合同协议是商务谈判的结果,它体现了双方的共识和合作意愿。以下是一些经过专业律师审核的合同协议样本,供大家参考。
商品房协议书
通讯地址:***路**号。
联系方式:****。
买受人:
【身份证】【护照】【营业执照】:通讯地址:联系方式:
根据相关法律、法规之规定,双方本着平等、自愿、协商一致的原则达成了本房产认购协议,并遵守如下规定:
一、买受人所认购的商品房为出卖人所开发的房屋,位于市号房。
二、该商品房的用途为政府相关职能部门测绘为准)。
三、计价和付款:
1、付款方式:买受人选择______________付款方式支付房款(若买受人通过银行按揭贷款支付房款的必须符合银行按揭的有关要求,并在签定《商品房买卖合同》后7天内交齐按揭所需个人资料,且在合同规定的时间内办理银行按揭手续或公积金贷款手续)。
2、计价:该房合同单价为元/平方米。
总房价为。
3、付款:签订本认购协议书当天,买受人向出卖人缴纳房屋定金(人(以收据为准)。买受人在_______年____月____日前,支付房款____________元,按揭贷款__________元,并与出卖人签署《商品房买卖合同》。
四、双方责任:
1、若买受人不按协议书约定时间向出卖人支付购房款和签署《商品。
房买卖合同》,视为买受人不履行本协议,买受人按总房款百分之十支付违约金,买受人所认购的房屋出卖人有权另行处置。
2、出卖人承诺:出卖人在协议期内不得将买受人认购的住房对外销售,否则按总房款百分之十赔偿损失(买受人违约除外);买受人按本协议规定时间之内,携本协议与出卖人签订《商品房买卖合同》,出卖人将完全履行本协议中约定的房屋位置、房屋的价款。因不可抗力因素而导致本协议无法履行时,双方经协商可以解除本协议并免责。
3、双方一经签订本认购协议书即具法律效力,任何一方不得以任何理由解除本认购协议。
4、本认购协议书一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。买受人凭本认购协议书及认购金收据致*******营销楼签署《商品房买卖合同》。签订《商品房买卖合同》以后本协议自动失效,本协议出卖人收回。
出卖人(签章):买受人(签章):
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委托代表人】:【委托代表人】:
签订时间:签订时间:
商品房协议书
买受人:
_________________________________
根据《中华人民共
和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因
_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。
出卖人(公章): 买受人:
法定代表人:(签字、私章)委托代理人:
签订日期:_______年______月_______日
商品房协议书
甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成如下协议:
一、乙方租用甲方座落在xxxx渡假村xxx栋xxx房,建筑面积为xxxxx平方米。租用期xxx,自本合同生效之日开始计算。
二、租用期限内房屋租金为人民币xxxx元(含建筑税)乙方分两次支付。本合同生效后的十天内,乙方支付房屋租金的60%为xxxx元,房屋验收合格后十天内,乙方支付房屋租金的剩余款额。
三、租用期内,房屋由乙方使用管理,房屋的房产税、土地使用税和其它合理税费由乙方承担。
四、租用期内,乙方所用的水、暖、电、热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理,发生的费用由乙方承担。
五、第三、四条所发生的费用,甲方凭单据、发票和有关规定文件,按各规定的期限向乙方结算。
六、乙方所租用房屋,在乙方验收合格并付清房屋租金后,归乙方使用。
七、在房屋保修期内(水电设施半年、土建一年,采暖设施一个采暖期,自乙方使用之日算起)甲方对房屋质量问题保修。
八、乙方服务人员的临时户口等生活上所需办理的手续,由甲方帮助与当地有关单位联系解决。
九、违约责任
1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴房屋租金不退,并一次性支付违约罚金xxxx元人民币(自违约之日起三十天内付清)
2.本合同生效后,如果甲方违约,甲方向乙方退还剩余租金(即本合同房屋租金的三十分之一乘以剩余租期年数),并一次性支付违约罚金xxxx元人民币(自违约之日起三十天内付清)
3.不满半年的租期按半年计算,超过半年不满一年的租期按一年计算。
十、在租用期内,甲方不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者,如果甲方出售乙方租用的房屋,乙方应享受优先购置权,并无需另行支付购房款,同时甲方应协助乙方办理正式过户手续,由此发生的有关费用由乙方承担。
十一、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。
十二、在租用期内,如遇不可抗拒的灾害,房屋遭到毁坏,按照房屋建设程序,乙方重新建造房屋。
十三、甲方已声明本合同所指标的楼房是符合国家有关政策和法令而建造和经营的,甲乙双方在符合国家现行的有关政策和法令的基础上签定本合同的。如在租赁期限内如遇国家新的政策、法令、规定相悖,使本合同不得不解除时,甲方每年按房租总金额的百分之十乘以乙方实际租用年数计扣房租。
十四、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,首先通过友好协商解决,如双方未达成一致意见,应提交有关仲裁机关进行仲裁。
十五、本合同一式九份。正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份。正副文具有同等法律约束力。
十六、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。
甲方(盖章)xxx 乙方(盖章)xxx
法定代表人(签字)xxxxxxx 法定代表人(签字)xxxxxxx
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
签订地点:xxx 签订地点:xxx
商品房协议书
甲、乙双方于20xx年11月10日签订商品房预售合同,乙方自愿向甲方购买位于**花园5幢803房,该房产已于20xx年12月28日经有关主管部门验收合格交付使用。乙方在使用过程中发现该房天面楼板产生裂纹。现经甲、乙方友好协商,双方同意订立本协议书,供双方遵守执行。
一、为解决803房使用过程中楼板出现裂纹的问题,甲方同意按照乙方认可的修复方案负责修复,乙方同意不因楼板产生裂纹问题向甲方提出退房要求。
二、甲方同意一次性补偿乙方因楼板裂纹而造成的损失人民币**万元正(**元)。
三、根据第二条约定,甲方在本协议书生效之日起5天内先向乙方预支付补偿款人民币**元正(**元)。乙方自收到甲方预支付的补偿款之日起,应为甲方的实施修复工作提供方便(包括为甲方提供进场施工的条件、同意甲方对所涉及楼板进行修补等)。
甲方对上述天面楼板的修复期为十天,自乙方提供甲方进场施工之日起计。甲方修复工作完成后,乙方应及时验收并予以书面确认。验收完成后,甲方根据乙方对修复工作的书面确认于2天内向乙方支付剩余的补偿款人民币**元正(**元)。
四、乙方全额领取上述补偿款后,同意作如下承诺:今后该803房如出现天面楼板质量问题的一切后果或因此而产生的经济和法律责任(无论该803房是否转手)均由乙方自行负责。
五、如乙方同意甲方提供的修复方案,则应在修复方案上签名并确认按此方案进行修复,该修复方案作为本协议书不可分割的组成部分,与本协议书具同等法律效力。
六、本协议书一式二份,甲、乙方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方签章: 乙方签章:
代 表: 代表:
年 月 日 年 *月 *日
商品房协议书
甲方现有商品房壹套,位于xxxxxx号xxx单元xxx号,现对外出租给乙方居住,经双方协商达成以下协议:
一、使用时间:本房屋自xxx年xxx月xxx日起xxx至xxx年xxx月xxx日止租给乙方居住,期满后乙方如需继续租用需在一个月前与甲方取得联系,在同等条件下乙方可以优先续租。
二、甲方房屋内现有日常生活用品、家用电器(详见财务清单)使用费已包含在住房租金内,不另行收取其他费用。乙方租用期间正常使用甲方家具的正常磨损、变旧、老化等情况,乙方不负责任何责任,家用电器(电视、冰箱等)中途损坏乙方负责维修。
三、房屋租金及付款办法:租用住房实行先交租金后用房形式,并交纳押金。该房租金每月捌佰元整,乙方凭甲方提供的符合规定的发票每一年一次性在用房前付给甲方租金。如开具发票需交纳的税金由乙方承担。押金叁仟元整,如乙方在租房期间无违约、损坏甲方财产行为的,租用期满后甲方一次性全部退还押金给乙方。
四、使用房屋的权利和义务:
1、甲、乙双方租房协议签字之日起即产生法律效力,乙方对租用房屋即执行管理权和使用权。
2、租房期间的水电费、生活垃圾费、电视收视费、物业管理费由乙方支付。
3、乙方可在室内装设空调、沐浴等生活日用电气设备。
4、甲方房屋债券债务及其他纠纷与乙方无关。
五、租房之日起本户电表底度数xx度,水表底度数xx吨。
六、本协议书一式二份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方:xxx乙方:xxx
20xx年xx月xx日
商品房协议书
出卖人:
买受人:
根据《中华人民共和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:
因 原因要求退房,该房屋坐落于 ,建筑面积 ,商品房预售许可证为温房售许字 ,于 年 月 日签订的商品房买卖合同(合同编号:
),并于 年 月 日经温州市房屋交易产权登记管理中心登记备案,备案号 。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款 元退还给买受人,并开据红字冲销收据。
协议双方以上所签真实准确,如有不实,愿承担法律和经济责任。 本协议书自双方签订之日起生效。
该协议书生效后,由出卖人及时向温州市房屋交易产权登记管理中心申请办理退房注销备案手续。
出卖人(签章):
买受人(签章):
法定代表人:
委托代理人:
签订时间:
商品房协议书
借款单位:(以下简称甲方)地址:电话:
贷款单位:中国人民建设银行(以下简称乙方)地址:电话:
甲方经__________批准,开发__________,面积______平方米,工作量____万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。现经双方商定,根据《城镇土地开发和商品房贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定,特签订借款合同,共同遵守。
一、甲方向乙方借款(大写)____________万元,用作开发________的周转金。附用款计划。
二、借款期限为_______,即自____年____月____日起,至______年____月____日止。
三、借款利率定为月息____‰,每季结算一次。贷款利息按实际支用数计息,甲方不能按期支付利息时,计算复利。
四、逾期贷款,加计利息30%,挪用贷款加罚利息100%。
五、甲方以______和其它资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。
六、甲方用______作为借款的保证。全部贷款到期,贷款方发出逾期通知三个月后,仍未归还,贷款方可以直接从借款方或担保保方的各项投资和存款中扣收。
七、甲方应用自有财产或开发产品作为贷款的抵押。借款企业无力偿还本息时,乙方有权依照法律程序处理作为贷款保证的财产或开发产品。
八、甲方出现《贷款办法》中第十七条所述情形之一者,乙方有权从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收部分或全部贷款。
九、乙方由于自身的原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第十二条的规定,付给甲方违约金。
十、其他事项,按照《贷款办法》的有关规定办理。
十一、本合同经甲乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。本合同正本签章方各执一份,副本报各自主管上级一份。
十二、如遇国家调整利率,按国家规定执行。
甲方:(公章)。
负责人:(签章)。
乙方:(公章)。
负责人:(签章)。
担保单位:(公章)。
负责人:(签章)。
商品转让协议书
供需双方本着平等互利、协商一致的'原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条商品名称、种类、规格、单位、数量
品名:
种类:
规格:
单位:
数量:
备注:
第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第______项作标准:
1、附商品样本,作为合同附件。
2、商品质量,按照______标准执行。(副品不得超过______%)。
3、商品质量由双方议定。
第三条商品单价及合同总金额
1、商品定价,供需双方同意按____________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
2、单价和合同总金额:________________________
第四条包装方式及包装品处理________________________
(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)
第五条交货方式
1、交货时间:________________________
2、交货地点:________________________
3、运输方式:________________________
第六条验收方法________________________
(按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。)
第七条预付货款(根据不同商品,决定是否预付货款及金额。)
第八条付款日期及结算方式________________________
第九条运输及保险________________________
(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第十条运输费用负担________________________
第十一条违约责任
1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价______%的违约金。
2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值______%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值______%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。
3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。
4、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请______仲裁机构仲裁的解决)
第十四条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
需方:________________________(盖章)
供方:________________________(盖章)
法定代表人:____________(盖章)
法定代表人:____________(盖章)
开户银行及帐号:________________________
开户银行及帐号:__________________
_________年____月____日
商品房协议书
买受人:
_________________________________。
根据《中华人民共。
和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因。
_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。
出卖人(公章):买受人:
法定代表人:(签字、私章)委托代理人:
签订日期:_______年______月_______日
商品房协议书
甲方(出让人):
乙方(受让人):
甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定,本着诚实信用、平等自愿的原则,经协商一致,达成以下协议:
第一条【商品房买卖合同转让及原因】甲方同意将其与签订的编号为的《商品房买卖合同》(该合同已经按规定办理了登记手续且房屋已经交付,但由于该合同债务履行方原因未办理商品房过户手续)下的全部债权转让与乙方,作为甲方对乙方因其他原因产生的债务的清偿。
第二条【债权总金额】该《商品房买卖合同》的债权总金额为元。
第三条【债权转让通知】本合同生效后甲方应当及时通知该《商品房买卖合同》的相对人。
第四条【债权转移】《商品房买卖合同》的债务人接到通知后应当按《商品房买卖合同》向本合同受让人履行《商品房买卖合同》的全部义务。
第五条【合同效力】本合同自双方签字后生效。
第六条【合同争议】如在合同履行过程中发生争议,先由双方友好协商,协商不成向。
第七条【附件】本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
商品房协议书
甲方:______(出租方)。
乙方:______(承租方)。
甲、乙双方就租用甲方房屋一事:经甲、乙双方友好协商,达成以下协议:
一、甲方将其归属所有权的____________,面积____________平方米,租给乙方使用。
二、乙方的租期从起______年______月______日至______年______月______日止。为期______年。
三、租金现金支付,每月租金,乙方一次性支付一年租金______元。
四、甲方须向乙方出示房屋的正本房产证和有关证明。
五、乙方需承担租用期间住房的一切管理费用,其中包括小区管理费,电视收视费,水、电、煤气费和电话费等。
七、乙方在租房期内,不得将租房作违法经营场所。一经发现,除按法律制裁外,甲方有权收回房屋,所剩租金不退。
八、乙方在租房期间未经甲方同意不得将房屋转租他人,如未经甲方同意转租,此协议无效,安全责任由乙方自负。
九、如租期满,乙方需继续租用,须提前一个月与甲方交涉说明,并提前交清下年租金,如乙方不再续租交清租房期间的所有费用,退还甲方钥匙并结清相关手续给甲方或中介方;如不按此办理责任由乙方承担,甲方和中介方有权在租房期满五天后打开房屋另行出租或使用。
本协议一式两份,经双方代表签字后生效,具有法律效力,双方必须共同遵守。
甲方(租赁人):______身份证号:______。
联系电话:______。
乙方(承租人):______身份证号:______。
联系电话:______。
签约时间:______年______月______日。
商品销售协议书
本着互利互惠的原则,经甲乙双方友好协商,签订本合同。
一、甲乙双方的权利和义务:
1、甲方授权乙方为“___________”牌产品在___________区域的总经销商。(仅限于在本区域境内销售)。
2、本合同自签订之日起,公司对各代理商实行销售、新品推广和市场开发综合考核的方式,_____个月内乙方应完成___________万元的销售额,并达到80%的终端铺市率(之所辖区域乡镇以上终端零售店铺市率),经甲方考核确认并颁发授权委托书后,乙方正式成为甲方在该区域的独家经销商,若乙方在考察期满未达到本条款所规定的指标数,甲方有权在该地区另行寻求代理商。
3、销售任务:乙方在经销区域内的年销量任务为___________万元,完不成销售任务,甲方有权取消乙方的总经销资格。
4、乙方不得向其他区域市场窜货,一经发现,取消乙方所有累计返利,并由乙方赔付另一区域经销商的经济损失,同时甲方视情节轻重,有权取消乙方的总经销资格。
5、乙方可以对公司的营销思路及规定提出意见和建议。
二、产品价格。
以附件《___________产品价格表》为准,如因产品原辅材料价格变动等因素造成产品成本变化,或季节原因确需调整时,应在_____日内通知乙方。
三、产品质量。
1、产品质量实行国标或企标。
2、如有质量投诉问题,乙方应及时通知甲方,并积极协助处理,经核实,确因甲方原因造成产品质量问题,由甲方赔偿消费者的经济损失并承担执法部门的处理费用,因乙方原因造成产品质量问题,由乙方赔偿消费者的经济损失,并承担执法部门的处理费用。
四、退换货约定。
为贯彻国家质检总局《关于严禁在食品生产中使用回收食品作为生产原料等有关问题的通知》,回收退货一律登记销毁。为减少供需双方损失,各代理商务必遵守公司有关退货的规定。必须按照公司指定价格销售,业务员应会同代理商深入市场了解情况,做到计划报货,减少退货。凡接近保质期的产品尽量采用促销手段就地售卖。凡过保质期产品一律不得在市场销售。由于代理商仓贮、运输等原因,产生的质量问题,后果由当事人承担。
1、产品在保质期内出现质量问题,乙方可选择退货或调换,往返运费由甲方承担。
2、乙方需调换货时,甲方给予调换,而且必须在保质期7个月之内的产品。
3、产品距保质期到期三个月前,因特殊原因,乙方所购甲方产品确需调换的,征得甲方同意后,可以调换。
4、因乙方保管不善造成产品变质或包装破损,或者因销售不畅导致产品过期的,由此引致的一切损失由乙方自负。
五、运输方式。
甲方为乙方代办铁路、公路运输,无论在何地交货,交货时乙方应当场验收,如有异议应当场提出,交货后产品的丢失,毁损等责任均由乙方自行负责。
六、订货与货款支付。
1、付款方式:乙方应按甲方指定账户汇款,执行款到付货制度。
2、乙方订货应以传真的方式或凭统一订单提前通知甲方,款到后甲方保证在七日内发货。
七、保证。
1、甲方保证其全国统一的销售政策如数落实到位。
2、乙方市场需要促销活动,应报实际情况由业务主管先申请后执行的原则。
3、乙方保证自身及其分销商按甲方要求进行终端标准化建设和产品陈列,保证甲方促销计划及销售计划的严格执行。
4、乙方保证不销售不合格或保质期以外的产品。
八、返利政策。
年销售额达到___________万元,返利___________%,达到___________万元,返利___________%,达到___________万元,返利___________%,返利以一个经销商年度单位结算一次。
九、特别约定。
本合同自签订之日起,___天内未打款订货或者合同履行期间乙方连续三个月未购___________进甲方产品,本合同自行终止。
十.年度自定任务分解。
十一、合同附则。
1、乙方未得甲方书面同意,乙方不得将本合同转让他人。
2、本合同未尽事宜及履行中发生争议,双方友好协商解决,协商不成时,应在甲方所在地法院诉讼解决。
3、本合同经双方盖章,签字后生效。
4、附件为本合同组成部分,与本合同有同等法律效力。
5、本合同一式两份,双方各执一份。
6、本合同有效期自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日止,为期___________年。
7、本合同凡有悖于中华人民共和国相关法律、法规,以法律、法规为准。
8、产品价格及联系方式在合同附件。
甲方:(盖章)______________________乳业有限公司。
乙方:______________________(盖章)。
______年____月____日。
商品房协议书
____县_________现有商品房一套,今有________县______镇___________租赁,经双方协商,现就有关租赁事宜,特制定如下协议:
一、租赁期限:
壹年。自_____年_____月_____日始至_____年____月_____日止。
二、租赁价格:
租赁费计人民币_____万_____仟整(大写:_________)。
三、付款方式:
现金交易。乙方付给甲方现金___________元的租赁费,甲方交给乙方商品房钥匙,乙方即拥有使有权。
四、合同责任:
甲方向乙方提供商品房及水、电附属设施。租赁期满前二十日,乙方需向甲方说明是否续赁,如续赁,根据市场另行议定;如不再续赁,乙方需要求甲方审验商品房使用情况(包括门、窗、玻璃、地面、墙面等)。如有损害,乙方应负责赔偿或维修,否则,以法律手段解决。
五、本合同一式两份。甲、乙方各执一份。
六、本合同自签字之日起生效。
甲方:____________________。
乙方:___________________。
________年_____月______日。
商品房协议书
出售方:(以下简称甲方)。
团购方:(以下简称乙方)。
第一条合同原则。
为充分保护双方的合法权益,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》等法律的有关规定,本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,就乙方意向购买甲方龙湖街项目商品房一事达成如下事宜。
第二条甲方承诺。
2、甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全,且该块土地不存在任何债务、瑕疵;
3、甲方保证所委托的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
第三条乙方承诺。
乙方保证已接受本单位所有购房团体人员的委托,作为团购商品房的代表,有权协调处理所购商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条乙方所购商品房数量及建筑面积要求。
建筑面积平方米套;
建筑面积平方米套;
建筑面积平方米(楼中楼)套。
上述面积仅为甲方设计提供依据,户型面积(包括套内和公摊)最后以房地产管理部门测绘为准。
第五条、付款方式。
团购商品房按一次性付款和按揭付款两种付款方式,因乙方享受了团购商品房的价格优惠,故同意按以下约定支付购房款给甲方,乙方应于__年_月__日前,向甲方提供分期付款和按揭付款的购房者名单,并应按以下约定,负责通知购房职工按时付款。
1、一次性付款方式:。
(1)__年__月底之前,每套商品房交购房定金,其中:三房二厅交定金__元,四房二厅交定金__元。
(2)出卖人取得《预售房屋许可证》后15日内,由出卖人与购房者个人签订《商品房买卖合同》,确认双方权利和义务。《商品房买卖合同》的主要内容应与《商品房团购协议书》一致,买受人应于签订《商品房买卖合同》三个工作日内,向出卖人付清全部购房款。
(3)选择一次性付款方式的购房者,在按时签订《商品房买卖合同》及按时支付购房款的前提下,可享受按总房价__%付款的优惠,逾期支付任何一期购房款的,不享受该__%付款优惠(预期多少日内,仍可办理,但须支付违约金,预期多少日内,开发商有权解除合同,定金不予退还)。
2、按揭付款方式:
(1)__年__月底之前,每套商品房交购房定金,其中:三房地二厅交定金__元,四房二厅交定金___元。
(2)出卖人取得《预售房屋许可证》后15日内,由出卖人与购房者个人签订《商品房买卖合同》,确认双方权利和义务。《商品房买卖合同》的主要内容应与《商品房团购协议书》一致,买受人应于签订《商品房买卖合同》三个工作日内,按贷款的要求,向出卖人付清全部按揭首期房款,并于签订《商品房买卖合同》十个工作日内,办妥按揭贷款手续。按揭金额以银行实际批准金额为准,按揭贷款未获批准部份,买受人须以现金方式向出卖人一次性付清。购房者已支付的定金,可抵作首期款的部份付款。
(4)(预期多少日内,仍可办理,但须支付违约金,预期多少日内,开发商有权解除合同,定金不予退还)。
第六条工期。
1、甲方收到80%的房款定金后24个月完工(包括室外工程)。
3、工程开工后,如出现影响安全或质量的事项和使用功能严重不合格时,甲方有权变更。如出现乙方要求变更时,在设计允许变更的情况下,双方协商变更。变更后如实际增加费用的由乙方个人承担,实际减少的费用从乙方应付房款中减除。
第七条交房约定。
1、交付期限。
甲方应当在开工后24个月内,依照国家和地方人民政府的相关规定,将具备下列条件的商品房向购买人交付。
商品房和小区景观、绿地等配套设施符合《合同书》和政府有关部门的验收交付使用标准。
2、交接手续。
商品房达到交付使用条件后,甲方应当在经有关部门验收后20日内通知乙方办理交付手续。
第八条乙方知情权。
因乙方购买商品房的目的为本团体人员居住使用,故甲方应保证乙方获得如下内容的知情权:
1、有权获知项目施工进度与施工质量,并明确知悉设计、施工、监理等机构及相关资质;
2、有权了解所认购住宅商品房的配套设备、设施的商家及品牌;
3、甲方在工程报批前,对户型的设计需征求乙方的意见。
第九条违约责任。
本《协议书》签订后,对甲乙双方均有法律约束力,应共同遵守。
甲方违反本协议的约定时间交房,需向乙方按月承担已缴纳房款1.5%的违约金。乙方不按本协议约定缴纳房款,房价每月每平方米上涨1%。
双方违约期限不足一月的,违约金换算为按日计算。
一方终止合同,须向另一方支付标的物总额5%的违约金。
第十条本《协议书》未尽事项,可由双方在本《协议书》签定后订立补充协议,补充协议与本《协议书》具有同等法律效力。
与本协议建设工程相关的效果图、户型平面图等视为合同附件与本协议具有同等效力。
第十一条本《协议书》一式六份,双方各持两份。
第十二条本《协议书》自双方签订之日起生效。
出卖人(甲方):
法定代表人:
购买人(乙方):法定代表人: