”,并对现场施工安全负责。
4.施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工,必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前应得到值班人员的同意。
5.开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
6.必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7.必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8.乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9.本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派________同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派_________同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),可另外附页。
六、其它需要约定的事项:
七、本协议是工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章:_______乙方代表盖章:_______。
甲方单位盖章:_______乙方单位盖章:_______。
施工中机械设备安全责任协议书
甲方:
乙方:
现乙方在甲方场地进行设备搬迁就安全生产、防火及治安问题,经双方友好协商,达成协议如下:
1、乙方在施工前要认真勘察现场,施工项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,制定有针对性的安全技术措施计划,并严格按施工组织设计和有关安全要求施工,作为安全管理的主体单位,乙方对拆除、搬迁施工全过程的安全负全部责任。
2、施工期间,乙方指派_____________(电话_______________)为专职安全人员,负责现场有关安全、防火及文明施工工作,对施工过程中以及施工机具的安全及隐患问题,应及时纠正、整改。
4、督促施工现场人员自觉穿戴好个人防护用品;
5、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,持证上岗并按规定定期审证;机械作业必须做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。
6、乙方必须按照甲方要求,保障甲方设备的搬运的及时、安全,不得损坏、丢失,并按要求将设备摆放到指定位置。
7、乙方应当接受甲方的安全管理监督,对甲方安全检查人员依法实施的安全生产、防火及治安监督检查,要给予支持和配合,采取必要的预防措施,消除事故隐患。
8、设备装、卸过程中,严格遵守安全规章制度,不违章作业、违章蛮干,听从甲方及装卸地现场管理人员指挥的,如有违反,甲方有权要求乙方停止作业,严重的可禁止乙方进场。
9、进入甲方厂区,乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守厂区交通规则,积极维护厂区交通秩序,保证厂区道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。
10、设备拆卸、安装过程需确保设备本身的安全装置完好。
1、拆除、搬运工程的现场情况甲方要向乙方进行技术交底,并协助乙方做好现场安全管理工作。
2、在搬运期间乙方人员、车辆及财产等所出现的安全问题由乙方全权负责。如在搬运过程中乙方造成人身伤害、交通事故或机器设备车辆及工器具的损坏等事情,由此产生的责任和费用一切由乙方承担。
3、乙方人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备及工具等必须认真检查,发现隐患立外包工程安全生产、防火、治安问题即停止施工,落实整改后方准施工。一经施工,就表示施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全责。
4、施工期间,乙方应对施工人员进行安全教育,并对他们的安全负责,不得违反安全管理规定强行施工,期间因乙方责任导致的安全事故(人身、设备和机械等伤害)、交通事故和因此发生的所有费用由乙方承担。
5、所吊、运设备、物品出现丢失、损坏的,由乙方负责全额赔偿。
6、乙方必须对其所有的运输装卸人员负责,造成的人身伤亡、安全事故、火灾事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并及时通知甲方,并有关法律、法规要求处理。由于乙方安全措施不力造成事故的,由乙方承担所有责任;造成甲方损失的,乙方负责全部赔偿,并承担一切法律责任。
7、乙方人员发生工伤事故,或因乙方责任造成甲方人员发生工伤事故,视为乙方违约,甲方有权中止合同,所有损失由乙方负责。
8、违反上述规定的',甲方有权对乙方酌情处以100~10000元人民币违约金,发现一次处罚一次。乙方不交纳违约金的,甲方可以从乙方货款中扣除。
对安全生产、防火及治安事故责任有争议时,双方先友好协商,协商不成的,应按政府有关部门的认定处理。
四、本协议经双方代表签字后生效。协议一式两份,甲乙双方各执一份,此协议作为合同附件具有同等法律效力。
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)。
签字代表:签字代表:
签字日期:年月日签字日期:年月日
机械设备安全协议书
机械设备的使用应该注重安全方面的问题,以下是小编整理的机械设备安全协议书,欢迎参考阅读!
甲方:
乙方:
为了保证建筑机械的正确、安全使用,发挥机械性能,确保安全生产,经甲乙双方协商,特制定机械操作安全协议书。
1、乙方操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并经过专业培训考试合格取得建设行政主管部门颁发的操作证后,方可持证上岗。乙方将上岗人员的操作证复印件交给甲方设备管理员存档。
2、操作人员操作设备要做好班前、班中和班后的检查,认真执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐等设备保养的`十字方针,保证设备的机身清洁,状况良好,确保设备的安全正常使用。在作业过程中,应集中精力正确操作,注意机械状况,不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作,严禁无关人员进入作业区域操作室内。
3、甲方负责对乙方所有机械操作者进行应知考试,对不及格者禁止上岗操作机械设备。负责对机械设备每月进行安全检查,对查出的安全隐患限期整改,对重大安全隐患可以责令停工整改。
4、操作人员应遵守机械有关保养规定,认真及时做好各项保养工作,经常保持机械的完好状态。操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥,遵守现场安全、生产规程。施工设备的卷扬机、搅拌机、翻斗车乙方要按甲方的要求填好“机械履历书”,每天工作台时,各级保养要认真填写。
5、乙方进入施工现场的机械设备必须配备专职维修人员,负责设备的维修保养,发现机械故障和事故隐患,及时上报施工队负责人和甲方设备管理人员。
6、塔式起重机信号指挥人员必须持证上岗,穿反炮背心或带袖标,对无证指挥造成人身、机械事故的,施工队负全责,并接受相关部门的处理。
7、乙方施工人员必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具,使用前应检查外壳,手柄是否出现裂缝、破损,电缆软线及插头等是否完好无损,保护接零连接正常,牢固可靠,防护罩齐全牢固,电器装置安全可靠。如使用i类工具,必须采用其它安全措施,如漏电保护电器、安全隔离变压器等,否则使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋或站在绝缘垫上,确认安全后方可使用。
8、机械设备、电动工具不得带病运转,运转中发现不正常时,应先停机检查,排除故障后方可使用。
9、各种配电箱、开关箱应配备安全锁,箱内不得存放任何其他物件,并应保持清洁,非本岗作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕后应切断电源锁好箱门。
10、电器设备或线路发生火警时,应首先切断电源,在未切断电源之前,不得使身体接触导线或电气设备。也不得用水或泡沫灭火器进行灭火。
11、使用机械与安全生产发生矛盾时,必须首先服从安全要求。
12、当机械发生重大事故时,必须及时上报和组织抢救,保护现场、查明原因、落实及完善安全措施,并按事故性质严肃处理。
13、乙方使用甲方的、或外租设备时,严格按照操作规程操作。设备发生故障要及时通知甲方,雨雪天电机及设备要覆盖。设备存在故障时,强行使用的,雨雪天电机及设备未覆盖,造成设备、电机损坏的,机械设备配件丢失的,由乙方负责设备配件及维修费用。
14、乙方进入施工现场的中小型设备,安装后应报甲方安全和机械设备管理员,验收合格后方可使用。
15、所有外施队进入现场的设备都必须符合安全操作规程,要做到“轴有套,轮有罩”,对不按规定擅自将不安全的设备进入施工现场,所发生的人身机械事故由施工队负全责,并接受项目及安全部门的处罚。
16、乙方的锅炉、压力容器等进入施工现场必须执行北京市技术监督局文件《关于进一步加强特种设备安全监察工作的决定》(京质监特发[2004]366号)。未经检测不准在施工现场使用。压力表每年检测一次,不得随意调压,要求每天将气罐内杂质放掉,及时填加空压机机油。
17、乙方的搅拌机棚和木工加工棚必须采取降低噪音和粉尘的措施,达到环保要求。
18、本协议及甲方提供给乙方设备安全操作规程,乙方操作人员必须学习遵守,因操作人员违反本协议及操作规程而引发的机械、安全事故,由乙方负责,并接受项目及相关部门的处理。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
本协议与双方经济合同时效相同,签订经济合同的同时,签订本协议,经济合同到期,本协议同时终止。
附:违章、违规使用机械设备的处罚条例
甲方单位(章) 乙方单位(章)
项目负责人: 项目负责人:
施工机械租赁协议书
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方租用乙方机械设备,经双方共同协商,达成如下协议:
1、在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏,按原价的80%赔偿。
3、租凭时间:--年00月00日——--年00月0日。
5、财务结算方式:
(1)计费方式及单价:见租凭设备表。
(2)甲方必须在规定的期限内付款,如逾期未付,乙方有权单方面终止合同的执行,所造成的一切损失由甲方负责,由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。
6、有关约定:
(1)乙方负责提供设备操作者,操作者必须持证上岗,严格按照设备操作规程作业,并负责设备的日常维修保养工作。
(2)设备租凭期间,设备操作者的食宿由甲方负责。
(3)设备租凭期间,设备的燃油费、耗电费由甲方负责。
7、甲方责任:
(1)甲方必须为乙方设备的进场做好准备,提供必要的进场条件。
(2)甲方必须有专人负责指导设备的施工产生,但不能违章指挥,若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。
(3)甲方应负责设备的安全工作,若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。
8、乙方复杂:
(1)乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。
(2)进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者,操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业,并遵守甲方的工作时间和工作安排,但有权对有关违章指挥提出异议。
(3)若乙方机械设备出现故障,乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的,经双方签认后,可免签当日台班费。
9、未尽事宜,由双方协商解决。协商不成,诉诸法律解决。
10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份,双方各执二份。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
经办人:经办人:
签订日期:年月日
机械施工安全协议书
租赁单位:
出租单位:
工程名称:
为了加强施工现场建筑施工机械租赁使用管理,按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,使机械设备租赁使用处于安全受控状态,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。双方应当按照各自职责,对施工现场机械设备进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场机械设备安全运行。
1.贯彻落实国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定,负责对施工现场的机械设备租赁使用进行全面监督、管理。有权对施工现场机械设备进行安全监督、检查和指导。
2.按照乙方提出的机械设备进出场要求,为乙方提供机械设备进出场的必要条件。
3.向乙方提供地下、地上障碍物情况及相关资料,协助乙方做好安全防护。
4.有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。
5.甲方人员不得操作乙方的机械设备,不得强迫乙方违章作业,若发生事故由甲方负责。
1.必须严格遵守国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定。对提供的机械设备负全面管理责任。
2.遵守甲方施工现场机械设备管理规定,服从甲方的管理,不得损坏现场安全防护设施,确因施工需要移动或拆除的,必须经甲方同意,工作完毕后立即恢复。
3.向甲方提供检验合格(汽车起重机、履带起重机还需提供有效期内的检测报告)技术性能良好的机械设备,并保证在施工期间机械设备处于良好状态。
4.负责对机械设备进行日常检查和维修保养。负责对作业人员入场教育和安全技术交底。
5.负责配备齐全有效证件的`机械设备操作者,持证上岗,严格遵守机械设备操作规程和管理规定,严禁酒后操作机械设备。
乙方不履行上述职责发生事故由乙方负责。
补充条款如下:本协议一式两份,甲乙双方签字或盖章立即生效。各保存一份。本协议自签字生效至施工结束终止。
租赁单位:(盖章)。
出租单位:盖章)。
日期:
机械施工承包协议书
出租方:
承租方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商同意,特签订本合同。
第一条 出租方将 出租给承租方使用,以满足承租方关州水电站工程需要。超出范围使用需征得出租方同意。
第二条 租用期限
租赁期暂定为 个月,出租方从 年 月 日起将机械出租给承租方使用。
第三条 租金计费方式、交纳办法和结算方式
一、租金计算方式:
按月租计算:每月每台租金 元(大写 ),在月租期内,机械工作时间在 小时之内属于正常行为,承租方应交纳全月租金;若超过 小时,则超出的时间应另行计算计费为 元/小时。如因承租方原因,造成机械时间工作不够 小时,均按全月租金收取。工作时间以双方签字或机械计时为准。
二、租金交纳方法
承租方在机械进场前应先交纳预付租金(大写 ),其余租金和租赁款按月支付(从上月22日到当月23日为统计结算期)。否则视为承租方下期不在租用,出租方可随时停机退场,机械出场费由出租方负责,承租方不得干涉。
三、结算方式
实行现金结算,不含税金,以收据为准。出租方签字人或出租方的书面委托人为唯一的收款人。
第四条 出租方的权利和义务
一、按时以本合同的收款标准为依据,出租方向承租方收取租金。
二、在租赁期内,出租方应尽量满足承租方的工作需要,出租方应协助承租方做好机手的管理工作。机手必须服从承租方的调度和安排,听从承租方的指挥、遵守各项管理制度,但承租方如指挥不当或交代不清,机手有权拒绝作业,若承租方强行作业,所造成的人员伤亡、机械或地下设施等一切损失,均由承租方负责。
三、租期内,出租方应注意机械维修保养,若机械发生故障,则出租方应及时派人修理,承租方应给予出租方三天的修理时间,超过三天,承租方有权扣除所误时间。如因机械故障导致较长停机而使工程进度受到影响,承租方可通知出租方机械提前退场,但出租方不承担一切的连带民事责任和经济责任。
四、租赁期内,出租方人员不听从承租方现场管理人员的指挥,造成的'一切事故,由出租方自行承担。
第五条 承租方的权利和义务
一、租期内,机械及机手全权由承租方按本合同规定的工作范围和工作内容合理指挥使用(但不违反国家劳动法及有关规定)。
二、租期内,承租方必须对施工现场、周边环境、地下设施进行准确的勘测、检查,并在施工前如实告诉机手,保证机手和机械在安全环境条件下进行施工作业,若发生承租方对上述情况交代不清或承租方指挥不当强行施工所造成的一切损失由承租方承担。
三、租期内承租方负责安全生产,保证机手和机械安全,承租方造成的安全事故由承租方承担法律责任及经济责任。
四、租期内,应保证机械停放安全并派专人看守管理,如发生机械人为破坏、被盗等不安全因素,所造成的损失由承租方赔偿一切经济损失。
五、承租方如开车矿业,挖取煤、炭,挖土取石,山、河道开采石等,承租方必须具备有关管理部门的证件和开采证,合法开采,否则造成的纠纷由承租方处理,造成的经济损失由承租方承担。
六、承租方应按照合同约定缴纳租金。
七、机械进出场事宜:机械进场费由出租方负责。承租方必须保证至少 个月的租赁时间,机械出场费由出租方负责。
八、租用期内出租方提供持有特种资格操作证的机手,确保承租方施工需要,由承租方无偿提供机手的食宿等生活事宜。
九、租用期内承租方承担供应本机正常使用所消耗的燃油(柴油)。
第六条 本合同在约定的租赁期届满前5日内,双方如愿延长租赁期,由双方协商或重新签订合同。
第七条 双方严格遵守本合同,若单方违反上述条款或发生争议,双方可协商解决,若解决不成,可向任何一方所在地方人民法院提起上诉。
第八条 未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方共同协商,签订补充规定,补充规定与本合同效力等同。
详细地址,双方签字后生效。
第十条 本合同一式 份,承租方执 份,出租方执 份。 出租方:
负责人:
联系电话:
详细地址:
身份证号:
承包方: (以下简称“乙方”)
甲方的各项施工建设需使用挖掘机等机械作业,乙方有相关机械,经甲乙双方友好协商,就挖掘机的使用等相关事项达成如下协议:
1、作业地点及内容:根据甲方需要,挖掘机所能从事的作业。
2、计量方式:按实际工作时间予以计量。甲方承担挖掘机进场拖车费,如工程未结束,挖掘机中途进出场,进出场费用由乙方自行承担。
3、计价方式:按累计时间乘以单价进行计算,不考虑作业次数。单价为大挖机: 元/小时,小挖机: 元/小时。
备注:本协议期内单价不再调整。
4、付款方式:乙方凭税务发票到甲方结算。
5、机械作业要求:乙方须按照甲方要求进行施工,未按甲方要求进行施工造成甲方或他人损失的,由乙方承担责任。
6、安全责任:乙方应加强安全检查及防范工作,凡发生一切安全事故(包括车辆本身安全,驾乘人员安全、对他人造成安全、开往或退出工地安全等),均由乙方负责(包括法律或经济责任)。
7、驾乘人员食宿由乙方自理。机械设备由乙方自行维护及保管。
8、本协议一式贰份,双方签章后生效。
甲方(盖章): 乙方(签字):
代表人(签字):
机械施工安全协议书
总包单位:(以下简称甲方)。
分包单位:(以下简称乙方)。
为加强建筑施工起重机械设备租赁使用管理,确保建筑施工起重机械设备的完好与安全运行,根据市建委《北京市建筑施工起重机械设备管理的若干规定》和《北京市塔式起重机安装企业拆立塔管理规定》及集团公司《关于印发集团建筑施工用起重机械设备租赁使用管理补充规定的通知》的有关要求。使建筑施工用起重机械设备租赁使用处于安全受控状态,双方本着平等、自愿的原则,签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对施工现场起重机械设备进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场起重机械设备安全运行。
1、贯彻落实国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。负责对施工现场起重机械设备租赁使用进行全面监督、管理,有权对施工现场起重机械设备进行安全监督、检查和指导。
2、按照乙方提出的起重机械设备进出场要求,负责为乙方提供起重机械进出场安装、拆卸现场条件。
3、甲方向乙方提供有关基础勘察报告,轴线位置、标高及相关资料,按乙方图纸要求完成塔吊基础的制做工作。
4、有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。
5、严禁施工现场甲方人员上起重机械设备或与起重机械设备有关的其他作业,发生事故,由甲方负责。
6、甲方配备持证专业指挥信号人员按照操作规程负责起重机械的指挥工作。
1、必须严格执行国家和北京市建委及集团公司起重机械设备的规程、规范和规章制度。对提供的起重机械设备负全面管理责任。
2、遵守甲方施工现场机械设备管理规定,不得损坏现场安全防护设施,不服从甲方管理造成事故的,由乙方负责。
3、向甲方提供检验合格、技术性能良好的起重机械设备,并保证在施工期间起重机械设备处于良好工作状态。
4、向甲方提供起重机械设备基础处理方案及运行方面的有关图纸及技术资料和相关文件。负责编制起重机械设备安装、拆除方案,由持有安装、拆除资质的企业进行,安装完毕后,必须办理验收手续及有关资料。
5、负责对起重机械设备进行日常检查和维修保养,提供维修保养制度和实施情况及设备的履历书。起重机械设备出现故障,要及时通知甲方,乙方应积极组织抢修。
6、负责配备齐有效证件的起重机械设备司机,持证上岗,严格遵守起重机械设备操作规程和管理规定,禁止酒后操作机械。
7、乙方起重机械设备司机服从甲方信号指挥人员指挥,严格执行操作规程,禁止违章操作,遇有非信号工指挥或违章指挥时,有权拒绝操作。
补充条款如下:本协议书一式两份,甲、乙双方签字盖章立即生效。各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。
总包单位:(盖章)。
分包单位:(盖章)。
日期:
施工机械租赁协议书
(甲方)。
(乙方)。
应乙方要求,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利之原则。就北京环城机械设备租赁有限公司机器设备租赁事宜达成如下协议。
1、甲方将如下机器设备租给乙方,用于工程建设。
2、租赁暂定____年。租金____元/年。至____年____月____日止。租金年缴。乙方如到期后续租,双方另行商量价格。
3、未经甲方同意乙方不得用于其它用途,否则甲方有权收回,乙方承担相应损失。
4、因特殊原因,任何一方终止协议时,需提前两个月通知对方,违约方承担责任,一次性向对方支付违约金5万元。
5、本协议一式四份,双方各执两份。双方盖章后生效。未尽事宜双方协商解决,协商不成,向法院诉讼。
(设备及仪器名称/型号/产地/出厂日期/数量)
机械安全协议书
随着气温的逐渐回暖,湟西项目的各项工作也将形成大干态势。为确保我项目的各项工作安全有序的进行,经双方协商,甲方和乙方达成如下协议:
一、甲方负责乙方上路作业前的安全教育和培训工作。对各项施工作业面的安全工作进行全面监督和管理。
二、各施工机械车辆要有专人负责和监管。一切安全生产工作乙方必须听从和服从甲方的命令和指挥。严格按照道路交通安全法之规定进行施工作业。
三、乙方所有车辆驾驶人员必须持有驾驶证,并悬挂“xx项目”字样的牌子方能在指定的区域内进行本项目的道路施工任务。否则,因违反规定所发生的一切后果,全部有乙方负责。
四、乙方负责对施工机械的保养和看护工作,值班人员在值班期间不得睡觉,如在此期间发生机械零部件丢失和损坏情况,全部由乙方承担赔偿责任。
五、甲方将不定期地对各施工车辆进行安全检查工作,对不按交通法规驾驶车辆人员,除执法部门处理外,项目部也将给予警告和严厉的经济处罚。
六、甲乙双方要认真执行上述协议,未尽事项双方可另行商议。
甲方代表:______________。
___年___月___日。
机械名称及规格:______________。
联系电话:______________。
___年___月___日。
施工机械租赁协议书
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确合同双方的权利、义务,经双方协商一致签订本合同:
1、工程名称:___________。
2、施工地点:___________。
3、机械规格和数量、费用如下:
塔机安装完成后并由机械检测中心签发合格证及甲方使用日期起,至塔吊起拆卸退场为止,即甲方一周前书面通知为结算日期。办理施工时,乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证和检测合格证明(复印件);合同签订后在10日乙方负责机械进场,安装及经有关部门签发合格证、挂牌。延期而造成甲方施工不便发生费用由乙方负责。机械退场,甲方提前一周以书面形式通知乙方,乙方必须在5日拆卸退场,延期退场而发生费用由乙方负责。甲方如需延期机械施工、租赁的,甲方提前一周书面通知乙方。
1、机械进出场费用,含乙方负责机械进出场费、顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用,并符合文明施工要求。
2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资,塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗,驾驶员的工资由甲方发放,但在其每月租金内扣除。不服从管理的,甲方有权要求乙方立即更换人员,并派修理人员住现场。
3、塔机基础部分施工,予埋地脚螺栓、墙面埋件,乙方提供相关图纸和施工具体方案,甲方按要求施工,并有乙方现场管理验收认可,乙方承担责任。
4、乙方必须提供给甲方有关的.证件及施工方案,并承担相应的责任。
6、平时有关部门的检查,塔机必须符合验收要求,一旦须整改,乙方必须派人在12小时内进行整改完毕,乙方负责其费用。
四、机械设备的使用、修理和保养:
3、甲方使用完后如以后仍需继续使用,甲方有优先租用该机的权利,双方以书面形式确立后,乙方应无条件服从。
2、甲方负责施工现场的安全设施的围护、搭设。
4、发生伤害事故,甲方为抢救提供必要的条件,发生费用由事故责任方承担;
2、塔吊安装检测合格使用后第三月开始支付租金,下月开始逐月支付塔吊租赁费,依次类推,先用后付。
3、租赁费按月计算,超过一个月按实际天数计算。租用期间的工作日连续计算(包括节假日)。但遇春节放假扣除贰拾天租费。
1、未经双方同意任何一方不得中途变更或解除合同。违约方按“经济合同法”的有关条款处理。
2、解决合同纠纷的方式:双方应本着互谅互让的姿态,积极配合,尽可能避免各项纠纷;若合同执行过程中,出现双方无法解决的纠纷时,可向甲乙双方签订合同所在地法院提出诉讼或申请仲裁。
3、本合同未尽事宜,一律按经济合同法的有关规定同等有效,本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,签字盖章后生效,合同期满后自然失效。
乙方:___________。
甲方:___________。
法人委托人:___________法人委托人:___________。
联系电话___________:联系电话:___________。
地址:___________地址:___________。
签订日期:___年___________月___________日
机械安全协议书
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身和设施的安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
1、设备进入现场至拆除期间,甲方应对设备及配件承担保护责任,发生损坏追究责任方,如使用过程中,违反操作规程造成事故的由使用方负责。
2、制定机械设备生产安全事故,应急救援预案;
3、在设备活动范围内设置明显的安全警示标志,做好安全防护工作。
4、指定专职设备管理人员,兼职安全生产管理人员进行现场监督检查。
5、如机械出现故障或发生异常情况时,立即停止使用,待消除隐患后,方可投入使用。
6、向安全单位提供安装设备位置的基础施工资料。
7、审核机械设备制造许可证,产品合格证,备案注明等文件,审核资质证书,和特种操作证。
8、不能强迫出租方违规吊运规范要求不允许的物件。
1、出租单位必须提供完整的租赁资质资料,并签订机械租赁合同。
2、进入施工现场的出租机械设备,应有制造许可证,产品合同证,检验证明,单机备案证,安装使用证明书,完整的安全技术档案。
3、属于国家明令淘汰的机械设备,禁止进入施工现场。
4、机械设备安装拆除,应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和安全许可证,并在其资质范围进行安装、拆除工程。
5、使用方与施工总承包单位双方应明确安全责任,使用方应按照安全技术标准及设备性能要求,必须在使用安装合格验收条件下签字后使用,擅自使用由操作方负全部责任。
6、严格按照操作规程,定期保养,如因机械操作问题及机械设备自身质量问题发生机械安全事故,则由乙方赔偿一切损失并承担责任。
7、乙方应做好对机械及其安全保护装置、吊具、索具,进行经常性和定期的检查、维护和保养,并做好记录,建立机械管理台账。
8、安装拆除期间,乙方必须严格按照制定出的安装及拆除方案进行,如不按要求施工,发生安全事故由乙方承担相应责任。
甲方单位:乙方单位:
代表:代表:
日期:日期:
说明:此机械设备安全协议仅供参考,项目部可根据实际情况进行修改进行签订。
文档为doc格式。
机械安全协议书
为了保证建筑机械的正确、安全使用,发挥机械性能,确保安全生产,经甲乙双方协商,特制定机械操作安全协议书。
1、乙方操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并经过专业培训考试合格取得建设行政主管部门颁发的操作证后,方可持证上岗。乙方将上岗人员的操作证复印件交给甲方设备管理员存档。
2、操作人员操作设备要做好班前、班中和班后的检查,认真执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐等设备保养的十字方针,保证设备的机身清洁,状况良好,确保设备的安全正常使用。在作业过程中,应集中精力正确操作,注意机械状况,不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作,严禁无关人员进入作业区域操作室内。
3、甲方负责对乙方所有机械操作者进行应知考试,对不及格者禁止上岗操作机械设备。负责对机械设备每月进行安全检查,对查出的安全隐患限期整改,对重大安全隐患可以责令停工整改。
4、操作人员应遵守机械有关保养规定,认真及时做好各项保养工作,经常保持机械的完好状态。操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥,遵守现场安全、生产规程。施工设备的卷扬机、搅拌机、翻斗车乙方要按甲方的要求填好“机械履历书”,每天工作台时,各级保养要认真填写。
5、乙方进入施工现场的机械设备必须配备专职维修人员,负责设备的维修保养,发现机械故障和事故隐患,及时上报施工队负责人和甲方设备管理人员。
6、塔式起重机信号指挥人员必须持证上岗,穿反炮背心或带袖标,对无证指挥造成人身、机械事故的,施工队负全责,并接受相关部门的处理。
7、乙方施工人员必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具,使用前应检查外壳,手柄是否出现裂缝、破损,电缆软线及插头等是否完好无损,保护接零连接正常,牢固可靠,防护罩齐全牢固,电器装置安全可靠。如使用i类工具,必须采用其它安全措施,如漏电保护电器、安全隔离变压器等,否则使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋或站在绝缘垫上,确认安全后方可使用。
8、机械设备、电动工具不得带病运转,运转中发现不正常时,应先停机检查,排除故障后方可使用。
9、各种配电箱、开关箱应配备安全锁,箱内不得存放任何其他物件,并应保持清洁,非本岗作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕后应切断电源锁好箱门。
10、电器设备或线路发生火警时,应首先切断电源,在未切断电源之前,不得使身体接触导线或电气设备。也不得用水或泡沫灭火器进行灭火。
11、使用机械与安全生产发生矛盾时,必须首先服从安全要求。
12、当机械发生重大事故时,必须及时上报和组织抢救,保护现场、查明原因、落实及完善安全措施,并按事故性质严肃处理。
13、乙方使用甲方的、或外租设备时,严格按照操作规程操作。设备发生故障要及时通知甲方,雨雪天电机及设备要覆盖。设备存在故障时,强行使用的,雨雪天电机及设备未覆盖,造成设备、电机损坏的,机械设备配件丢失的,由乙方负责设备配件及维修费用。
14、乙方进入施工现场的中小型设备,安装后应报甲方安全和机械设备管理员,验收合格后方可使用。
15、所有外施队进入现场的设备都必须符合安全操作规程,要做到“轴有套,轮有罩”,对不按规定擅自将不安全的设备进入施工现场,所发生的人身机械事故由施工队负全责,并接受项目及安全部门的处罚。
16、乙方的锅炉、压力容器等进入施工现场必须执行北京市技术监督局文件《关于进一步加强特种设备安全监察工作的决定》(京质监特发[20xx]366号)。未经检测不准在施工现场使用。压力表每年检测一次,不得随意调压,要求每天将气罐内杂质放掉,及时填加空压机机油。
17、乙方的搅拌机棚和木工加工棚必须采取降低噪音和粉尘的措施,达到环保要求。
18、本协议及甲方提供给乙方设备安全操作规程,乙方操作人员必须学习遵守,因操作人员违反本协议及操作规程而引发的机械、安全事故,由乙方负责,并接受项目及相关部门的处理。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
本协议与双方经济合同时效相同,签订经济合同的同时,签订本协议,经济合同到期,本协议同时终止。
甲方代表:______________。
___年___月___日。
机械名称及规格:______________。
联系电话:______________。
___年___月___日。