在合作项目中,合同协议是确保各方合作顺利进行的重要工具。如果你正在起草合同协议,以下的范文可能会给你提供一些有用的参考。
机房改造项目合同
合同编号:
展馆方(甲方):
承租方(乙方):
根据《^v^合同法》及其他法律、法规的规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就会展场地租赁的有关事宜达成如下协议。
乙方租用甲方总面积为平方米的场地(下称“租赁区域”)。具体位置:
用途:用于乙方举办活动。
租赁期限为:年月日起至年月日止。其中:会展期限为年月日起至年月日止。
乙方使用租赁区域的时限为每日时至时。在租赁期限内,乙方应在约定的时限内使用租赁区域;如乙方需在约定时限之外使用租赁区域的,应提前征得甲方同意,并向甲方支付超时使用费。
其他:
1、租金的计算按照以下标准计算:
2、超时租金按照以下标准计算:
3、租金预付:
定金:甲方在年月日前向乙方支付定金元(最高不得超过总价款20%)。
预付款:甲方在年月日前向乙方支付预付款元。
4、余款支付:
5、支付方式:
1、在租赁期限内甲方向乙方提供以下基本服务:
(1)租赁区域和公共区域的原建筑照明。
(2)租赁区域内走道和公共区域内的清洁服务。
(3)在入口处提供票证检验。
(4)提供会展期限内的馆内空调服务。
如乙方需在约定时间之外开放空调,应征得甲方同意,并向甲方支付超时使用费。供暖时间按北京市统一规定执行。
(5)负责租赁区域的保险。
(6)其他:
2、如乙方需甲方提供基本服务之外的其他服务,双方应另行达成补充协议。
改造合同
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况。
1.1工程名称:__锅炉房及空调水泵房改造工程。
1.2工程地点:_电力疗养院院区内。
1.3承包范围:
1.3.1:锅炉房及空调水泵房改造需挖排水沟约3米、电缆沟约60米、墙面、顶面、天棚刷涂料二遍、配电箱安装、电缆线敷设、锅炉水路管道安装、锅炉机座、地面瓷砖,详细见预算表及经甲方确认的施工图。
1.4承包方式:_包工包料_(地面磁砖甲方提供)。
1.5工期:本工程安装部分工程于_20xx年_4_月_30_日前竣工,土建部分于_20xx_年_5_月20日竣工。1.6工程质量:按国家有关施工及验收规范要求达到合格等级。
1.7合同预算价款及付款方式:本合同预算价款约10万元,(其中电缆、电缆铺设、拆卸、设备电缆、控制柜电缆安装、多余电缆搬运至仓库,安装工时费包干价为3万元,材料以工程量现场签证,按定额计价),作为付款依据。
合同签订后5天内甲方付合同价款的30%(小计30000元),作为工程预付备料款,竣工验收结算审计后付至结算工程款的95%(小计65000元),余款5%(小计5000元),留作质保金,保修期一年满后付清。
第二条甲方工作。
2.1开工前向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。
2.2指派_易伟良、邓志平为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。验收、工程量签证需甲方两人以上签字认可。
第三条乙方工作。
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2指派_张胜平_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,乙方驻工地代表需驻守在工地,如离开工作岗位,需经甲方负责人同意后方可离开,否则将按500元/天扣除工程款。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。电工要求持证上岗。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、客房家具、绿化苗木不受损坏,如有损坏,需照价赔偿并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾清扫等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6乙方应采取有效措施保障安全施工,如发生伤亡事故,责任自负,并在本合同签订后开工前与甲方安全保卫部门签订《安全协议》和办理临时人员施工进院出入证和暂住证手续;做到文明施工,遵守甲方有关规章管理制度;爱护环境,做到工完场清;自行处理施工人员食宿问题。
3.7工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,并承担相关费用。
3.8工程竣工后10天内向甲方报送工程结算及签证等有关资料一式两份、竣工图纸一式肆份。
第四条关于工期的约定。
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。
第五条关于工程价款及结算的约定。
本工程采用按竣工图纸、现场经济签证等按实结算的方式,根据湘建价[20xx]406号文件、《湖南省建设工程工程量清单计价办法》中的综合单价法和相应的《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及相关取费标准取费计算(安全文明施工费及养老保险费不计取);装修部分的人工工资按78元/工日,强弱电安装人工工资按每工日62元/工日计算,主材价格参照施工同期《长沙建设造价》上的预算,价格文件中没有的以甲方签证确认的价格作为结算依据,由乙方将工程结算资料提交甲方送审计部门审计后结算。
第六条关于材料供应的约定。
1、电缆品牌顺选用衡阳金杯。
2、乙方应采购优质材料,如材料不符合质量要求或规格有差异,禁止使用;材料运到工地现场后,应向甲方提交出厂证明、产品质量证明书、合格证、检测资料等,提请甲方验收认可;主材未经甲方验收,不得用于本工程;若擅自使用不合格产品,对工程造成的损失由乙方负责。
第七条有关安全生产和防火的约定。
8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第八条奖励和违约责任。
9.1由于甲方原因中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失;但乙方必须向甲方提交申请补偿损失的书面报告,报经甲方认可。每停工或窝工一天,甲方按停工或窝工的人数支付乙方20元/人/天。,每拖期一天,按付款额的万分之一支付滞纳金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方_500元,作为奖励。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
9.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.5未办理验收手续或乙方认可,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条争议或纠纷处理。
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由宁乡县仲裁委员会仲裁。
第十条附则。
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
12.2本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份。
12.3本合同履行完毕后自动终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表或委托代理人:
法人代表或委托代理人:
年月日年月日。
户名:帐号:
开户行:税号:
营业执照注册号:
组织机构代码证号:
机房改造项目合同
为了进一步贯彻落实^v^、教育部《关于进一步加强中小学校交通安全工作的通知》、教育部《教育部办公厅关于加强中小学幼儿园校车安全管理的紧急通知》,明确园长做好校车安全管理工作责任。制定以下责任书:
一、校车驾驶人要求。幼儿园聘用的校车驾驶人员必须作风正派、举止文明、身体心理健康、具有3年以上安全驾驶经历,且要先经公安机关交管部门审验合格后方能聘请;幼儿园要与驾驶员签订聘用合同、接送安全责任书;严禁聘用三年内任一记分周期内累计分满12分或者发生过交通死亡事故,并负有责任的驾驶人驾驶校车接送学生。
二、校车随车护送人员要求。幼儿园要聘用一名或一名以上的专职工作人员或兼职教师作为每趟接送幼儿的护送随车人员。随车护送人员必须作风正派、举止文明、责任心强、思想政治觉悟高、身体心理健康,且应掌握相关的交通安全常识、应急救护常识;随车护送人员要配合、监督驾驶员按预定路线图接送、遵守交通规则,按时完成好接送工作,做好行车中的幼儿安全管理,以及幼儿、家长、幼儿园之间的交接工作;随车护送人员在遇到突发事件时,必须按预定应急预案在第一时间向有关人员及有关部门上报情况,并做好幼儿安全转移救护工作。
三、加强园内校车管理,确保幼儿接送安全。幼儿园园长、法人代表作为交通安全的第一责任人,要负起校车管理职责。
(二)要对接送幼儿的所有校车驾驶人、随车护送人员定期进行面对面的安全教育;
(五)要定期和不定期对校车进行维护保养,随时保证其安全技术性能处于完好状态。幼儿园应指派专人对校车每次运载幼儿的情况进行查验,发现超载、超速或其他交通违章行为,应当制止。
(六)幼儿园组织春游等需要学生集体乘车外出活动的,要严格办理报批手续,且必须租用专业交通运输部门安全性能可靠的客车、并配备具有3年以上安全驾驶经历且对行驶路线熟悉的驾驶人员。
四、幼儿园要建立健全校车安全管理工作考核奖惩制度,对认真履行职责,在交通安全工作中成绩显著的要给予表彰;对因管理松懈,责任不落实而造成事故的要依法追究责任,是民办幼儿园的予以取缔。
五、本责任书双方签字后正式生效。
六、责任书的要求不因责任人的更换而改变,责任人如有更换的,接任者继续履行。
甲方:乙方:。
20xx年月日。
机房改造合同1
宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司。
一、机房现状。
xxxxxxxxxxx现有两个机房,其中门诊楼机房位于门诊楼4楼,面积约40㎡,行政楼机房位于行政楼12楼,面积约60㎡。2014年10月,经基础业务系统升级改造后,已经从基础架构上实现了双活数据中心,承载着全院的业务数据及办公系统,从业务及数据层面实现了高可用。
1、机房空间现状。
当前,门诊楼机房内共有4台机柜,分别是监控及广播机柜、综合网络机柜、接入及门诊楼核心交换机机柜以及核心业务机柜,门诊楼机房内还放置了电信的电话交换机及pcm设备,承载着全员的电话系统;行政楼机房内共有5台机柜,分别是3台服务器存储机柜及2台网络机柜;这些机柜已基本没有空间。
由于信息中心机房没有配套的专门存放备品备件的空间,所以,目前的信息中心的所有电子仪器设备备品备件也放置在门诊楼机房内,占去机房仅有的1/3面积,且机房内显的非常杂乱无章,机房内的现状完全不符合《电子信息系统机房设计规范》(gb50174-2008),有很大的火灾隐患。
目前,机房内已无法添加放置新的机柜,致使需要新建的业务系统设备无法部署安装,严重的制约着医院信息化的建设和发展。
2、机房装修现状。
各机房是医院建设期间土建进行建设的,并进行了简易装修。墙壁是在原建筑基础上进行了粉刷,地板虽采用了防静电地板,但防静电地板的离地高度也不符合相关的标准。防静电地板下无线缆槽位,线路糟乱,光、电线缆没有分离,线缆缠绕严重,如增减线缆时很容易造成线路故障且排障困难;强、弱电线缆没有分离,存在很严重的火灾隐患。
3、机房温湿度环境现状。
两个机房因建设年代较久,没有兼顾到关于机房恒温恒湿建设的标准,也就没有配套机房专用空调、加湿、新风置换等专业设备。
4、机房供电系统现状。
两个机房的计算机设备、空调设备等共用一套供电系统。
根据最新的机房设计建设标准,机房内的计算机系统、空调系统、新风系统、照明系统以及辅助插座供电均需采用独立的供电系统。特别是计算机系统还必须采用ups供电系统,与动力电源系统形成备份。
5、安防系统现状。
因机房建设比较早,由于条件所限,基本没有采用任何的安防措施。而专业的计算机机房安防系统应包括:门禁控制系统、视频监控系统及必要的防入侵系统等。
6、消防系统现状。
由于条件所限,基本没有采用任何的消防措施。专业的计算机机房应该配置气体灭火装置及相应的消防报警装置。
第2页/共9页。
1、机柜部署需求。
为完成以上设备的部署,需在贵院信息中心机房配置6-8台标准机柜,考虑到长远的信息化的可扩展性发展,再预留2个标准机柜,共计需要配置10个标准机柜。
3、操作台部署需求。
随着贵院信息化业务的不断发展,必将引进多个厂商,为保证业务系统的稳定性、持续性和可发展性,需为厂家技术工程师提供合适的现场办公环境,以便能为我院提供更好的服务。估计需要配置2-3个工作台。
第3页/共9页。
三、机房建设要求及建设内容。
根据卫生部下发的《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》要求,三级甲等医院的核心业务信息系统安全保护等级原则上不低于第三级,结合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》,信息中心机房的建设需要满足下列要求:
1、物理位置的选择。
本项要求包括:
a)机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;b)机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。建设内容:
根据xxxxxxxxx的实际情况,不建议对机房选址进行变更,即在机房原址进行标准化改造即可。
2、物理访问控制。
本项要求包括:
d)重要区域应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。建设内容:
根据xxxxxxx的实际情况,建议增加机房进出门禁系统,并与机房综合管理系统进行联动。
第4页/共9页。
3、防盗窃和防破坏。
本项要求包括:
a)应将主要设备放置在机房内;
b)应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记;c)应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中;d)应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中;e)应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统;f)应对机房设置监控报警系统。建设内容:
根据xxxxxxxxx的实际情况,建议增加机房视频监控系统,并与机房综合管理系统进行联动。
4、防雷击。
本项要求包括:
a)机房建筑应设置避雷装置;b)应设置防雷保安器,防止感应雷;c)机房应设置交流电源地线。建设内容:
根据xxxxxxxxxx的实际情况,建议对机房防雷接地系统进行改造。
5、防火。
本项要求包括:
a)机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火;
b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料;c)机房应采取区域隔离防火措施,将重要设备与其他设备隔离开。建设内容:
第5页/共9页。
根据xxxxxxxxx的实际情况,建议建设火灾报警及气体灭火系统,并与机房综合管理系统进行联动。
6、防水和防潮。
本项要求包括:
a)水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下;b)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;c)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透;d)应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。建设内容:
根据xxxxxxxxx的实际情况,建议建设机房漏水检测系统,并与机房综合管理系统进行联动。
7、防静电。
本项要求包括:
a)主要设备应采用必要的接地防静电措施;b)机房应采用防静电地板。建设内容:
根据xxxxxxxx的实际情况,建议跟对地面进行改造,并更新防静电地板;
8、温湿度控制。
机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
建设内容:
根据xxxxxxxxxx的实际情况,建议使用计算机机房专用精密空调,并与机房综合管理系统进行联动。
第6页/共9页。
9、电力供应。
本项要求包括:
a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;
b)应提供短期的备用电力供应,至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求;
c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电;d)应建立备用供电系统。建设内容:
根据xxxxxxxx的实际情况,建议对机房供电系统按照相关国家规范进行改造,并对ups、后备电池进行更新。
10、电磁防护。
本项要求包括:
a)应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰;b)电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰;c)应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。建设内容:
根据xxxxxxxxxx的实际情况,建议对各机房窗口进行封堵,墙面敷设彩钢板并妥善接地。
11、不中断业务实施。
建设内容:
根据xxxxxxxxx的实际情况,建议在不中断机房内各业务的情况下进行机房装修改造。
第7页/共9页。
四、机房设计建议。
根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中关于物理安全的相关要求,结合《电子信息系统机房设计规范》(gb50174-2008),信息中心机房的建设标准应选b级机房建设标准。
2、专业设计。
因机房建设项目属于基础性建设工程,一旦建设完成就不能随意的更改或改变,属于一次性投资。因此,为了满足银川妇幼保健院信息化建设的长远发展,及保护相关的投资,建议按照b级机房建设标准,根据医院的实际情况及要求,进行专业设计。
五、建设内容及预算(参见附件)。
第8页/共9页。
机房改造工程合同
甲方(所有权人):
乙方(使用权人):
根据《_合同法》及有关规定,为明确所有权人与使用权人的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
一、占用场地。
甲方同意将其所有权的位于红旗大街汇丰西路18号院内的__3_号,__4_号,_7_号学生宿舍楼内部分作走线、安装通信设备使用。
二、占用场地的法律状况。
占用场地甲方现有的法律文件有:
1、学校开办法人登记证书。
2、_组织机构代码证。
三、甲方对所有权场地的权利。
1、甲方对该场地享有所有权/使用权。
2、甲方自行处理任何与本场地有关的产权纠纷或债务纠纷并自行承担责任。若因甲方未能处理上述事务导致乙方损失的,甲方承担责任。
四、乙方占用用途。
建设移动通信基站收发器装置。在不影响楼内美观的前提下在楼道、走廊顶部布线安装吸顶天线,安装挂墙通信设备,及电源走线,室外光缆走线打眼等。乙方保证在使用该场地的过程中,不破坏甲方的房屋及屋内设施。如因乙方行为导致甲方房屋或屋内设施损坏或损失的,由乙方负责及赔偿。
五、租赁期限。
占用期限:自合同签订之日起至__2014_____年__6__月__11__日。
六、交付。
1、甲方应在让乙方占用之日后___3__日内向乙方交付占用场地。甲方延期交付占用场地的,双方按照如下方式处理:占用期顺延(占用费不变)。。
2、交付是指甲方将占用场地交乙方使用,若乙方受到阻碍,无法进入或虽然进入但受到他人的干扰导致无法正常使用场地,均视为甲方未能交付。
七、优先占用权。
合同期满后,如乙方仍继续占用场地,同等条件下,乙方享有优先占用权。本协议所称同等条件,主要是指价格和付款时间。
八、占用费用。
1、占用费标准为每年___4000______元;乙方在合同签订日的30天内支付给甲方一整年度的占用费。
2、甲方给乙方开据河北省行政事业性统一收费票据,否则乙方有权延期或拒绝支付占用费。
3、费用支付方式:现金支付。
4、非因双方违约,导致占用提前终止或延后的,双方应以日为标准结算占用费。(日标准的计算公式为:年占用费/365日)。
九、工程规划手续。
乙方负责办理基站的规划手续,甲方予以配合。
十、施工。
1、占用期内,乙方有权在占用地内施工。乙方的施工包括基站的初始建设和以后的改造、维修。
2、乙方应快速的,安全的施工,应尽量减少对甲方和相邻方的影响;甲方应该协助协调与相邻方的关系。
4、施工期间,甲方应为乙方工程车辆和工程人员的进出提供方便;。
5、施工期间的水电由甲方提供,由乙方按时结算。
十一、占用场地使用。
1、乙方应按照约定的用途使用占用场地;。
2、甲方应为乙方人员进出占用场地提供便利;。
3、甲方无偿提供通信电缆、天馈线、电力电缆及其他相关设施进出占用场地的条件和路径,甲方无偿提供种植地气线线的地方,上述设施要经过相邻方的区域的,甲方参与协调。乙方应提前向甲方告知上述设施的路线、位置并充分尊重甲方的意见。占用期内,乙方若调整线路,应提前通知甲方。
4、甲方为乙方提供足够的电力,保证乙方基站机房的正常用电及设备工作接地除正常停电之外。
十二、占用场地维修。
1、占用场地的修缮由甲方负责,甲方应保障乙方安全和正常使用的使用基站设施,如乙方自己建设的房屋由乙方自己修缮。
十三、消防及安全。
1、乙方应按照规定做好占用场地内的消防和安全工作。甲方发现占用场地内出现安全隐患时,应在及时通知乙方处理。如因乙方原因引起安全问题,造成甲方损失的,由乙方承担责任。
十四、拆迁。
占用期内,场地遇政府规划拆迁的,按照国家有关规定处理。
十五、违约责任。
任何一方未按本合同规定履行的均视为违约,违约方应向对方支付占用费20%的违约金,违约金不足以弥补对方损失的,应增加赔偿直至弥补对方损失。乙方无故延迟足一个月后不交占用费的,甲方有权解除合同,乙方除应补交所欠占用费外,还应向甲方赔偿年占用费的20%。甲方未按本合同的规定履行合同,经催告在合理期限内(一般不超过1个月)仍未纠正的,乙方有权解除合同,乙方解除合同的,甲方承担下列违约责任:退还剩余占用费,赔偿乙方改建机房、搬迁设备的所有费用,赔偿乙方占用费的20%。
十六、免责条件。
因不可抗力导致占用合同无法继续的,双方互不承担违约责任。若占用合同因此提前终止,甲方应退还剩余占用费。
十七、争议的解决方式。
本合同在履行中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,可向基站所在地人民法院提起诉讼。
十八、其他约定:
1、本合同一式四份,甲方执二份、乙方执二份。本协议自双方签字盖章后生效。
甲方:
法定代表人或授权代表人(签字盖章):
时间:年月日。
乙方:
法定代表人或授权代表人(签字盖章):
时间:年月日。
改造合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》本着互利公平的原则,达成以下施工协议:
1、土建改造施工由乙方施工操作,安全、质量由乙方负责保证。
2、施工改造总造价。
3、乙方在施工过程中,一、二楼外围全部用红砖隔墙;二楼局部隔墙用轻钢龙骨隔墙,内藏隔音棉,封白木九层板打底,面饰1.2中纤板或石膏板。
4、施工过程中,乙方提出任何一项加材加款,甲方有权回决,所有施工事物都由乙方自理安排处理,乙方保证合同一签定必须按质按量如期交接验收。
5、款项支付:甲乙双方签定当日,甲方应先支付乙方施工改造万元,待工程结束后,将余下尾款一次性付清,(附件验收合格)。
6、合同双方签定后,甲方将按工程总价支付乙方,乙方在施工过程中一切费用与甲方无关。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同一旦签定,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
机房改造合同1
项目名称:合同编号:
甲方:乙方:
合
同
年日。
合同书。
甲方:地址:
联系人:
电话:
传真:乙方:
地址:
联系人:
电话:
传真:
依据国家有关的法律、法规,综合本工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定合同书如下:
一、总则。
甲方同意委托乙方承接(项目)建设工程施工。
二、工程概况及报价。
1、工程地点:
2、工程内容:
机柜、电磁泄露防护插座、微机视频信息保护机、金山毒霸杀毒软件等的安装以及机房环境改造;服务器终端加固、信息消除、密级标识;门禁改造,标签制作,电话程控交换机的安装调试,以及交换机、路由器的安装调试等。
3、工程报价及结算方式:
工程项目总报价为元(大写:元整),如项目进行中材料或设备有增减,按新增加的项目的实施单价由甲乙双方协商,签订相关协议后执行。
4、付款方式:
签订合同后,预付合同总额的80%,即元(元整);测评完成后付合同总额的15%,即元(元整);项目验收完成后无故障运行十个工作日,付合同总额的5%,即元(元整)。
5、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
收款单位:
开户行:帐户:
三、系统工期。
合同签订后天内安装调试完毕。
四、施工地点:
五、甲方的责任和义务。
1、甲方积极地配合乙方在合同执行过程中进行的各项工作,为乙方提供工作。
方便;
4、甲方变更委托施工项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方施工需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工程量向施工人增付施工费。
5、对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。
六、乙方的责任和义务。
1、负责本系统工程施工图纸设计。
2、负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。
3、负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。
4、负责成品交验前的保护,保养。
5、做好施工记录、隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。
6、负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。
7、负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8、乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度视情节予以处罚直至清退出场。
9、做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。
11、乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。
七、保密条款。
甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
八、工程质量与验收。
1、乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
2、以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。
3、以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。
4、工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。
5、由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。
6、需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
7、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
九、违约责任。
1、合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
2、乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
3、本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的%。
5、在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。
6、由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。
7、因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
十、不可抗力意外变故。
如果甲乙双方因不可抗力意外或重大政策性调整事件而被阻不能履行其职责,合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延,或据实际情况甲乙双方友好协商解决。
十一、争议解决方式。
甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
十二、本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。
十三、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,附表是本合同的一部分,具有法律效力。
甲方:乙方:
(公章)(公章)。
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:(签字)(签字)。
年月日年月日。
改造合同
甲方:
乙方:施工方。
义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:20xx年6月25日至20xx年7月5日。
二、改造材料:包工包料。所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌。
三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)。
五、材料检验:
施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。如果在检验中甲乙双方有异议,由甲方请供电所专业人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求。
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样,全额付款。如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方:乙方:
机房改造合同1
(乙方)实施监控系统工程,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方签定以下合同条款,以资共同信守:
一.工程名称:
二.工程地点:
嘉定区环城路号。
三.工程内容:
根据甲方的要求:
1、对弱电机房内的所有电话、网络线路进行整理,所有线路均上机柜配线架。
2、用轻钢龙骨隔墙将机房一分为二,并留一扇开门。
四.工程进度:
本合同自签订日起开始实施,乙方于2013年月日开始进场安装,2013年月日全面完工。
五.技术要求:。
乙方根据甲方要求工程竣工后,使所施工项目达到甲方所需要求标准。
六.甲、乙双方的义务:
1.甲方:
1)甲方参与对设备选型和价格的确认;
3)甲方按合同付款方式按时向乙方支付合同款项;
2.乙方:
1)根据双方签订的合同,双方按行业标准组织验收,乙方负责。
工程项目进度及质量,负责工程的协调和控制,确保工程按期按质完工;
2)负责项目设备的采购、运输、安装、系统调试、竣工资料。
编制、保修期服务;
3)对工程项目进度、质量、安全全面负责;
4)确保按工程周期完工;
5)对双方确认的主材,按照预算价格采购进场;
6)确保项目质量,不合格设备、材料不进工地,不合格项目。
必须整改以达到验收要求;
7)确保本工程为优质工程;
8)确保工地为文明安全工地;
10)保修期售后服务;
a保修期:自交付使用日起一年;
b出现质量缺陷:乙方接到通知后二十四小时内派人员到现场解决。
七.工程总价。
合同总价为人民币:元。
大写:
八.付款方式:
工程完工后,通过甲方验收合格,一周内,甲方付清全部工程款。
九.双方应遵守建设项目廉洁规定,把本项目建成廉洁工程。
十.安全与文明施工:
乙方应制定符合上海市及甲方有关规定的安全生产与文明生产措施,并认真落实,确保施工全程的安全生产与文明生产。十一。保险:
乙方在施工期间应就下述保险自费进行投保:
1)。
2)工人的事故保险;施工机械保险。
十二。保密:
双方应如同对待商业秘密一样对待在双方业务关系存续期间所获悉的全部商务和技术资料及其细节,除非这些资料及其细节已经公开。
十三。不可抗力。
如果任何一方因不可抗力未能履行本合同规定的义务,则。
该双方对于在不可抗力的影响存续期间不能履行其义务不承担责任。双方在其他方面仍受本合同的约束。
双方都应尽最大努力将不可抗力,特别是由此而引起的延误所造成的后果减轻到最低程度。因不可抗力所引起的问题应通过协商适当解决。
遭受不可抗力的协议一方应立即(不迟于获悉不可抗力后十日)用电话或传真通知协议另一方。否则遭受不可抗力的一方将丧失援引不可抗力的权利。此外,遭受不可抗力的协议一方有义务证明所发生的不可抗力事故以及事故持续的时间。
不可抗力事故是指遭受不可抗力的一方不能预见到的、确实阻碍其履行义务的、不可避免的自然现象,就本合同而言,不可抗力事故包括(但不限于)地震、流行病、严重火灾、水灾、台风、海上事故等自然现象。
十四。纠纷的解决。
乙方未经甲方事先书面同意不得将本合同下之义务转让或移交给第三方。
任何一方未行使其按本合同所享有权利,均不应视为放弃这一权利,也不应妨碍该方以后行使这一权利。
如果本合同中任何条款无效或失效,则本合同其余部分不应因此而受影响。双方有义务商定在供货效果上尽可能相同的条款来取代无效或失效条款。
十六。本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
十七。本协议壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。
代表人:代表人:
2013年2013年日。
机房改造报告
机房位于行政楼1楼,承载着总部的业务数据及办公系统。
当前机房内有强电房,共有4台机柜,分别是监控及综合布线,接入各厂房核心交换机机柜以及核心业务机柜。
还放置了电信的电话设备,承载全员的电话系统。由于信息机房没有配套的专门存放备品备件的空间,目前信息部所有电子仪器设备备品备件,报废设备等也放置在机房内,且机房内显得非常杂乱无章。由于机房组建时间比较长,尤其是机柜后方的布线,线标不清晰,不能准确找到线线的连接方式、电话线与网线混用。程控电话老旧,线路复杂,有很多与网线共用。机房配电线路老化,多路采用插板连接插板的情况,相当不安全,也不牢固。近年已发生过弱电井满水淹没至地平面,排插电源线烧断事件。大楼连接到主机房的网络布线不清晰,线标不准确,出现反复的内网环网情况。并且机房内还有强电房占去机房几乎1/3面积,机房的现状完全不符合《电子信息系统机房设计规范》,有很大的火灾隐患。
2.机房装修现状。
机房是工厂建设期间土建进行建设的,简易装修。墙壁是在原建筑基础上进行了粉刷,地板采用瓷砖,未采用防静电地板。
机房采用民用空调,因机房内服务器做了虚拟化改造,设备cpu占用率大幅上升,发热量剧增,此空调无法满足散热要求,因建设年代较久,没有兼顾到关于机房恒温湿建设的标准,也就没有配套机房专用空调、加湿、新风置换等专业设备。
4.机房供电系统现状。
机房配一台ups,且供核心服务器,核心交换机使用。计算机设备、空调设备等无法共用一套供电系统。根据机房设计建设标准,机房内的计算机系统、空调系统、新风系统、照明系统以及辅助插座供电均需采用独立的供电系统。
5.安防系统现状。
因机房建设较早,由于条件所限,没有采用任何的安防措施。专业的计算机机房安防系统应包括:门禁控制系统、视频监控系统及必要的防入侵系统等。
6.消防系统现状。
目前机房门口放有干粉灭火装置,专业的计算机机房应该配置气体灭火装置及相应的消防报警装置。
1.无尘化:机房基本无尘化,延长设备寿命。
2.节能化:机房能耗更加智能,空调功率随温度调节,绿色节电。
4.智能化:机房用电实现智能安全化,配电柜面板可以及时传输实时电量,供技术参考。
5.简单化:网络及布线整齐有序,后续维护起到非常方便准确。
6.有序化:应用服务器统一有序摆放,便于维护及后续增加。
序号。
任务名称。
工期。
人员配置。
协助配合。
整理网络拓扑图。
45个工作日。
3人。
1.寻线过程中会拔掉网线,影响业务部门在工作过程中无网络(预估最长时间2-4小时)。
2.电话线整改影响固话无法使用预估最长3天。
网络重新布局。
15个工作日。
3人。
项目。
预算。
备注。
抗静电地板敷设。
20000元。
印力方线缆标签打印机(含不干胶)。
300元。
寻线辅助工具。
300元。
合计。
20600元。
李波664827。
2022.3.3。
改造合同
根据中华人民共和国建筑法、合同法,经甲乙双方共同协商,本着平等、自愿的基础上签定本合同。
一、承包内容:
良建。万兴庄园a9#、a10#住宅楼电气工程,包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
承包价格为13。00元/m2(工程量按土建主体量结算)。
二、合同双方的权利和义务:
1、甲方负责材料供应,各种材料以预算定额材料清单为准,超出部分从工资中扣除。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
三、质量要求:达到合格工程。
四、安全文明施工。
文明施工,讲究职业道德。施工中使用的'施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本专业技术规程,并严格按规程操作。做好班前安全教育,如果乙方施工人员出现安全事故,一切损失由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。
五、工期要求:按甲方要求的工期完成。
六、工资支付:工程验收合格后,结算电气工程总造价的90%,剩余部分2年内付清。
七、保修制度:乙方施工的建设项目实行保修制度,保修期内的维修费由乙方承担。
八、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
机房改造方案
公司领导:
我公司机房,面积42平米,共有10个机柜,48台服务器,2台空调,近期因业务发展、相关设备的老化、配套设施的不完整等情况,现机房已经不能满足业务上的需求且存在了很多问题,机房的改造已迫在眉睫,如不进行改造,随着现有设备的持续老化与损耗,一旦发生故障,势必会给公司带来巨大的损失。现将存在问题汇总如下:
一、机房存在的问题。
1、现有kvm及pdu容量已满,无法再增加服务器。
2、需实时监控的交易进程较多,现在3个监控屏幕已无法满足需求。
3、目前只有一台网管机进行实时交易监控及远程管理,一旦发生故障则影响巨大。
4、十楼技术部没有与机房能够连接的电脑,导致很多工作都必须去监控室才能够完成,而监控室面积过少,多数操作只能在一台终端上进行,严重影响了工作效率。
5、按照监管部门的要求,机房需配有门禁,但现有门禁系统经过多次维修,已无法正常使用,形同虚设。
6、现有服务器多是购买,已经使用了将近6年,稳定性逐渐下降,性能也逐渐降低,。
7、交易所接口、周边网关没有备机,一旦同时发生故障,后果不堪设想。
二、根据以上问题,提出如下几点解决方案。
1、增加ip管理方式的kvm。
2、增加8个显示屏供监控使用。
3、增加一台多屏幕、高性能的网管机;一台资料服务器;6块1t容量硬盘(数据备份使用)。
4、增加2台高性能电脑,供日常监控、系统管理、系统维护等使用。
5、建议更换大品牌门禁系统。
6、新购几台服务器为生产系统后台程序使用,将原生产使用服务器降级为备份服务器。
7、购买vmware公司的虚拟机系统或新购置服务器做前台程序的备机。
三、费用预算。
以上为机房存在问题解决方案及改造费用申请,请领导批示!
技术部。
改造合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求,并结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信信用的基础上,就工程制作和安装施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:____________。
2、工程地点:____________。
3、施工时间:____________。
4、工程总造价:____________(按实际测量面积计算)。
二、施工项目材料明细造价表____________。
三、质量标准:____________。
乙方按国家技术质量局有关质量条款进行安装,甲方按国家技术质量管理条款进行验收。
四、甲乙双方的权利与义务:
1、甲方的权利和义务。
(1)甲方亲自或指派人员对乙方的施工进行质量监督。
(2)甲方箱乙方提供施工所需场地和水电。
(3)按合同约定及时支付乙方工程款。
2、乙方的权利和义务。
(1)负责合同履行,按要求进行施工,保质保量按时完成施工任务,。
(2)管好施工人员,安全规范进行施工,确保现场工人及第三者安全,负责现场施工的成品保护工作。
(3)施工完成后,负责现场材料及垃圾的.清运。
五、款项支付:施工人员、材料进场付工程预算的____________%计____________元,施工进度款____________%____________元,施工完毕付工程结算的____________%____________元,质保维修____________月____________%____________元。
备注说明:
六、工程变更:
1、乙方对原设计的变更需经甲方的书面批准。擅自变更造成的损失由乙方承担,工期不顺延。
2、甲方对原设计的变更应向乙方说明缘由进行变更,因甲方要求变更导致的费用增加和乙方的损失由甲方承担,延误工期相应顺延。
七、售后工程安装完毕后。保修____________月,保修需工程款结清后生效。
八、未尽事宜说明:
九、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,需双方签字或加盖公章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
改造合同
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)。
为美化环境,适应开发需要,绿化改造工程由乙方负责,现双方就相关事宜达成如下协议:
一、工程期限:自20xx年8月20日至20xx年9月28日。
二、养护期:自竣工验收后一年。
三、工程地点及内容:
四、工程造价及结算方式:
(1)工程竣工验收合格后按实结算。
(2)付款方式:
2、必须到地税局作项目登记;。
3、工程发票必须到地税局代开或者提供由地税局盖章确认的税款缴入金库的完税证明。
五、安全施工:施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必须的安全防护措施,施工过程中产生的垃圾需及时清运,如乙方在施工过程中有安全事故发生,甲方不负任何责任,一切经济费用均由乙方负担。
六、本合同一式五份,甲方三份,乙方两份,经由双方签字盖章后生效,合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签字):
代表(签字):日期:年月日
改造合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方经充分协商,就乙方向甲方承包网络升级改造工程事宜达成一致意见,特订立本合同,双方共同遵守。
一、项目内容。
(一)网络升级改造工程造价:
本工程总金额合计人民币:________元(大写:________元整)。合同总额为包工包料及含税价格。
二、验收与付款方式。
(一)合同签订后________个工作日内,乙方安排人员操作。
(二)工程完工并经甲方验收合格后________个工作日内,甲方向乙方________次性付清。
三、工程完成时间:签订合同后________个工作日内完工,并达到验收合格标准。
四、质量保证及服务承诺。
(一)乙方保证本工程所使用的货物品质、规格符合合同规定及国际、国家商品检验标准。
(四)硬件质保期后出现故障,或保修期内因不可抗力、甲方使用不当等原因,造成系统无_____常使用的,乙方应提供维修服务。维修仅收取零部件成本费,不另收人工费用。所有零部件可以通过乙方或甲方自行在市场上竞价采购。
五、甲方的责任。
(一)合同履行期间,甲方应积极履行协助义务,会同乙方共同为合同的履行创造便利条件。
(二)施工期间,甲方应派相关负责人员对工程进度、施工质量进行监督和检查,如发现问题必须及时通知乙方并要求整改,保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。
(三)安装调试完毕后,甲方须在________个工作日内组织工程验收。
六、乙方的责任。
(一)本工程所安装的主要设备及全部零部件均由乙方出资购买。乙方应严格按照合同附件规定的产品品牌、型号、规格进行购臵。未经甲方许可,乙方不得自行决定更换清单中列明的物资;乙方确保其购臵的物资符合甲方工程的特定要求和用途及适合于工程的整体设计及国家相关标准、规范的要求。
(二)乙方必须依照合同规定的期限、按照合同设计方案进行工程施工和调试,并定期向甲方汇报施工情况和工程进度,甲、乙双方保持紧密的沟通和联系,保证工程如期完工。
(三)保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保证施工安全、用电安全,并确保符合有关用电规定,保障施工人员的生命、健康以及财产安全。施工期间出现任何事故由乙方自行承担全部责任,甲方不负任何责任。
(四)乙方必须在规定期限内按照设计方案要求施工完毕并达到验收合格标准,否则,每延迟________日,由乙方按合同总额日千分之________向甲方支付违约金,并由甲方自工程款中扣除,如果因为甲方原因造成工程不能正常验收的,乙方不予赔偿。
(五)若乙方提供的产品或施工质量达不到到本合同约定地要求,乙方除负责退、换货及返工至验收合格外,导致甲方无法使用的,由乙方按照合同总价款的________%向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切损失,造成工程逾期的,仍应承担逾期违约责任。
七、争议的解决。
在发生所供设备的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如协商开始____天内仍不能解决,可向_____________委员会申请_____或向________人民法院提起诉讼。
八、本合同一式________份,甲乙双方各持________份。自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
联系电话:
开户银行账号:
签署时间:________年________月________日。
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
联系电话:
开户银行账号:
签署时间:________年________月________日。
机房改造工程方案
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,在平等、自愿、互利的原则下,经甲乙双方友好协商,就以下工程达成如下协议共同遵守实行:
第一条、总则。
1、工程名称。
2、工程地点:工程期限x月x日开工,x月x日竣工。
3、施工方式:包工、包料、包施工工具。
4、乙方投入工种及人数、机具:(1(2)必须达到甲方合理的要求。
第二条、工程款支付及结算。
1、本工程总工程费,小写元。
2、本合同工程费乙方只提供材料发票。
3、付款方式:
(1)首付合同签订后三日内支付元作为工程预付材料款。
(2)工程施工完毕后三日内甲方支付乙方元。
(3)进度款乙方所承包工程施工完毕经甲方验收合格后三日内甲方支付乙方元。
(4)尾款质保金按工程验收合格日计算一年后支付元。
4、第三条工程范围。
机房施工合同后附清单材料。
第四条安全生产。
1、甲方对乙方承担的工程提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的施工制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,由乙方负责。
2、劳动保护用品及施属个人使用带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由自行解决。
3、在施工过程中,乙方因违反消费条例和法规造成火灾事故,由乙方负责。
第五条双方责任。
甲方责任。
1、提供专人负责与甲方沟通协调、整体进度计划安排、技术质量、工程督导和系统检查验收的组织协调工作。
2、负责按合同约定支付工程款。
3、工程施工过程中产生的变更增项,费用另外核算。
乙方责任。
1、开工前乙方积极配合甲方看现场。
2、按照合同规定以及甲方提供图纸及工程预算表施工。
3、乙方负责施工现场全面工作,根据协议规定处理现场有关事宜。
4、乙方在施工中,必须严格遵守甲方管理制定,必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规定及质量标准。
5、根据甲方要求进行施工,做好工程自检工作,确保工程质量和施工进度。
第六条违约责任。
1、乙方分包的工程项目,在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权单方面终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的全部经济损失;如甲方中途单方面无任何原因解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、甲方必须按照合同向乙方支付工程款,如因甲方未能及时支付工程款导致工程进度延期,甲方承担责任。
第七条、合同纠纷。
凡因执行本供应合同所发生的或与本供应合同有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决。若协商解决无效时,本供应合同的任何一方可向青岛市中级人民法院提出诉讼,该法院的判决为最终决定,并对双方具有约束力。
第八条、人力不可抗拒。
由于国际惯例公认的人力不可抗拒原因造成不可预料的事故而致不能按照合同规定供货时,乙方必须在事故发生时立即以最快的通讯方法通知甲方。并在事故发生后14天内,航寄与甲方事故发生所在地点的有关政府机构或商会发布之文件以证明事故的存在。在甲方未同意前,乙方不得解除其合同责任,如人力不可抗拒的原因继续存在,致使在合同规定供货期起计一个月内仍不能供货,甲乙双方取得一致意见后,形成书面补充协议做为本供应合同的附件执行。
第九条合同修改与终止。
对本合同修改或合同终止,必须经双方协商同意后,授权代表签署正式文件,做为本合同的附件方能生效。
若因合同修改而引起货期顺延,需由双方协商解决。
第十条、未尽事宜与附件。
1、本合同未尽事宜,双方协商解决。
2、本合同所有附件(含本合同实施过程中形成的后续协议等文件)均为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条、合同的生效。
1、本合同经双方法定代表人(或委托代理人)签字并盖章之日即生效。传真件有效。
2、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第十二条、合同有效期。
本合同有效期至甲方付清全部货款为之。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法定代表人法定代表人。
机房改造方案
我校机房,现有学生机50台。学生机是的老赛扬1.3g单核cpu,内存128m,集成显卡主机,15寸球面crt显示器。随着使用年限的增加,机器故障出现频繁,严重影响正常的教学秩序。
分析其原因有以下几点:
一、硬件老化严重。原有计算机及机房电源,网线等设备使用时间过长。
1、电源线出现过多次打火现象,有一次甚至出现了明火,有严重的安全隐患。
2、网线有的畅通,有的线路已失效,现在有的计算机使用的是后期临时搭建的线路。
3计算机故障出现频繁,而且因为多年学生的使用和维护拆卸,接触不良的机器越来越多,硬件故障出现几率明显增加,能稳定运行的机器越来越少。
二、原设计建造不符合机房规范。按照规范机房的设计,强电和弱电应该是分别走线,有明确标示,学生不容易损坏计算机。
1、但我校机房的强电和弱电都是一起走线,而且没有任何固定和保护措施。造成机房的数据受到电源线的干扰。
2、学生也能任意接触到电源,虽然我校在管理上有严格规范,但还是不能从根本上解决问题。
3、网络布线应该是有明确标示的,但是我校机房设计和建造时走线混乱,没有任何标示,造成出现网络时没有办法找出受损线路并进行修复。
三、学生机的硬件配置不达标。随着软件的升级更新,学生机的配置已更不上软件的更新的步伐。目前所开设的课程配套软件正常运行的所需硬件配置不达标。
1、学生机房最重要的一个软件就是控制、演示的多媒体教室控制软件。但我校的老旧学生机已经不足以支持正常的软件要求,蓝屏,不受控制等现象时有发生,给教师的教学带来极大的困扰,学生也经常因看不到教师的演示。根本不能满足正常的教学需求。
2、现在的课程中有很多office、flash、photoshop等软件的教学内容,但是我校的显示器还是老式的15存球面显示器。分辨率为800*600,但是这些软件基本需要更高分辨率才能正常的运行。
3、主机的配置是老赛扬1.3g单核cpu,内存128m,集成显卡。这样的配置连正常运行操作系统都很困难(正常开机要几分钟时间)。
改造机房心得体会
近年来,随着科技的不断发展,机房作为计算机等设备的集中运作地,承担着越来越重要的任务。然而,随着时间的推移,机房的设备老化、环境陈旧等问题也日益凸显,迫切需要进行改造。作为一名机房管理人员,我深深感受到了机房改造的重要性,并从中获得了许多心得体会。
首先,了解机房的实际情况至关重要。在机房改造之前,我花了大量的时间对机房进行实地考察与调查。我仔细观察了机房的布局、通风设备、电源设备等各个方面,并与其他员工进行了交流和讨论。通过这些实地调研,我对机房的布局和设备情况有了更加全面的了解,为后续的改造工作提供了有力的支持。
其次,制定合理的机房改造方案至关重要。在实地考察的基础上,我结合机房的使用情况和设备要求,制定了一套合理的机房改造方案。首先,我认真分析了机房的布局和设备的安排,将不合理的地方进行了调整,并对设备进行了分类整理,让机房的环境更加整洁和美观。其次,我关注了机房的通风和温度控制问题,增加了通风设备的数量和质量,并确保机房的温度在合理范围内。最后,我还考虑了机房的安全防护措施,增加了监控设备和安全通道,确保机房的安全性和可靠性。
然后,机房改造过程中需要注意细节。改造机房是一项繁琐而复杂的工作,需要考虑各种细节和因素。在改造过程中,我注重每一个细节的处理,确保每一项工作都能落地落实。例如,我对机房的电源设备进行了全面的检测和维修,确保电源的稳定性和可靠性;我对机房的机柜进行了重新布置,优化了线路的连接方式,提高了机房的运作效率;我还注重了机房的清洁卫生工作,定期对机房进行清理和消毒。只有注重这些细节,才能保证机房的平稳运行和长久使用。
最后,机房改造后的效果显著。经过一段时间的改造和调试,机房的环境和设备得到了明显的提升。机房的温度更加稳定,通风设备的效果更好,设备的运行效率明显提高。员工们在新的机房环境下工作更加轻松和舒适,机房的故障率显著降低。同时,机房的整体安全性和可靠性也得到了提升,为后续的运维工作提供了有力的保障。
通过这次机房改造的实践,我深刻认识到了机房改造的重要性,并从中获得了许多心得体会。了解机房实际情况、制定合理的改造方案、注重细节处理和关注改造后的效果都是非常关键的。改造机房需要全面考虑各个方面的需求和问题,只有如此,才能真正提高机房的运行效率和安全性,为企业的发展提供更好的保障。
改造合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就位于xxxxxxxxxxx的水电施工项。
目达成如下施工协议:
1、所有开槽须先用墨斗弹线后方能开槽,且所有槽深度统一,
2、横平竖直。
3、墙上平行走线的埋管一律离地60公分至90公分之间。所有墙壁插座需离裸地面(未铺地板的地面)40cm;空调、卫生间热水器、离地2.4米;开关离地1.5米。所有开关和插座底座都应弹水平线开槽,且都在同一水平上。
4、各单位回路单独走管,依据强电在上,弱电在下的原则,强弱电平行距离至少相距30cm,平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。空调和热水器线须在2米以上单独走线。
5、每小于等于三米的走线距离须布一个拉线盒,空白墙壁至少平均每2.5米布一个插座。天花板上的每个独立灯具(吊灯等)单独布一个拉线盒。所有拉线盒需在同一个水平位置且拉线盒内留15至20公分线。
6、空调、热水器插座须在离地1.5米的合适位置单独引一个专用单开关控制。
7、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定;pvc接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲;线管盒与pvc管均需用锣接固定。客厅厨卫等需砌瓷砖的位置,地面线管间距需拉开至少1cm的间距,以免瓷砖吃不足水泥而空鼓。
8、须按先布管,再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线,需找出原因及时调整管位,重新穿线,直到能顺利穿线。
9、根管内不能有任何接头,只能用完整的线。空调热水器用4平方的线,照明插座均用2.5平方的线。
10、电线插座盒内的电线接头应全部涮锡后才能安装于面板。
11、厨房单独使用4平方插座线,按实际电器位置分别布置插座盒。总线盒里,每个空调分别回路且各安装一个空气开关,除总漏电保护外,每个热水器还需安装专门漏电保护开关。
12、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入。
13、插座密度:每个卧室、书房除固定灯具及电器外,另外备用的插座不少于4组回路;客厅除固定电器外,平均每2.5平方一组备用插座回路;厨房除实际电器配置专用插座外,也还需另外至少每2.5平方一组备用插座的原则。
14、入户水管应加装总水阀,应从入户管往上开槽,从天花吊顶的隐蔽位置贴墙走明管(不能靠在吊顶上),再由上至下开槽到各龙头位置。水管每隔50cm用管卡固定于墙上,并与墙保持一定间隙。
15、水路完工后需进行施压验收(要求:15个压力2小时,期间压力不回落),每个电路回路都须需进行回路通电测试验收。
1、施工的工费在水电隐蔽部分验收合格后付二分之一,后期灯具、厨房卫浴等安装完毕测试合格后付清其它二分之一。
2、施工人员上下班不能随身携带除施工工具外的'其它水电材料及配件,所有施工水电材料均由甲方提供,施工工具尽量留在工地,完工后一次性带回,以免造成不必要的误会。
3、乙方要确保甲方的施工进度,严格按甲方要求规范施工,确保能不间断施工。每天工地上施工人员不少于同时两人,如确有事需停工离开的,应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的,须无条件返工,损失由乙方自行承担;如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的,甲方有权及时更换施工人员,中止合同,并要求乙方赔偿甲方相应的损失。
4、乙方应提前最少一天(特殊情况提前半天)向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单,尽量做到不少开和不多开。
甲乙双方对以上协议条文均无异议,本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
日期:
机房改造方案
xx区教育局:
一、硬件老化严重,特别是主板上的插槽因多年来频繁拆卸大多接触不良。最近因气温较低硬件故障出现几率明显增加能稳定运行的`不足半数。
二、学生机读取或保存数据慢,经常出现卡机的现象。机房现采用的是无盘方式组网,学生读取或保存数据都通过网络在服务器的硬盘上完成。机房里现有网络还是基100m的,理论上一秒钟能传递的数据只能达到10m左右,硬盘读取或存储数据的速度是60mb/s左右远远不能满足数据传输的需求。
三、没有正版的网络和教学软件支持,老师不得不使用盗版软件,其功能有限制,每隔段时间就得重新启动激活,影响教学效率。
四、随着软件的升级更新,学生机的配置已跟不上软件更新的步伐。
为保障中学部信息技术教育教学工作的正常开展,经教育局信息中心、xx市电信局实地考察,报中心学校同意,对中学部机房进行改造,初步预计共需资金20440元。
妥否,请批示。
xx镇中心学校。
201*年xx月xx日。
机房改造方案
随着企业、单位的不断深入发展,现有的涉及办公、生产场所已经不能满足,新的厂房及办公大楼逐渐筹建,那么机房搬迁或机房改建服务应运而生,而机房搬迁作为一项非常重要的工作,涉及许多设备、重要数据、核心资产等,对企业来说,机房搬迁可以说是一项细致而精密且头等重要的大事。
机房搬迁不仅仅是把机房的设备迁移到新机房那么简单,而是要求网络系统的迁移和集中存储系统的迁移必须安全平稳,不能过长时间影响生产应用。表面上就是几个it民工的搬运,但实际是一项目高度集中的体力与脑力的综合项目。现将一般机房搬迁步骤介绍如下:
一、机房搬迁前的准备工作。
机房搬迁工作开始前,必须多方沟通,并成立专门项目组,总体负责机房搬迁工作,对整个机房设备与业务要求熟悉,还应该根据搬迁的业务制定了各部门的工作职责与相关业务。为保证机房搬迁的平稳、可靠。召开相关的机房搬迁工作会议,落实和确定涉及生产环境的网络设备、服务器设备、综合前置、通用网关、集中存储、数据库、业务软件等相关设备的搬迁要求和计划。确定搬迁方案细则。
二、机房搬迁步骤:
1、绘制图纸,
详细对比搬迁前后的情况;提前规划各个机柜、各个网络设备、服务器设备、存储设备、ups设备等机房设备的摆放位置,还要事先量好机器的具体尺寸,对所有设备进行编号,并填入登记表中之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间,在空间适当情况下达到整个美观。提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。
2、系统备份:
分系统的数据、业务数据、配置文件备份,可使用移动硬盘或其他存储进行备份;保证所有数据不外泄露且有效;备份同时可以进行按图纸编号。
3、对设备进行分类统计:
其中的设备包括ups、配线架、核心交换机、服务器、防火墙、存储设备等,我们对于机房目前涉及的设备统计,给出进一步详细的设备统计信息,包括设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档,确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。并对设备、设备上的线缆进行统一标识。
4、关闭系统、
断开系统电源、网络及安全设备停机和拆离:按搬迁方案的顺序将设备依次关闭,待系统完全停止后切断电源。将设备从机柜中拆离并整理线缆,注意记录各个设备在机架上的位置与线缆。
5、设备保洁处理、加固处理、外包装装箱处理。
6、提前做好设备的测试方法确保在搬迁完后,各类设备都有明确的测试方法。制定应急预案对于搬迁过程中可能发生的多种突发事件的应急方案,如主机不能正常运转怎么办?责任到人,设备拆卸、除尘、搬运都要有专人负责。确保搬迁阶段前新机房市电供应正常、ups工作正常、精密空调工作正常,所有准备工作完全到位之后,才能开始具体的搬迁工作。
三、设备搬迁流程。
正确关闭电源。
对于一台已经配置好的服务器来说,它的关闭和打开操作很简单,但如果操作方法不当,有可能对设备造成不必要的损坏。因此,有必要对服务器的开机、关机做一详细介绍。
关机操作:1.关闭操作系统;2.关闭主机电源;3.关闭外设电源(如磁带库等);4.关闭其他设备电源和机柜电源。
开机操作:1.打开机柜电源;2.打开外部设备电源(如磁带库等);3.待外部设备自检完成后,最后打开服务器主机电源。
全面预防静电。
计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多:各种电源设备可能产生静电,计算机crt显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。
1.尽量使服务器及其周边设备的接地良好。
2.如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应用接地导线或其他放电设施对其进行放电。
3.对设备进行操作时,应配戴防静电手套或护腕,如果没有的话,也可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。
电缆连接(插拔)。
电缆在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有可能会对设备造成无法预料的损坏。
设备的拆卸。
搬迁将按照项目进度表的时间来确定设备的拆卸时间,严格遵守规范化操作,保证设备没有物理性的损坏。在对设备进行统一的标记后,进行设备的拆除、电缆的拆除。这里我们需要注意严格按照设备拆卸的操作步骤进行。
设备重新安装。
设备搬运到新机房后,首先根据新机房设备定位图,确定设备的放置位置,检查电源等相关事宜是否做好,最后,进行物理连接。
设备重新安装注意事项有:
将服务器安装上机架。严格遵守规范化操作,把服务器安装到指定位置。测试。
设备物理连接完成后,为设备加电,测试电源电压,进行加电后系统的软硬件检查,数据检查。要进行的工作大致包括如下的几项:
1.服务器状态的恢复,查看是否出现了数据的丢失或损坏。这里由于我们之前对系统数据作了备份,所以,一旦出现了这种数据的损坏等,我们应该把搬迁前的数据重新恢复过来。
2.进行设备网络连通性的测试。
3.进行应用测试,确保系统的正常运行。
四、应急事项。
1.搬迁过程中注意搬运安全,设备轻拿轻放,不要撞击和摔损。
2.出现重要故障,及时向各方分管领导报告,并按相关应急预案流程处理。出现人身伤害时,及时呼叫120处理。
3.设备出问题,采用备用设备先让系统运行;配置或数据丢失,使用备份数据来恢复。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。