按照法律规定,一份有效合同协议必须具备一定的法律效力。合同协议涉及到各种行业和合作方式,以下范文涵盖了一定的广泛性,希望对您有所帮助。
房屋协议书
现经甲乙双方充分了解、协商,一致达成如下个人租房协议书:
即年月日至年月日。
每月元,乙方应每月付一次,先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时,将房租付给甲方;第二次及以后付租金,乙方应提前一个月付清。
乙方应于签约同时付给甲方押金元,到期结算,多余归还。
1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。
2、甲方提供完好的房屋、设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修、结构及设施、设备,否则应按价赔偿。如使用中有非人为损坏,应由甲方修理。
3、水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见:水度,电度,煤气度。所有费用乙方应按时付清。
4、房屋只限乙方使用,乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租下本房后,乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。若发生非法事件,乙方自负后果。在租赁期限内,甲方确需提前收回房屋时,应当事先商得乙方同意,给乙方造成损失的,应当予以赔偿。
5、合同一经签订,双方都不得提前解除。租赁期内,如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的,本合同自然终止,双方互不承担违约责任。
6、甲乙双方约定,乙方如需开具房租发票,因此产生的税费由乙方支付。
7、此合同未尽事宜,双方可协商解决,并作出补充条款,补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷,先友好协商,协商不成的,由人民法院裁定。
8、本个人租房协议书经签字(盖章)生效。
9、其他约定事项:
甲乙双方中任一方有违约情况发生的,违约方应向守约方支付违约金,违约金为元,损失超过违约金时,须另行追加赔偿。
甲方(房主):__________签名/盖章(红印)。
房屋协议书
甲方:沈阳北方嘉太实业有限公司(以下简称甲方)
地址:沈阳经济技术开发区沈辽西路168号
乙方: (以下简称乙方);身份证号码: 地址: 联系方式:
乙方要求定购甲方开发的中国(沈阳)嘉泰工业装备博览城商铺,甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿的原则,就乙方向甲方定购商铺一事达成协议如下:
首付借贷合同》时转为自营保证金。
3.乙方承诺在本协议签订之日起“0”首付借贷合同》和《沈阳市商品房买卖合同》,否则视为自动弃权,甲方除不退还乙方所交纳的定金2万元外,还拥有对乙方所定购商铺的完全处置权利,乙方对此无异议。
5.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。签订正式合同后本协议自动失效。
6.本协议最终解释权归开发商沈阳北方嘉太实业有限公司所有。
甲方(盖章):沈阳北方嘉太实业有限公司 乙方(捺印):
签约代表: 签约代表:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
房屋协议书
房主人(甲方): 身份证号码:
承建人(乙方): 身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。
第一条 建筑项目:
第二条 建设地点:
第三条 承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。
2、乙方应根据甲方要求,自己备齐工程建设所需材料和建筑工程所需的一切设备及工具。
第四条 建房工期
乙方承建的该房屋从年月 日开工至 年月 日完工。
第五条 建设工程承包价及建设内容
1、整体建筑包工包料费按照建筑面积定价,本房屋修建的建筑面积为平方米,包工包料费共 元。
2、整体建筑建设内容
房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞预留,电路、闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装,瓷砖粘贴等。
第六条 工程质量。
1、乙方根据甲方要求由乙方确定施工图纸,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》的合格条件。建房后的墙体、门窗洞口等要做到平整、光滑、无空鼓,墙砖、地面砖做到平整,杜绝空鼓,符合相关标准。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。
第七条 合同的生效与终止。
1、本合同一式二份,甲乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字(手印):
乙方签字(手印):
房屋协议书
甲方:司(以下简称甲方)
乙方:户 (以下简称乙方)
根据廉租房各住户的要求和申请,为方便住户堆放杂物,经甲方研究同意:在廉租房旁水井一侧及原工棚房搭建临时简易房。为明确责任,甲乙双方达成如下协议:
1、乙方授权委托甲方代行收付临时简易房建设资金,施工方及监工等由乙方负责。
2、采取“个人自筹资金、单位统一规划”方式建设,经抽签后来确定各户的简易房。
3、建设资金由需要的住户自筹,而后按实际投资额来平均分摊,由各住户承担。
4、各住户对该简易房只有使用权,无房产所有权。若遇上级主管部门规划征用该场地需拆除临时简易房时,住户在取得适当补偿后,必须无条件服从和退出。
5、本协议书由甲方保存。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日
房屋协议书
出租方(甲方): 身份证号:
承租方(乙方): 身份证号:
甲,乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下。
二、租用期限及其约定。
1.租用期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。
3.付款方式:按年支付,一次性交齐。
4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视费、由乙方支付,房屋修缮、取暖费等费用由甲方支付。
5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可终止合同,收回房屋使用权,乙方需承担全部责任,并赔偿甲方损失:
(1)乙方擅自将房屋转租,转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
三、双方责任及义务:
3.乙方入住该物业小区应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任。
4.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方 相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。
5.甲方收取乙方押金_______元,房屋到期后,如屋内设施有损坏乙方需按价赔偿,租赁期间乙方不得拖欠房屋的水、电、煤气等费用,否则在押金中扣除,如屋内设施无损坏,无拖欠费用,甲方将押金全部返还乙方。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后即行生效
出租方: 承租方:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 年 月 日
房屋协议书
为了保证双方当事人的合法权益,经过友好协商,现将房屋转让有关事宜达成如下协议:
一、协议双方当事人
甲 方: 所有人: (以下简称甲方) 联系电话:
身份 证:
乙 方: 购房人: (以下简称乙方) 联系电话:
身份 证:
二、住宅基本情况
1、住宅为小区,楼 户。
2、该房建筑面积 平方米。其中套内面积平方米,公共分摊面积 平方米.地下室建筑面积平方米,车库面积平方米。
3、水、电、天然气齐全,集中供暖。
4、该房屋占用范围内的土地使用权随该房一并转让,该房屋的相关权益随该房一并转让。
三、房款
按照甲乙双方协商一致的价格,房屋、地下室和车库总金额(人民币) (小写), (大写)。
四、缴款期限
乙方在签订本协议之日缴纳房款(人民币) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前,将钥匙和房屋手续交付乙方。
六、双方约定的其他事项
1、交付房屋后,甲方不再享有该房的任何权利和义务。
七、本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应有人民法院判决。
八、本协议签字盖章有效。
九、本协议一式两份,双方各执一份。
十、本协议自签订之日起生效。
甲方 : 乙方:
年月日 年月日
房屋协议书
为了发展经济建设,提高单位或个人房屋的使用率,现根据国家和省、市的有关法规,经甲乙双方充分协商,一致同意签订租赁合同,合同条款如下:
在烟台市区路(村)街(坊)号的房屋,建筑面积m2,(房厅或间)出租给乙方,作使用。
甲方将座落在烟台市区住宅幢号的房屋。建筑面积m2,(房厅__或间)出租给乙方,作使用。
从二0xx年xx月xx日起至二0xx年xx月xx日止(即:年月)。
,并于当月(季)初天内交清。
,乙方应向甲方交付三个月房租元,作为履约保证金,合同期满后退还给乙方。
、个人收入调节税、土地使用费、出租房屋管理费由方负责交纳;水电费、卫生费、房屋管理费由方负责交付。
如有拖欠租金,每天按租金额20%加收滞纳金;如拖欠租金达三个月以上,甲方有权收回房屋,并有权拒绝返还履约保证金。
,乙方因故意或过失造成租用房屋和配套设备的毁损,应负恢复房屋原状或赔偿经济损失责任。
,或委托承租方代行维修,维修费在租金中折算;若甲方拖延维修或不作委托维修造成房屋毁损,乙方不负责任,并负责赔偿乙方的'经济损失。
本合同则自然终止,双方有关问题可按有关法律处理。
甲乙双方均不得借故解除合同,如甲方要收回房屋,必须提前三个月书面通知乙方并取得同意,同时应双倍返还履约保证金;如乙方需退房,也必须提前三个月书面通知甲方并征得同意,同时不得要求返还履约保证金。
,不得将房屋转租给第三方;租赁期届满或解除合同时,乙方需按时归还房屋给甲方,如需续租,须提前三个月与甲方协商,若逾期不还又未续租,甲方可直接向房屋租赁管理部门申请调解或起诉人民法院处理。
,可经双方协商作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
,应通过甲乙双方协商解决;协商不成,可请房屋租赁管理部门调解或起诉人民法院处理。
,合同一式份,甲乙双方各执一份,公证处一份,税务部门一份,房屋租赁管理部门一份,均具有同等法律效力。
出租人:(签名盖章)
承租人:(签名盖章)
xx年xx月xx日签订于深圳
经办单位:(签名盖章)
经办人:
xx年xx月xx日
房屋协议书
出租方房东甲方:
联系电话:
承租方房客乙方:
联系电话:
兹有甲方房房屋一套,位于 自愿租给乙方使用。双方友好协商,达成如下协议:
一.租期暂定 月。即从 年 月 日至 年 月 日止,租期内房租每月人民币 元整,由乙方一次性付给甲方 。
二.租房时甲方将于 年 月 日以前水、电、物业费等房屋费用一次结清。租期内水、电、煤气、宽带、有线电视、卫生费、物业费、暖气费等一切费用由乙方自付,按时交纳。
三.乙方入住时,应及时更换门锁,若发生意外与甲方无关。因不慎或使用不当引起火灾、电气灾害等非自然因素所造成损失由乙方负责。若因其他不可控因素(地震、水灾等)造成的房屋损失,甲乙双方协商解决。
四.甲、乙双方如不租或续租,都应提前30天通知对方。在同等条件下,乙方有优先续租权。若乙方未住满规定租期,则按乙方违约处理,乙方支付甲方三个月的房租作违约金。
五.乙方不得损坏房屋结构,并应协助甲方保持房屋卫生整洁。
六.登记好房内物品(电视: 台,沙发: 套,空调: 台,洗衣机: 台,热水器: 台,燃气灶: 台,床: 张,写字台: 张,衣柜: 组,钥匙: 把)
七.其它未尽事宜,双方协商解决。本协议一式二份,甲,乙双方各执一份。自签字之日起生效,甲、乙双方共同遵守。
甲方身份证:
乙方身份证:
年 月 日
房屋协议书
出卖方:xx市工程机械公司 法人代表:
企业代码:
联系电话:
项目地址:xx县xx镇xx村。
买受人(姓名): 身份证号:
地址:
固定电话: 移动电话:
根据xx村危房改造的合同协议,出卖方按照合同的约定出售xx村xx小区住宅楼,出卖人和买受人在平等、自愿、友好,协商一致的基础上,就买受人购买该住宅的房屋达成以下协议:
第一条:项目建设依据。
出卖方依据xx村危房改造的意向,出资修建xx村住宅楼,并与xx村村委达成共识,签署了合同协议,拥有该项目的建设和销售权利。
该地块为xx县xx镇xx村村中心北院老宅旧基,系危房改造项目。规划修建为五层住宅楼,一层为车库和储物室。二、三、四、五层为设计标准建筑套房。
出卖人与xx村协商核准。在上述地块上建设住宅楼,暂定名:“住宅楼’。
第二条 :房屋销售依据,
1、出卖方依据xx村委房屋危房改造住宅楼修建的合同收取房款。住宅楼20xx年房屋均价为每平米1350元,一层车库与储物室为每平米1000元:。
2、依据xx村委签订的合同,结合住宅楼的楼层情况,并经xx村委同意,制定了房屋分层售价标准,一层车库与储物室每平米1000元;二层每平米1338元:三、四层为每平米1388元、五层每平米1288元。计价方式按建筑面积计算,含公摊面积。
第三条:买受人所购房屋的基本情况。(车库或储物室只可选其一)。
买受人购买房屋为xx村住宅楼____单元___楼__户。(简称 室), 建筑面积为_____平方米。含公摊面积 平方米。
第四条:房屋的计价方式和价款。
该房屋(简称 室)的单价为每平米 元,车库储物室的面积单价 元。两项合计总金额为 元。
金额大写为:
第五条 :付款方式。
1、一次性付款:优惠五千元,买受人须在签订《房屋买卖协议书》时交纳全部房款。
2、分次分期付款:首期在签订《房屋买卖协议书》时交纳房屋定金五万元,车库或储物室定金五千元,计首付――――元,余款分四次付清,及每月 号付款 元。房屋交接付清全部剩余房款。
第六条:买受人逾期付款的违约责任。
2、逾期超过十五日后,出卖人有权解除协议。出卖人解除协议的,买受人按累计应付款的 0、2 %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行协议的,经出卖人同意,协议继续履行,自本协议规定的应付期限之第二日起至实际金额支付应付款之日内止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款百分之 0、2 的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本协议第五条规定的到期应付款与改期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
第七条如可办理房产手续,买受人应当承担补交该房屋所需缴纳的税费,按国家有关规定执行,双方签订的买卖合同此协议收回。
第八条 房屋的结构,装饰,配套标准:
1、外墙,一层仿真石头调料,二,三,四层为高级防水调料。
2、内墙:原浆收光,顶棚水泥收光。
3、地面:水泥垫层,毛地。
4、门窗:安装进户防盗门,塑钢窗户中空玻璃,落地大阳台加飘窗。
5、厨房,卫生间:毛墙,毛地。
6、楼道:防滑瓷砖铺面,不锈钢楼梯。
7、配套:水,电,暖三通。
第九条 买受人要按本合同按时交付房款,如拖欠房款,出卖方有权拒付房屋。
第十条 买受人的房屋装修使用,不得擅自改变该房屋的建筑结构,由此造成的一切后果由买受人承担。
第十一条 保修责任:买受人购买的房屋,按出卖人和xx村委签订的(危房质量保修书),为依据对该房屋建筑进行。
第十二条 物业管理:
在村委的监督下,由该小区的所以住户达成共识,选举小区信任的管理人员,并制定合理的管理收费标准,小区自治,自负盈亏,环境共享,暖气费用住户均摊(必交)。
第十三条 本协议未尽事宜,由出卖人、买受人双方协商解决;协商不成的,由xx村委出面调解,达成补充协议与本合同具有同等的法律效率。
第十四条:补充协议。
第十五:条本协议一式两份,出卖人、买受人双方各执一份,签字盖章后生效。
出卖方: 买受人:
xx市工程机械公司。
法人代表:
房屋协议书
甲方: 乙方:
经甲、乙双方本着互利互惠、责任共担的原则,经认真协商达成如下协议共同遵守:
一、甲方委托乙方维修的项目:
二、工程总金额:算为准)。
三、付款程序:
a种—合同生效后,甲方预付给乙方工程进度超半后,第二次预付,在工程竣工验收合格后余款结清(预留工程总价款的5%作为工程质量保证金,半年后付清)。
b种—一般工程先施工后付款,本次工程按方式付款。 四、甲、乙双方协商施工时间: 。 五、为维修工程安全顺利的进行,甲方应协助乙方: 1、提供必要的水、电等设施及其他方便。 2、提供安全场所存放工具和施工材料。
六、乙方为甲方的经营和利益出发,施工中做到: 1、按甲方安全制度出入施工区。
2、作业时间安排不影响甲方正常营业。
七、验收标准和方法:参照建筑施工的验收规范予以确定。 八、工程验收合格后,甲方应无条件全部付清维修工程价款。 九、违约责任:
1、在合同有效期内,任意一方未经对方同意不得随意终止合同。 2、处罚规定:任意一方因为违约而造成对方的经济损失,必须给予赔偿。
十、合同未尽事宜,双方协商后再作补充。
十一、该合同一式两分,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效,存档备查。
甲方单位:乙方单位:
甲方代表:乙方代表:
年 月 日
房屋协议书
甲方(卖方):
乙方(买方):
丙方:
为保证交易资金安全,甲乙丙三方协商一致,对房屋交易资金实行代收代付,三方约定如下:
1、乙方购买甲方坐落于_________的房屋,建筑面积_________平方米,《房屋所有权证》证号_________,房屋交易价款为人民币_________元,(大写_________)。
2、乙方委托丙方查询(是、否)需要缴纳土地出让金、土地证书工本费及测绘费,如需缴纳应一并委托丙代收代付。
3、甲乙双方同意在签订《房产买卖协议》后,乙方应付的委托交易价款_________元,印花税________元,契税_______元,转让手续费_________元,登记费_______元,土地出让金及土地证书工本费、测绘费_______元,合计人民币_______元(大写_______),委托丙方代收,乙方于签订本协议之日起5日内,一次性存入丙方在_________银行设立的专用帐户。
4、甲方确认委托交易价款_________元,扣除印花税_________元,转让手续费_________元,非住房所有权登记费_________元,应收的委托交易资金数额为人民币_________元(大写_________)。
丙方参照银行活期利息的有关规定,计算委托期间的资金补偿,并与委托交易资金一并向甲方支付。
5、甲方提供收取委托交易资金的个人一般结算帐户如下
开户银行:
户名:
帐号:
6、乙方将应付的委托交易资金存入丙方专用帐户后,甲乙双方申请房屋产权转移登记。
7、丙方应自登记机关产权转转移登记审批之日起5个工作日内将委托交易资金划入甲方收款帐户。
(1)甲乙双方约定解除该房地产买卖协议的;
(2)甲乙双方提出撤回转移登记申请,经登记机关同意退件的;
(3)乙方未在协议规定期限内将委托交易资金存入丙方专用帐户的;
(4)该房地产转移登记未被房地产登记机关核准的;
(5)其他造成丙方不能有效实施委托交易资金代收代付的情形。
9、甲乙双方签订《房产买卖协议》后,单方提出解除协议的,丙方应中止本协议的执行。人民法院或仲裁机构作出生效判决或仲裁后,丙方按生效的法律文书执行。
10、本协议自乙方将第三条规定的资金解交专用帐户之日起生效。
11、本协议未尽事宜三方另行协商解决。
12、本协议一式三份,三方各执一份。
13、本协议发生争议,三方协商解决。协商不成时,按下列第_________种方式处理:
(1)向人民法院提起诉讼;
(2)向_________仲裁委员会申请仲裁。
甲方(签章):
_________年____月____日
乙方(签章):
_________年____月____日
丙方(签章):
_________年____月____日
房屋协议书
经霍州煤电集团乡宁鑫博煤业有限公司(简称甲方)、乡宁尉庄桐上村小学(简称乙方)以及乡宁县桐上村委会(简称丙方)三方协商,甲方愿意将原天和煤业主体房屋(办公楼、餐厅楼)无偿借给乙方从事义务教育使用,并达成如下协议:
一、借房从 年 月 日起至 年 月 日止,有效期为 年。
二、乙方入住后,应及时更换门锁,否则发生意外与甲方无关。
三、乙方承担使用期间发生的一切费用,不得擅自改变使用性质,更不能擅自改变房屋的结构,必须爱护房内设施,如有损坏应及时维修,否则照价赔偿。
四、在本协议期内,甲方不得干涉乙方的合法居住权,不得收回房屋或转租他人,更不得无故终止协议;若乙方借办学之名在学校周围从事其他与教育无关的工作,甲方有权终止协议。
五、乙方在使用期内的安全管理责任全部由乙、丙两方共同承担,如发生火灾、煤气中毒、偷窃、违法、伤亡等事故均与甲方无关。
六、若乙方在本协议期满后需继续租用此房,应提前壹月与甲方商议。
七、甲乙双方在协议期内,均不得违约,如遇特殊原因,双方自行协商解决。
八、如果拆迁此房乙方无条件搬出。
九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。从签字之日起生效,到期自行作废。
甲 方:霍州煤电集团乡宁鑫博煤业有限公司 矿 长:
(盖 章)
方:乡宁尉庄桐上村小学
丙 方:乡宁县桐上村委会
年 月 校 长: (盖 章)年 月 村委会主任: (盖 章)
年 月 日 乙 日 日
房屋协议书
发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商,就下列建设工程达成一致意见,特订立此合同,原招投标文件与本合同不一致的以本合同为准,双方共同遵守,本合同具有优先解释权,具体条款如下 :
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程概况:建筑面积:约 万平方米,共 栋楼,地上 层、地下2层,框架筒体结构,具体面积以施工图纸为准。
二、 承包方式:
乙方以总承包形式承包(甲方分包的工程除外)项目,工程必须达到国家现行相关标准及图纸设计要求。
三、承包范围:
本合同所指“工程”包括两大方面:
(1)、指现场清场拆除作业及拆除现场周围现有临建,完成条件为现场内闲杂人员以及货物等全部清理出去、现场周围临建全部清理拆除并清运完毕,保证现场围墙搭设及楼内拆除作业正常施工。
包项目有外墙广告牌拆除工程,另行分包部分如需乙方负责拆除,甲方另行通知。其他如有变动以甲方最终书面通知为准。乙方按照图纸及工程项目汇总目录所示全部内容,按国家及行业标准施工。乙方从进入施工现场开始施工,施工图纸及工程项目汇总作为合同附件。施工图纸中做法不明确的,甲方和设计院研究确定方案,乙方执行方案,发生的费用据实结算。施工组织设计只作为工程施工指导不作为结算的依据,具体情况以工程签证为准。
四、工期:
1、总日历天数60天有效工期。(有效工期:本工程工期要求时间为有效工期,有效工期指能够正常组织施工作业的时间,不包括政府强制性停工造成的施工停顿时间,如施工遇春节假期,春节假期按20天考虑,春节假期不计入有效工期。)
2、开工日期: 年月日(以实际开工日期为准) 竣工日期: 年月日(工程验收合格之日)
3、 由于不可抗力造成的工期延误,经甲方总经理签字并加盖甲方公章认可,工期可相应顺延。
五、质量标准及验收要求:
1、工程质量为合格,达到国家现行建筑安装工程质量检验评定标准及相关现行的国家省、市、县施工规范、规程、工艺标准要求。乙方在本合同签订三日内向甲方交纳履约保证金合计 万元整,作为工程质量、进度、安全保证金,主楼拆除工程全部完毕经验收合格后七日内全部退还(不计息)。
2、甲方按图纸设计和图纸变更要求对乙方所承包的工程进行验收,验收如达不到合格标准,乙方承担验收费用并负责返工至验收合格,所需费用及由此给甲方造成的损失由乙方承担。
道工序验收达不到合格标准,不得进行下道工序的施工,由些造成的工期延误责任由乙方承担。如乙方书面未通知甲方及监理参与验收,每发生一次甲方有权要求乙方交纳1000—5000元违约金,并有权责令乙方返工及停工,由此造成的一切责任、后果和损失(包括甲方及业主的损失)均由乙方承担。
如因乙方施工原因造成工程质量问题,甲方有权要求乙方交纳1000—5000元违约金,将工程返工至合格并赔偿甲方全部损失。
六、 技术要求和变更:
1、 技术质量要求
(1、)本工程要求符合国家及地方验收合格标准。如乙方施工出现质量问题或因乙方施工质量造成客户纠纷,则全部的直接经济损失和间接经济损失均由乙方承担。
(2、)施工中,凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或质量监督部门提出进行返工的,施工单位必须认真修复,并承担由此发生的全部费用,乙方不能因此延误工期。
(3、)施工中,乙方必须认真执行甲方监理单位对工程施工的管理要求,如乙方不能认真完成相关的管理要求,甲方将根据情况责成监理单位对责任人下发《工程整改通知书》,甲方现场代表有权根据工程质量的整改情况要求乙方承担每次1000—5000元的违约金。
(4、)双方对工程质量有争议,双方一致同意委托河北省建筑科学研究院进行鉴定,并认可其鉴定结论。所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
2、检验、试验要求:双方约定中间验收为6层以上(包括6层)和6层以下两部分。
求进行材料报验,经甲方发现,乙方应向甲方支付5000元的违约金,还需在24小时内将此批材料清除场外,重新采购;如此批材料设备已用在工程上,甲方有权要求乙方拆除,一切损失由乙方承担,并保留进一步追究乙方责任的权利。
4、甲方对乙方分包单位要求:乙方分包的专项工程必须经过甲方的考察、认可,分包单位必须提供分包资质,近3年来的同类工程业绩,如果未经甲方许可、甲方发现后,分包单位立即清场,乙方负责一切损失,并向甲方支付合同暂定总价1%的违约金,(劳务分包除外)。
5、质量保修期要求:从工程验收合格接受之日起,到新单位接管现场前,所有已完工程的成品保护工作均由乙方负责。其他不明事项遵守国家、行业质量保修标准。
6、乙方无权对甲方的设计进行变更。如乙方在施工中发现设计图纸有错误时,应及时通知甲方,由甲方进行处理。需要顺延工期的,必须由甲方及监理共同书面确认期限。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此给甲方造成的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
7、合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
8、施工中甲方委托设计部门对原设计进行的变更,乙方应无条件执行,并按甲方的要求完成。所发生的费用由甲方通过变更价款支付给乙方。
9、确定变更价款:甲方应在乙方提出变更价款后15日内审查确定,并盖章确认。
七、合同价款及付款方式:
分费用作为工程变更,予以确认并计入工程总价。(各种增加项目费用计算方法参照投标报价中相同或相似种类项目投标单价计算)。
1、关于改造拆除费用的支付:改造拆除费用支付按如下阶段分比例支付:1)、 层以上(含 层)主楼改造拆除工程全部拆除并清理完毕经验收合格后,付改造拆除工程总造价 %;2)、主楼改造拆除工程全部拆除并清理完毕经验收合格后,退还保证金,天内进行工程决算,决算完成后日内付至改造拆除总造价的%;3)、尾款待新施工单位入场交接完毕后一次付清,最迟不迟于第二次拨款后 天。
2、关于清场费用的支付:清场费用分两次支付。第一次支付时间为:入场15天内,要求:进场后15天内场内闲杂人员必须全部清理出场、甲方现场围挡施工能够正常进行,以上工作如在规定15天内全部到位,则甲方支付清场费的50%,否则属于乙方违约,甲方有权拒付。第二次支付清场费尾款时间为:主楼拆除工程全部完工决算完成后连同主楼拆除费用尾款一并支付,清场费用尾款结算条件同拆除工程。要求:清场队伍必须保证在拆除作业期间现场能够正常施工,且现场维护工作直至尾款结清为止,否则属于乙方违约,甲方有权拒付或扣除部分清场费用。
3、甲方向乙方付款前,乙方必须向甲方提供正式合法的等额发票,否则甲方有权拒付工程款,且无须承担逾期付款责任。甲方付款后如发现乙方提供的票据为虚假(或无效)票据,乙方 必须于甲方通知之次日退回该笔款项并按该次发票额的30%向甲方支付违约金,每逾期一日,乙方须按应退款额的万分之四向甲方付违约金。乙方并应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
八、材料物资设备供应
房屋协议书
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据平等自愿的原则,经协商签订如下协议,愿意共同遵守。
一、甲方与乙方共同合作开办杭州市西湖区乡村家政服务部,由甲方协助乙方开展工作,乙方直接参与管理,一切责任由乙方承担; 地点在 杭州西湖区三墩镇五里塘路100号 。
二、双方合作期间,甲乙双方合作信息共享,甲乙双方应尊重相互的人格和劳动,平等待人,未经甲方允许不能善自把甲方的信息资料的泄露给第三方,若乙方没有遵守相应的承诺,必须对甲方进行相应的经济赔偿。
三、甲、乙双方每天需第一时间进行交流,遇事共同商量,共讨对策,共同分析当前的生意情况及相关的家政工作,取长补短,共谋大业。
四、甲、乙双方合作期间,主要由乙方经营店面,开门营业,所赚到的营业额扣除1000元给甲方后,其他多余的营业额由甲、乙双方各分配50%。
五、甲、乙双方合作期间,一切帐务公开,每天核实营业金额并记录在本子
上(方便以后对帐);相互信任,团结合作。
六、在合作期不管任何原因导致甲方公司得不到正常运作的;先由乙方妥善处理给甲方合理交代,并赔偿甲方相应的经济损失费。
七、乙方在服务过程中,造成本人或他人的意外事故,乙方应立即通知甲方,积极处理好善后事宜,并按法律承担相应的责任,与甲方无关。
八、乙方在合作过程中,因工作失误给甲方造成损失的,甲方可追究乙方责任,并有权要求乙方承担应负责任的经济赔偿。在任何情况下,甲、乙双方都不得采取搜身、扣押钱财以及殴打、威逼等侵权行为。
九、乙方有权经营给双方带来经济利益的.项目,但为了双方管理方便乙方最好配合甲方的工作,如乙方不听甲方的建议从中所发生的后果,应该由乙方独自承担相应的责任。
十、甲乙双方如发生纠葛、争议和其它事故,可先进行调解,如无效,可向具有管辖权的法院提起民事诉讼。
十一、任何一方要求提前解除本协议,应提前7天以书面形式通知另一方,由提出方承担相应的损失。
十二、本协议期限自_20xx年__1_月__20日起至_20xx_年_7__月__20__日止。
十三、本协议一式两份,甲方、乙方双方各执一份。双方签字后生效。
十四、本协议未尽事宜,双方共同协商。
附乙方身份证复印件一份;
甲方: 乙方:
身份证号:
日期:20xx年 月 日日期: 20xx年 月 日
房屋协议书
根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本协议,以资共同信守执行。
第一条:房屋基本情况
1、甲方自愿将坐落在天津市的房屋(以下简称该房屋)出售给乙方。乙方对该房屋已做充分了解并实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。甲方保证房屋无任何质量问题,且在协议签订后的状况和看房时状况一致。
2、该房屋基本情况如下:
房屋性质所有权人:_______建筑面积:_______房型:_______
第二条:成交价格
甲、乙双方协商后的实际成交价格为:人民币万元(大写),该房屋产权过户需缴纳的相关费用由乙方承担,其中个人所得税由甲方自行承担。(该房屋产权过户费用、营业税、个人所得税以房管局实际征收为准)。
第三条:定金及房款交接约定
1、乙方于_______年_______月_______日交付甲方定金人民币_______元(大写),该定金将在双方办理过户手续同时自动转为第一部分房款。
甲方收到定金后立即还清以该房屋为抵押物的所有贷款,保证该房屋在交易前产权完全归甲方所有,甲方有权对此房屋进行买卖。
2、乙方按下述方式付款:银行贷款:按揭贷款。乙方于甲方清理完贷款后三日内将首付款交于产权交易部门指定的资金托管机构,并办理房屋贷款,实际贷款金额与年限以银行实际放贷为准。
第四条:相关事宜
甲方承诺于腾空该房屋,将该房屋钥匙交于乙方,甲方应于腾房时结清所有水、电、煤气、暖气、有线电视、物业管理费,积极配合乙方完成户口迁移等相关事宜。
第五条:违约责任
1、甲方须保证该房屋权属实无争议,若发生与甲方有关的权属纠纷或债务纠纷,由甲方负责解决并承担一切后果及违约责任。
2、甲、乙双方须保证该房屋结构无拆改或拆改得到相关管理部门的同意及持有合法、有效证件,若因此影响办理过户手续,产生的一切后果及违约责任有责任方负责。
3、甲方认可乙方贷款方式付款时:
1)甲方有义务配合乙方的贷款手续,以便乙方贷款时候的顺利办理。
2)贷款过程中,乙方提出终止贷款行为,则乙方须补齐所差房款,继续履行该协议,并承担由此引起的经济损失。
3)乙方须保证所提供的各种材料与证明的真实、可靠。如因证明不属实或其资信度不够造成的贷款未果,乙方承担相应责任及经济损失。
4)甲、乙方须依照约定按时到指定银行办理贷款手续,否则贷款延期责任由责任方承担。
4、如甲、乙方任何一方拒绝履行协议或解除协议,或发生本条1、2、3违约责任,均由违约方向另外一方支付本协议第二条确定的房屋实际成交价格的10%作为违约金。实际损失超过违约金总额的,责任方应据实赔偿。
第六条免责条款
如因洪水、地震、火灾和法律、政府政策变化等不可抗力原因,导致本协议不能全面履行的,甲、乙双方不承担违约责任。
第七条约定其他事宜
乙方保留甲方房屋所有权证和国有土地使用证。办理贷款相关手续。
第八条其他
1、本协议在履行中若发生争议,甲、乙双方协商解决。协商不成,任何一方可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
2、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效,一式两份,甲、乙双方各持一份,各种手续交接清楚,本协议自动作废。
联系地址:______________联系地址:______________
联系电话:______________联系电话:______________
签约日期:_______年_______月_______日
房屋协议书
甲乙双方经友好协商,乙方为在开发区设立公司而租用甲方房屋,并就此租房事宜达成如下协议:
若天内仍未交纳,甲方有权收回该房屋,并按实际迟付天数依上述计罚比例向乙方收取罚金。
,合同终止时,当作房租冲抵。
xx年xx月xx日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。
、大修费以外的其它费用,由乙方承担。
,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。
;乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的,甲方应予以协助。
双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼,请求司法解决。
,可由双方协商签订补充协议,经公证后与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章):xxx乙方(签章):xxx
代表人(签章):xxx代表人(签章):xxx
签订时间:xxx签订时间:xxx
房屋协议书
本合同双方当事人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:
第一条 房屋基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于________;位于第____层,共_____ 〔套〕〔间〕,房屋结构为_________,建筑面积_______平方米(其中实际建筑面积_______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米);该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋附着设施见附件二;〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为:________。
第二条 房屋用途
该房屋用途为____________________。
除双方另有约定外,乙方不得任改变房屋用途。
第三条 租赁期限
租赁期限自____年___月___日至___年___月___日止。
第四条 租金
该房屋租金为(人民币)___万___千___百__拾__元整。
租赁期间,如遇到市场变化,双方可另行协商调整租金标准;除此之外,出租方不得以任何理由任意调整租金。
第五条 付款方式
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(人民币)___万___千___百__拾 __元整。租金按〔月〕〔季〕〔年〕结算,由乙方于每〔月〕〔季〕〔年〕的第__个月的___日交付给甲方。
第六条 交付房屋期限
甲方于本合同生效之日起____日内,将该房屋交付给乙方。
第七条 甲方对产权的承诺
甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。
第八条 维修养护责任
租赁期间,甲方对房屋及其附着设施每隔 ____〔月〕〔年〕检查、修缮一次,乙方应予积极协助,不得阻挠施工。
正常的房屋大修理费用由甲方承担;日常的房屋维修由____方承担。 因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用,由乙方承担责任并赔偿损失。
租赁期间,防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
第九条 关于装修和改变房屋结构的约定 乙方不得随意损坏房屋设施,如需改变房屋的内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备,需先征得甲方书面同意,投资由乙方自理。退租时,除另有约定外,甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。
第十条 关于房屋租赁期间的有关费用
在房屋租赁期间,以下费用由乙方支付,并由乙方承担延期付款的违约责任:
1.水、电费;
2.煤气费;
3.电话费;
4.物业管理费;
5.________________;
6.________________。
在租赁期,如果发生政府有关部门征收本合同未列出项目但与使用该房屋有关的费用,均由乙方支付。
第十一条 租赁期满 租赁期满后,本合同即终止,届时乙方须将房屋退还甲方。如乙方要求继续租赁,则须提前____个月书面向甲方提出,甲方在合同期满前____个月内向乙方正式书面答复,如同意继续租赁,则续签租赁合同。
第十二条 因乙方责任终止合同的约定
乙方有下列情形之一的,甲方可终止合同并收回房屋,造成甲方损失,由乙方负责赔偿:
1.擅自将承租的房屋转租的;
2.擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用的;
3.擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的;
4.拖欠租金累计达____个月;
5.利用承租房屋进行违法活动的;
6.故意损坏承租房屋的;
7._____________________________。
第十三条 提前终止合同
租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前_____月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书,在终止合同书签订前,本合同仍有效。
如因国家建设、不可抗力因素或出现本合同第十条规定的情形,甲方必须终止合同时,一般应提前_____个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。
第十四条 登记备案的约定
自本合同生效之日起_____日内,甲、乙双方持本合同及有关证明文件向______申请登记备案。
第十五条 违约责任
租赁期间双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,按年度须向对方交纳年度租金的_____%作为违约金。乙方逾期未交付租金的,每逾期一日,甲方有权按月租金的____%向乙方加收滞纳金。
第十六条 不可抗力
因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的,双方互不承担责任。
第十七条 其它
本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
第十八条 合同效力
本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第十九条 争议的解决
本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第二十条 合同份数
本合同连同附件共___页,一式___份,甲、乙双方各执一份,均具有同等 效力。
房屋协议书
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方本着互利互惠、共同发展,利润共享、风险共担的原则,就甲方所拥有房屋以投资入股方式交予乙方使用,经双方协商一致,订立本协议。
一、入股时间:自20xxxxx年 xxxx月 日起。
二、入股方式:甲方以房屋为入股方式交予乙方使用,甲方入股房屋位于 ,土地使用权证号为: ,姓名,该房屋未办理房屋产权证,为甲方合法拥用。甲方入股的房屋建筑共 层,其中一至 层入股给乙方使用。
三、分红:公司利润,在提取企业储备资金、企业发展基金、员工福利基金后,按公司利润比例进行年度分红,同时召开股东会议!
四、股份转让:
1、如果甲方转让所持股份,必须经过董事会超过半数以上成员同意方可做出全部或者部分股份转让于第三者。2、乙方希望转让全部或者部分股份时,同等条件下,其他股东享有优先购买权!五、协议生效:本协议在双方签字盖章后生效,协议一式二份,甲、乙双方各执一份具有同等效力。六、争议解决:如果发生本协议或者与本协议有关的争议,双方友好协商解决,如果不能,须在甲方所在地法院提出提出诉讼,费用由败诉方承担。七、协议修正:以上协议若有修正,按甲、乙双方同意后更正,不得单方面更改,否则无效。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
地址:
地址:
年 月 日
年 月 日
签约地点: