合同协议是为了明确交易双方之间的权责关系,减少纠纷和风险而存在的。以下是一些值得注意的合同协议要点,希望能对大家的合同编写工作有所帮助。
维修协议合同
联系电话:
乙方:xxx(以下简称乙方)。
联系电话:
一、甲方同意将花河边小学除教学楼外22大间平房(含所有师生寝室、厨房)房屋维修委托乙方。
二、乙方负责全部维修所需的桁条桷木砖瓦材料以及施工。
三、维修时间20xx年5月2日——6月30日。
四、维修要求:腐烂的桁条桷木必须更换、屋漏重新翻检、沟瓦杂物清理干净,消除所有房屋桷木桁条隐患、换掉硝化严重的墙砖,屋顶不漏水。
五、维修费每间600元,总计13200元,分三次付清。
第一次付4400元。
即完成检修工作初步验收时期。
第二次于学期末付4400元。
直观检验符合质量要求。
第三次付4400元,一学年后,次年经过雨季检验合格,于20xx年7月底前付清。
分三个阶段质量验收,发现某地方不符合质量要求,甲方要求复工做好,如果不能复工的地方,甲方有权在维修费扣除相应的费用。
六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修,属甲方违约。
甲方支付金1000元给乙方。
合同签订后,如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大),影响甲方正常工作和生活,属乙方违约,乙方支付违约金1000元给甲方。
七、乙方自行负责施工安全。
八、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
(自愿退股协议书)。
九、本合同经甲乙双方协商签字后生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,交中心校备案一份。
甲方签名:
乙主签名:
20xx年4月25日。
工程维修合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商决定,甲方委托乙方对房屋保温进行维修施工.按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合保温的施工标准,就房屋保温维修工程,双方达成以下协议:
二.保温系统类型室内房顶保温:玻璃丝棉保温。
三.工程工期:本工程合同有效施工工期为20xx年月日至20xx年月日。
四.工程面积约:预计;1600平米决算以实际工面积为准。
五.承包方式(包工包料):房屋保温维修系统所需材料及施工。
六.合同价款:按实际施工面积计算。
七.甲方责任。
1.甲方负责清除影响施工的障碍物,并向乙方提供所需的现场材料堆放地和仓库、住宿、水电等。
2.甲方负责提供安全可靠的施工环境。
3.甲方指派()为工程代表,负责解决由甲方负责合同履行的各项事宜。
八.乙方责任。
1.指派()为乙方工地的代表,负责合同的履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。
九.付款方式:
十.本协议一式肆份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章后具有法律效力。
十一.本合同未尽事宜,经双方协商后解决。
甲方代表:乙方代表:
工程维修合同协议
甲方:__(以下简称甲方)。
乙方:__(以下简称乙方)。
在保修期内,因甲方施工不当造成房屋出现多处质量问题。虽经维修,但维修效果不明显,且有面积扩大趋势。给乙方生活造成了极其恶劣的影响。现甲方负责对乙方的房屋__室进行维修。
1.维修时间:__年__月__日起至年月日止。甲方保证准时交工。
2.维修地点:__户。
3.维修质量的监督:房屋卧室内所有墙面进行维修,在维修期间,甲方必须定期派人在现场予以质量监督。
4.房屋装饰的复原:由于该房屋的裂缝是在交房时及乙方入住后逐步开始显现的,所以甲方必须负责在裂缝修补完之后对于乙方室内所有装修必须按照原样进行复原工作。若因二次修复原因造成房屋多处色差或其他装修损坏,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。
5.现有室内物品的保管和损坏的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里的`物品以及家具(如窗套、灯,家具、空调等)进行认真清点并签字确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方任何一件物品的损毁或者丢失,甲方必须按照原价进行全额赔偿。
6、维修之后的房屋质量的验收和审核:需要乙方签字确认。
7、房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由甲方出据书面承诺,并盖章确认。
8.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担,同时维修会产生灰尘、甲醛等污染导致无法居住,因此产生的费用需甲方负责。
9、如此次后维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹等其他质量问题,则甲方必须承担再次维修赔偿责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。维修期内按维修天数赔偿乙方相关费用(如误工费、精神损失费等)计算标准按照每天600.0元人民币赔偿给乙方并提供住宿。
10.由于本次维修责任完全由甲方造成,且给乙方的生活和工作造成了极大不便,故维修结束后要求甲方对乙方住房给以全面保洁,保洁应达到乙方预期效果。
11.本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议经甲乙双方签章后生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
签订日期:年__月__日
维修协议合同
甲方:
乙方:
甲方将安装于xx市的电梯委托乙方保养维修,为明确双方的'权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方协商,特订立本合同,以便共同遵守。
甲方委托乙方对以下设备进行维修保养服务以及维保价格:
序号电梯型号规格层/站/门台数每台每月维保费每年每台维保费。
1gvf—ii1000—c090422000264000。
一年合同总价(人民币):壹万零仟伍佰陆拾零元整($1056000元)。
1、自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
2、在服务期限内任何一方要终止合同,应提前40天以书面形式通知对方,期满如未依上述规定提出终止,本合同将自动延长壹年。甲方在与乙方结清所有费用后,再办理终止事宜。
本合同委托的维修保养为常规维修保养。
1、乙方每月2次派有专业技术的保养人员,按乙方的工艺和国家标准的规范,对设备进行调整、检查、润滑、清洁保养等工作,以保证设备正常运行。
2、乙方维保人员在维保电梯期间周期性检查所有安全装置,并作安全测试。
3、按国家标准系统检查设备,调整润滑各部件,并根据设备使用状态,对电梯的:
(4)厅、轿门设备:轿厢和厅门机械锁、按钮、外召唤显示器、轿厢内方向指示器、门锁、门吊板、门导靴和强迫关门装置。自动开门机、轿厢门吊板、轿厢门触点称重设备,触板开关、光电、光幕、轿厢框架、风扇和照明设备、应急照明及对讲机等进行常规维修和保养。
1、甲方在本合同服务期限开始第一个月内,以支票方式将每年维保服务费用的50%计($:528000元)支付给乙方,余下款项在服务截止期满前一个月内一次付清。
2、保养期间电梯零部件和易损件的更换须经甲方确认,所需费用必须经双方确定。零部件购置费500元以上的,甲方预先支付,其它购置费每月底结清。约定之外的项目须经双方同意,所发生的费用,乙方在项目完成后一周内与甲方结算。
1、甲方须为乙方的维修保养提供充分的便利,按合同规定按时付款给乙方。
甲方应立即停用,并通知乙方检修,严禁强行使用。由于停电或其他原因造成电梯困人,甲方设备负责人应先自行进行援救,同时立即通知乙方排除故障。
2、需要机械吊装才能进行零部件更换的吊装费及维修费由甲方负责,其余故障由乙方负责维修。维修中更换的各类零部件、主机齿轮油均由甲方负责。
3、、由于电梯零部件磨损严重或损坏,甲方在接到乙方书面报告后应立即批复处理。由于甲方原因不能及时处理而造成的损失和责任由甲方负责。
1、乙方必须履行合同约定,按国家规定的标准对电梯及其设备进行维修保养。
2、维修保养期间,乙方发现电梯零部件磨损严重或损坏,应立即书面通知甲方并及时进行紧急处理,直至电梯回复正常运行。
3、乙方必须严格执行国家特种设备有关安全作业标准,确保人身及电梯设备安全前提下方可作业,由于乙方人员违规操作造成事故或损失(经技监局鉴定)责任由乙方承担。
4、每次对电梯进行维修保养完工后,甲方应给保养人员签证,以便提高工作效率,确保质量。
5、乙方须配合甲方电梯通知年检,年检费用由用户负责。由于乙方原因造成电梯年检不合格,整改和复检所发生的费用由乙方承担。
6、乙方除按规定进行维修保养外,并提供24小时应急服务。电梯一旦出现故障乙方接到甲方通知后应在三十分钟(市区内)到达现场进行维修并及时排除故障。
1、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时,乙方应积极配合并以优惠价格提供服务,所有费用由甲方承担,乙方以报价单形式经甲方签署承诺后实施服务。
2、在服务期限内,甲方未经乙方同意,准许他人对设备装饰、翻新、修理、更换,因此所产生的问题及所发生费用的支出乙方不负任何责任。
3、乙方若同意甲方自行实施上述工程的,甲方必须在工程结束时,通知乙方对设备进行检查,甲乙双方应就地办理相应的查验手续。
4、乙方将不承担任何超出乙方合理控制范围之外事件所引起的损失或责任:如政府行为要求需修改的设备或增加新标准的工程、台风暴雨、火灾、偷窃、破坏以及法律规定的其他不可抗力的行为。
甲方:乙方:
地址:地址:
法人委托人:法人委托人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
签定日期:年月日签定日期:年月日
工程维修合同协议
乙方(承建方):______________。
经双方共同协商,______镇人民政府(以下简称甲方),现将______镇______村办公大楼维修发包给______(以下简称乙方)承建,并达成如下协议:
一、房屋维修造价:共计______元(捌万元整)预算见预算报告。
二、外墙清光______平方米单独计算。
三、维修标准。
1、外墙清光刮漆、正面掏小方块。
2、房顶用小青瓦盖垛脊。
3、门窗刷漆、窗子用雕花窗。
四、付款方式:竣工验收合格后付款,预留______元质量保证金,______年质保过后,无问题全部付清。并由乙方承担国家有关税收。
五、安全责任:乙方在施工工程中,应安规范要求组织施工。施工安全由乙方全权负责,甲方不承担任何安全责任。
六、工程期限:_________年______月___日共计______天,不得无故拖延。
七、施工监督:乙方施工过程中,必须接受甲方委托的监工人员的质量监督,对达不到技术标准的,必须重新返工。
八、其他说明:保修期为______年,如因乙方施工方面或乙方提供材料方面造成的质量问题,维修材料及人工费由乙方支付;如属甲方提供的材料或使用不当造成的损失则由甲方负责人工及材料费。
本合同一式两份,甲乙双方各一份,合同自签字之日起生效,双方必须共同遵守。
甲方:______________。
乙方:______________。
_________年______月___日。
维修协议合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
乙方现有设备台,清单如下:。经双方协商,现乙方愿意将此设备交给甲方做维护保养服务,并达成如下维护服务条款:
本协议的有效期为年,从20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
年设备维护费人民币元(大写)。
1、本协议实行先付费后服务的方式,即签订本协议时乙方应先付服务费,剩余服务费在年月日之前支付。
2、补充说明:。
1、从甲乙双方签订此协议之日起,甲方应免费为乙方解决所签订协议内的所有设备的各种硬件故障(注:如需更换配件,甲方只收取配件费),并免费回答乙方在使用设备过程中提出的问题。
2、在协议履行期间,乙方可打电话向甲方请教有关使用设备的各种问题,甲方积极回答并向乙方提供设备保养的各种预防措施。
3、在协议履行期间,当甲方接到乙方打来的维护电话时,甲方短时间内如不能在电话里解决故障问题应在小时内响应上门服务。
4、在协议履行期间,如果乙方的设备始终没有出现故障,甲方每天对乙方设备做例行检查。
5、服务电话:xxx。
6、服务时间:上午:08:30——12:00,下午:14:30——18:00(如特殊原因,经双方友好协商,可以例外)。
7、因节假日等特殊原因,甲方在一定时间内不能提供上门服务时,甲方应提前对乙方设备进行全面检查,使乙方设备得到正常维护。
1、乙方在确认设备出现故障需要维护时,应及时与甲方联系并说明设备的故障情况,给甲方维护人员提供维护现场,积极配合甲方维护人员使其尽快排除故障,使设备正常工作。
2、由于乙方未能友好地配合甲方给维护带来不便,致使维护工作不能正常进行,所造成的后果由乙方承担。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,经双方盖章或签名并付清本期维修服务费后立即生效,到协议期满时自然终止并失效,每份协议均具有同等约束力,双方应共同遵照执行。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
日期:日期:
维修协议合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据国家和地方有关法规规定,明确双方的安全生产责任,确保在设备拆装维修过程中人员和设备的安全,甲乙双方本着遵循合法、公平公正、协商一致、诚实信用的原则,订立本协议,共同遵守履行。
1、协议项目:
2、施工地址:
协议期限经甲乙双方约定,采取下列第种形式:
1、固定期限:自年月日至年月日止。
2、以完成一定工作任务为限,自年月日至工作任务完成为止。
1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、地方所制定的安全法律法规,严格执行有关劳动保护和佩戴标准。
2、根据作业内容特点,甲、乙双方应对设备状况、作业内容、安全现场等做好沟通,明确整体的作业内容。
3、作业期间,乙方必须严格执行和遵守甲方的安全生产规定,接受甲方的督促、检查和指导。并应严格按照甲方要求,做好作业安全警示、现场布置、操作程序等。对于查出的安全隐患,乙方必须根据甲方要求进行整改,如甲方未按安全生产规定安排,乙方有权不听从指挥。
4、作业过程中所涉及的吊装设备、电气设备、工具、人员等,由乙方与甲方进行沟通协调,并由甲方提供相应的资源支持。
5、乙方在作业过程中,应做好作业现场地下管线及高空线路的保护,并做好周全的防火措施。
6、安装完毕后,由甲方进行验收并试运行,设备能够正常生产视为作业完成。
1、乙方必须对作业区域、操作设备、电气设备、工具用具等认真检查,发现隐患,立即协调甲方进行沟通整改,一经作业,即表示乙方确认作业场所、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。
2、在作业过程中,乙方必须确保作业人员人身安全,工作过程中必须严格按照安全操作规程进行操作。由于违章操作、使用不当等各种因素造成的安全事故,均有乙方负责,甲方不承担任何责任。
3、在作业过程中,乙方必须做好设备拆卸部件的防护工作,因操作不当造成部件的损坏、丢失等,均有乙方负责,甲方不承担任何责任。
本设备拆装、维修款项,按照进行结算,结算费用以现金的形式,在甲方验收合格后一次性支付给乙方。
1、如在履行本协议过程中发生争议,由甲乙双方友好协商解决,不能协商解决的,任何一方可向当地法院起诉。
2、本协议规定的各项条款,如遇有同国家、日照市的有关法规不符,按国家和日照市的有关规定执行。
其他未尽事宜,可另行约定。
本协议经双方签字盖章后生效,一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
签订日期:年月日签订日期:年月日
工程维修合同协议书工程维修合同协议
通过xx装饰集团培训,本人对年承接的xx装饰集团所有家装过保维修工程,自愿做出以下承诺:
1.维修工队任职标准:
1.1施工队将严格按照xx装饰集团制定的《维修报价》执行,工程质量按照《北京市家庭居室装饰装修工程质量验收标准》抽检合格率100%。
1.2施工队严格按照《家庭居室装饰装修工程质量验收标准》交付工程,工程按期竣工率达到100%。
1.3施工队将严格执行《售后维修施工服务流程》及流程中制定的收费价格。
1.4客户回访满意度及售后工地报修完成率要求达到100%。
1.5严格遵守并执行《项目经理行为规范》,不得乱收费。
1.6每月《项目经理绩效考核》综合考核指标达到85分以上。
2.处罚及奖励标准。
2.1如出现违反《维修服务流程》的行为,将严格按处罚标准处罚。
2.2违反《项目经理行为规范》将依据行为规范进行相应的处罚。情节严重的将给予除名。
2.3项目经理半年内如果有一起投诉,核实结果属实将取消该项目经理过保维修的`资格。
3.奖励。
项目经理如果三个月内无一起维修投诉,每个月将增加50%的产值,并颁发服务标兵流动红旗。
本人已参加关于免检施工队管理制度的培训并掌握全部内容,承诺书自1月1日起执行。
承诺人:
日期:
工程维修合同
甲方:
乙方:
办公楼因老旧,严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公环境,为加强效能建设,进一步提高办公效率,甲方决定将派出所办公楼进行维修。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,结合本工程具体情况,经双方协商,在自愿的基础上订立以下施工合同,以便共同遵守,明确责任。
一、工程地点:派出所
二、工程内容及造价
1、派出所办公楼维修工程内容:办公楼涂料粉刷、办公室铝合金门窗安装、屋顶防水处理、安装铝合金大门等。
2、工程价款的支付与结算
本工程为总价承包协议,合同总金额2.6万元(贰万陆仟元整),不足部分由乙方负责解决,付款方式采用进度报帐制,乙方凭税票报帐,然后由甲方付款。
三、承包方式:包工包料
四、施工期限:自20xx年月日至月日止,共计日历天。如遇不可抗力原因,经双方确认后可顺延。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工,未达到标准的要立即整改,以确保工程质量。
2、乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书,乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。
六、甲方工作
1、及时提供具备开工条件的施工场地,协调乙方进场、施工用水、电、等问题。
2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。
七、乙方工作
1、乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份,经甲方确认后,乙方必须严格按施工进度计划表执行。
2、明确项目负责人负责现场施工,严格按规范施工,完成工程的全部内容,乙方尽可能克服现场施工遇到的困难,以确保按期完工。
3、施工时发生的一切安全责任与甲方无关,由乙方负责。
八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的,由此产生的费用和工期问题,双方商定后按实增减。
九、违约责任
1、乙方在施工期内不按规定作业,甲方可要求整改。
2、甲方不得无故拖欠乙方工程款。
十、此协议一式三份,甲乙双方各持一份、存档一份。
十一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议,可由双方协商解决,协商一致不成的,可以诉讼解决。在协商或诉讼期间,不涉及争议的部分条款应继续履行。
十二、本合同自双方签字之日起生效,工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程维修合同
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于________年____月____日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:
1.本工程保修期为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
2.乙方在保修期内工作范围为:
就装修工程所涉及全部项目(以________年____月____日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及________年____月____日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.目前工程已存在的问题及乙方责任:
3.1 花岗岩地面有5块有13空鼓,1块4c缺角,1块13断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
3.2 护墙板的板面目前变形较重,乙方应于________年____月份前进行更换或整修。
3.3 木门现已变形,乙方应于________年____月份前进行整修。
3.4 壁纸卷边,乙方应于________年____月份前进行整修。
3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于________年____月份前新购反水弯并进行更换。
3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后____日(节假日包括在内)内,乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后____日内,甲方将尾款如数结算予乙方(________年____月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,可以结算)。
7.本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方:a公司 乙方:北京xx公司
代表: 代表:
维修合同协议书
甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议。
1、工程概况。
临建地点位于__以南,__以东,数量暂定为________间,实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任。
甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化,乙方负责地面上建筑物的建设施工,门窗安装。
3、房屋构造。
单间房屋尺寸一般为3米×5米结构,具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构。木头门窗,门窗玻璃厚度不低于________cm。杨木檩条,檩条上加苇箔,并覆盖油毡。墙壁应采用厚度不低于5cm,价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式。
乙方包工包料,单层石棉瓦房530元/间,双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方结算工程款的'95,其余5作为保证金,如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任。
乙方不能按期完成建设的,甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款,房屋在1年内出现质量问题时,甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
乙方________。
日期:________
维修合同协议书
乙方接受甲方委托,作为甲方的相关维修定点单位,对甲方的提供电机、水泵及相关设备进行维修、提供相关配件。为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方友好协商签订本协议。
乙方保证其具有维修电机及相关设备的资格证照,有权从事维修电机、水泵及相关设备。
双方现就以下事项进行正式约定:
第一条:更换配件。
1、乙方提供更换配件必须保证为与设备同品牌原装配件,如有特殊情况乙方需在与甲方协商认同后更换与原配件应用功能与技术指标相近的部件。
2.更换配件的费用由甲方承担,乙方有义务提供部件的报价,供甲方参考确认,报价中的部件价格不得高于电机及相关设备的生产商在*市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。甲方可以在经乙方书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。
1.甲方将需维修的电机及相关设备告知乙方,乙方协同甲方确认后自行取走。
2.维修项目完工后,乙方有义务告知甲方确认维修项目和更换配件明细。交付时间:维修项目完工后3日内。交付方式:乙方将维修完工的电机及相关设备移交给甲方。交付地点:司院内。
第三条验收。
1.双方约定由甲方和乙方共同来进行维修的验收工作。
2.修缮修理项目检验标准依据国家相关标准执行。
第四条保管义务。
第五条上门服务。
1、对电机、水泵及相关设备的安装、使用过程的疑问,乙方免费提供上门服务。
第六条保修。
电机、水泵修复后,在正常的使用环境下,对于该电机、水泵的同一故障,乙方提供1个月的保修。但下列情况不属保修范围:
1.他人擅自拆装或操作失误造成的损坏;。
2.使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;。
3.因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;。
4.因未经乙方人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。
第七条费用结算、支付的方式。
1、维修产生的费用单据必须经由甲方经办人签字确认,方才有效。
2、因为维修电机、水泵及相关设备的型号、数量、更换配件的不确定性,费用结算时双方依据结算周期内实际发生的维修相关费用为结算金额,出具结算单。
3、双方约定按4-6月为固定结算周期。
4、维修费用支付条件:质量、服务无纠纷,由乙方提供3%税务代开发票后,甲方一次性付清。
第八条违约责任:违约责任;。
1.合同签订后若供方不能按约定日期供货。使需方造成损失,供方应偿付需方此批货款总价的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者给需方造成损失的,供方应偿付需方此批货款总值的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意。
第十三条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效第十四条双方在履行本合同期间,如发生纠纷应通过协商方式解决,若协商后仍不能解决,一方或双方需在合同签订地()法院通过诉讼方式解决,当争议标的额超过500万元的,双方在仲裁委员会通过仲裁的方式解决。
第十五条本合同的签订地为。
第十六条合同有效期限:签订之日生效,双方权利义务终止时止。
第十七条本合同一式四份,甲方两份,乙方两份。自双方签字盖章之日起生效。
第十条本合同一式陆份,甲方肆份,乙方两份。自双方签字盖章之日起生效。
第十一条补充与附件。
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
工程维修协议书
发包单位(全称):(以下简称甲方)。
承包单位(全称):(以下简称乙方)。
甲方双方《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将佳境小区的维修承包给乙方并达成如下几点:
1、乙方接到甲方的维修联系单后,在条件允许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;
3、装修工程为2年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的`给排水设施、道路等配套工程为2年;
7、其它项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
(一)甲方的权利与义务。
1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
甲方:
乙方:
日期:
维修合同协议书
供方:________(以下简称甲方)。
需方:________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就甲方在合约期内为乙方提供服务,达成如下协议:
项目为通信线路维修,采购总金额为:9490元。
二、服务方式。
甲方应接到乙方通知后24小时能到达现场并处理好故障问题,若甲方未能在规定时间内完成故障处理,应按合同价日千分之五每日支付违约金。
三、质量保证。
甲方应按《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)的通知(建标20__259号)等法律法规规定及各专业施工规范要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现甲方未能按时、按质、按量提供服务的,乙方有权提出限期整改的要求,整改期届满而甲方施工仍未能符合规范要求的.,乙方有权中止直至解除具体合同/订单,并要求甲方承担相应赔偿及违约责任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工报告》后一个月内支付该次维修费用。甲方收到货款后开具维修费发票。
五、合同纠纷解决方式。
双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院裁决。
六、合同生效。
双方授权代表签字并盖章后本合同生效,本合同一式二份,各执一份。
甲方:________。
乙方:________。
签订日期:________
工程维修协议书
甲乙双方本着自由平等、共同发展的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就防水维修工程承包事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。
第一条工程基本情况。
1、工程名称:________________________。
2、工程具体范围:
(1)____广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水;
3、具体工程量:________________________。
第二条承包方式。
双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包。
第三条工程造价。
本工程总造价为人民币元整(大写:______)。
第四条支付方式。
工程完工且经甲方验收合格后,甲方在____个工作日内支付工程款的____%即人民币元整(大写:______),其余____%即人民币元整(大写:______)留作质量保修保证金,____年后无质量问题甲方将质保金的____%即人民币元整(大写:______)支付给乙方,余款在____年保修期满时支付给乙方。
第五条工程期限。
1、工程期限为天,自本协议签订之日起开始计算。
2、如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
第六条材料与工艺。
具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
第七条工程质量。
乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。
第八条验收。
1、甲方对防水维修工程的验收及提出异议的期限为乙方完成工程后____日内,如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知,则视为该工程验收合格。
2、甲方在验收时如发现防水维修工程质量问题,须保持原状并及时通知乙方,乙方应在____个工作日内予以书面答复,同时双方约定返修方式及时间。乙方未在规定期限内予以书面答复,视为接受甲方对工程的提出的异议。
第九条保修。
乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修年,年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)由乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在____个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
第十条安全问题。
工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
第十一条其他要求。
工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。
第十二条保密。
一方对因防水维修工程承包而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十三条陈述和保证。
1、甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2、乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十四条违约责任。
若协议任何一方违反上述约定事项的,其后果全部由该方承担,并向守约方支付违约金人民币元(大写:______)。
第十五条争议解决方式。
本协议书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条附则。
1、本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
2、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。
3、本协议—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
维修协议合同
甲方:
乙方:
甲乙双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,现就甲方委托乙方对奥特贝希乡玉素甫阿力中心管护站和色热克阿热中心管护站进行修缮事宜达成如下协议,共双方恪守执行。
一、工程量及规格:
刷墙总面积:____平方米,每平方米____元,总工程费用:____元(大写____)。
二、工程期限:自签订之日起15日内完工。
三、付款(结算)方式:
1、银行转帐。
2、在本合同履行过程中无偷、漏税或其它违法行为,各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与本合同及本合同执行有关的税项。
3、乙方应提供符合国家税法规定的正规发票,如果乙方提供虚假的发票或发票内容不真实,甲方有权单方面解除合同并永不与乙方合作,乙方承担由此造成的一切经济损失和相关的法律责任。
4、工程完工后,经验收合格一次性付清款项。
四、争议解决。
双方发生争议协商解决不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
五、违约责任。
3、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总造价的1%为违约金。
六、附则。
1、本合同由甲、乙双方直接签订,合同一式四份,甲方执三份乙方执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、乙方在施工、运输及装卸过程中若出现人身伤亡、财产损失等安全问题均乙方负责。
4、合同履行完后自动终止。
5、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签字)乙方(签字)。
维修工程合同
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。
二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额
产品名称
规格型号
产品序号
故障原因
处理方法
维修费
零件费
返程运费:
差旅费:
上门服务费:
合计人民币金额(大写):
五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。
六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。
七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。
八、违约责任:按《民法典》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执一份,传真件有效。
十二、其它约定事项:______________________________________________________。
供方单位名称(章)___ 需方单位名称(章)___
单位地址:___________ 单位地址:___________
供方代表:___________ 需方代表:___________
电话传真:___________ 电话传真:___________
开户银行:___________ 开户银行:___________
帐号:_______________ 帐号:_______________
纳税登记号:_________ 纳税登记号:_________